沥青道路工程施工承包合同(共5页).doc

《沥青道路工程施工承包合同(共5页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沥青道路工程施工承包合同(共5页).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上明光万里红牡丹园园区道路工程施工承包合同发包人： (以下简称甲方）承包人： (以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司在明光市万里红牡丹园项目中沥青道路等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工称概况1、工程名称：明光万里红牡丹园园区道路工程2、工程地点：安徽省明光市管店镇二、工程承包范围：1、工程承包方式：为包工包料包验收。2、工程承包范围：明光万里红牡丹园园区中沥青道路工程，该道路技术

2、要求为：路基整理、水泥稳定碎石基层铺、沥青面层铺设、两侧路沿石及排水沟安砌施工等工程；工程量依据实际施工现场丈量按实结算。（本施工合同不含道路的素土层开挖、道路标志、标线)。3、工程承包内容为：本工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。4、乙方进场施工按设计要求将路基的土石方修整、清边捡底、碾压夯实等基础工作处理到位。三、工程计价方式1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据，工程量的计价方式为：安徽省2008定额标准三类取费（取中值），人工费依据政府政策性调整执行，材料依

3、据当地施工当月造价站信息价执行，本工程结算总价让利16%，税金及管理费由乙方承担。2、因图纸更改设计造成分部工程工程量增减，对增减部分按上述计价方式予以结算。3、乙方承包的价款里包含但不仅限于：施工管理、工程材料、机械、税金、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。四、工程工期1、本工程施工工期为：2016年 月 日至2017年 月 日。乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方原因导致的工期延期，甲方将有权按每延期一天处罚1000元。如因不可抗拒因素造成乙方不能正常施工，工期相应顺延。发生以下情况的，工期予以相应顺延：（1）遇人力不可抗拒因素造成停工；（2）停水停电原因

4、造成停工的；（3）甲方未能提供施工条件或施工配合的；(4)甲方要求停工；五、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止。六、合同总价款：最终合同价款，根据实际完成工作量据实结算。七、双方权利和义务1、甲方责任（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。（2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。（3）及时协助乙方做好有关签证工作。（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。（6）向乙方提供堆料场、设备作业等场地。（7）甲方应为乙

5、方提供临时设施的场地和临水、临电接入点，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。2、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。（2）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。（3）全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。（4）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（5）乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报。造

6、成的一切安全责任均由乙方全部承担。（6）积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（7）乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证人员安全，施工顺利进行。（8）乙方必须确保各种配备到位，并严格履行职责。八、材料供应本工程甲乙双方约定的道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料进场时乙方现场人员进行质量检验合格后方可使用，若因乙方采购不合格材料致使工程无法通过验收，责任及损失均由乙方承担。九、质量验收乙方在工程完工前需进行验收时应提前告知甲方及业主单位，甲方在收到乙方的竣工书面验收申请后7日内组织

7、业主及相关部门进行质量验收。十、工程担保双方在签订合同后，乙方正式进场施工前，乙方向甲方缴纳 万元（大写： ）人民币作为合同履约保证金。履约保证金退还：该保证金甲方于乙方正式完工后15日内返还乙方（该项目仅为道路工程部分），不计任何利息。十一、工程款支付甲方按工程施工进度的方式向乙方拨付工程价款：工程款支 ；工程竣工验收合格支付其95%，预留5%作为工程质量保修金，本工程自竣工验收合格之日起满一年退还。十二、合同生效1、本合同于2016年 月 日签订。2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。发包人：（公章） 承包人（公章）身份证号： 身份证号：电话： 电话：开户行账号： 开户行账号：二O一六年十二月 日专心-专注-专业