建设工程设计合同(一)-铜陵市公共资源交易中心(共6页).doc

《建设工程设计合同(一)-铜陵市公共资源交易中心(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同(一)-铜陵市公共资源交易中心(共6页).doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)工 程 名 称： 枞阳县农村自来水厂并网改造 PPP项目可研报告编制工 程 地 点： 安徽省枞阳县 合 同 编 号： 2017-216 (由设计人编填)设计 证书 等级： 甲级 发 包 人： 枞阳县住房和城乡建设局 设 计 人： 合肥市市政设计研究总院有限公司 签 订 日 期： 2017.11 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 监制专心-专注-专业发包人： 枞阳县住房和城乡建设局 设计人： 合肥市市政设计研究总院有限公司 发包人委托设计人承担枞阳县农村自来水厂并网改造 PPP项目可研报告编制项目，经双方协商一致，签订

2、本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条可行性报告编制依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：国家有关规范及标准。 第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1.合同书3.2.中标通知书（文件）3.3.发包人要求及委托书3.4.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响可研报告编制的情况

3、下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。第四条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：序号分项目名称设计阶段及内容工程规模1枞阳县农村自来水厂并网改造 PPP项目可研报告编制设计阶段：可行性研究报告编制设计内容：枞阳县域22个乡镇供水一体化改造。供水总规模：约33.5万吨/d净水厂及310km管网。工程投资：约10.5亿。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间1、设计范围内的1：10000 或1:1000CAD版地形图；2、 设计范围内的总体规划、县域乡村建设规划等相关总体规划文本及图册；3、 枞阳县各乡镇及中心城区总体规划资

4、料及村镇布点规划文本及图册；4、 设计范围内的现状供水用水居民人口资料；5、 枞阳县水资源规划资料及相关水质资料；6、 如有其他资料需求将随着设计进展再和业主协商解决。第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1可行性研究报告8套合同签订后，20日内完成本项目可研报告编制。第七条费用7.1 本合同的可研报告编制费用为（大写人民币）：肆拾玖万元。（小写人民币）：.00元第八条 支付方式设计费支付进度详见下表。付费次序付费比例付费额（万元）付费时间第一次50%24.5项目可研报告编制完成，通过专家评审后，7天内支付。第二次40%19.6项目可研报告获批后，

5、7天内支付。第三次10%4.9项目进入安徽省财政厅PPP项目库后，7天内支付。第九条 双方责任9.1 发包人责任：9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行可研报告编制。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付成果文件的工期顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交成果文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双

6、方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。9.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。9.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。9.1.5 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条

7、件。9.2 设计人责任：9.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。9.2.2 设计人按本合同第四条和第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。9.2.3设计人交付可行性研究报告后，按规定参加有关上级或专家的评审，并根据评审意见进行修改，直至评审通过修改完善为止，并对提交的可行性研究报告的质量负责。9.2.4 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第十条 违约责任：10.1 发包

8、人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。10.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。10.3 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。第十一条 其它11.1 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工

9、作服务，应另行支付费用。11.2 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由枞阳县仲裁委员会仲裁。未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。11.3 本合同一式拾份，发包人贰份，设计人叁份，政府采购管理办公室壹份，公共资源交易中心壹份，委托代理机构叁份。11.4本合同经双方签章后生效。11.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章） 枞阳县住房和城乡建设局 合肥市市政设计研究总院有限公司法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 或授权代表：（签字）授权代表：（签字） 项目负责人：（签字）住 所： 住 所：合肥市颍上路与义井路交口城建大厦19F邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：0551传 真： 传 真：0551开户银行： 开户银行：工行包河支行银行帐号： 银行帐号：