公园建设合同(共14页).doc

《公园建设合同(共14页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公园建设合同(共14页).doc（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上公园建设合同篇一：五岭公园施工合同郴州市五岭公园建设工程施工合同工程名称：郴州市五岭公园建设工程建设单位：郴州市园林管理处（简称甲方）施工单位：郴州市绿地公司（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。3、五岭公园建设所

2、需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。4、工期：自甲方通知进场之日起560天完工。如遇下列情况，工期顺延。（1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。（2）、工程量增加。（3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。（4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。二、工程造价及结算：1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。4、工程造价暂定为人民币叁仟贰佰万元。三、结算及付款方式：1、全额垫资

3、付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三年同月支付总工程款的30%（按有关规定留足工程质保金）；从第二年起按年计息，未支付的工程款（不包括质保金）需按银行同期贷款利息的1.5倍支付乙方利息，直到付清乙方为止。2、甲方资金到位付款方式：、需按工程进度拨付乙方进度款，乙方每月1-5号上报上月完成的工程产值，甲方10日内审核并拨付乙方完成土建和仿古建筑等工程量的80%，园林绿化工程量的60%的工程进度款。、工程竣工经甲方组织相关部门验收合格后，双方于30日内办理完成结算及工程备案工

4、作，工程结算经审计部门审定后，甲方扣除土建和仿古建筑等工程总价的3%的质保金，扣除园林绿化包栽包活保证金30%，将剩余工程款支付给乙方。3、本工程土建和仿古建筑等部分质保金为工程总造价的3%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于7日内付清全部尾款，质保金不计利息。4、园林绿化包栽包活保证金为绿化工程总造价的30%，待栽种的树木花草成活一年后返还给乙方。四、甲方职责及义务：1、组织承建方、设计单位、监理方及有关职能部门进行图纸会审，技术交底。在施工期间，甲方及时将设计变更以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。2、确定水准点及座标控制点，以书面形式交与承建方，并现场效验。对隐蔽工程24

5、小时之内进行签证。3、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作，甲方委托乙方进行上述工作，有关费用按实计算，并根据有关定额进行结算。4、承担施工现场周围施工需要而征用的林木、果树的有关费用；征得甲方代表认可，乙方所发生的费用，按实计算列入工程造价。5、协调处理周边邻里关系，如当地农民强行阻工，且责任不在乙方，根据情况，甲方按在工地实际人数，每人每天按30元计算误工费给乙方。6、本工程在办理开工手续发生的费用，由乙方垫付的经甲方认可后，按有关规定将费用列入工程结算。7、接到乙方工程竣工验收申请后，甲方应于七日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办

6、理验收手续。五、乙方职责及义务：1、乙方应按工程施工技术规程，编制施工组织计划，科学组织施工，认真保质、保量、按时完成工程。2、乙方应遵守执行甲方及监理方制定的工程施工管理制度和要求，确保施工安全，发生安全事故由乙方负责。3、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。如因施工设计影响施工，乙方需及时向甲方报告。乙方如不能按期完成工程施工，将按延迟工期每天壹万元罚款，总罚款金额不超过20万元。4、承担园林绿化工程完工后的12个月保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延3个月。5、积极协助甲方处理周边邻里关系，做到文明施工，搞好施工现场的环境卫生

7、。乙方管理好自己的施工人员，做到遵纪守法，出现违法乱纪事件，一切责任由乙方承担。6、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。7、乙方如将工程分包转包，则视为违约，甲方有权终止合同，并扣留乙方的履约保证金。六、合同签订前，乙方向甲方交纳合同押金叁佰万元，该押金待乙方进场施工时，由甲方返还给乙方贰佰万元作为施工方的启动资金。剩余的壹佰万元作为履约保证金，在工程完成50%后，即返回乙方50万元，剩余50万元在工程完工后全部返回乙方。七、该工程如被评为省级及以上优良工程，由甲方按国家有关规定进行给予乙方奖励。八、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商和解或者要求主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解、调解

8、不成的，双方约定向郴州市人民法院起诉。九、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。十、本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。发包人：（章）承包人：（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：签订合同地点：签订合同日期：二oo九年月日篇二：公园规划设计合同公园规划设计服务合同年月甲方（委托方）：乙方（承接方）：1.定义及本合同签订依据1.1定义1.1.1“适用法律”指在中华人民共和国已颁布并生效的具有法律效力的法律和其它文件。1.1.2“服务”指本合同所述的，按照合同由乙方完成本项

9、目而进行的工作。1.1.3“工作日”指除周六周日及中华人民共和国的法定节假日外的工作日。“天”“月”指日历天、日历月。1.2本合同签订依据1.2.11.2.21.2.32.工程概况2.1工程名称:公园前期规划和设计2.2工程地点:2.3工程规模:用地面积：3.设计服务内容及标准3.1设计服务内容：乙方完成本工程的拿地总体概念规划（规划成果申报阶段）和景观概念设计方案（申报后概念规划方案阶段）有关设计配合的服务工作。3.2工作标准按照国家现行的设计规范及相关标准。4.甲方需向乙方提交的有关资料及文件15.1关于本次概念规划设计的成果内容：第一阶段，拿地总体概念规划（规划成果申报阶段）本阶段优先对

10、场地科学的进行数据风貌梳理，配合完成项目现场汇报、探勘、可行性建议等工作成果如下：1.土地评估地理信息适应性图：植物多样性区域2.土地评估地理信息适应性图：流域冲沟区域（生态高值）3.土地评估地理信息适应性图：山脊凸丘陵区域（生态低值）4.土地评估适应性建设区域图5.土地评估适应性风貌布局图6.总体规划设想和定位7.总体概念平面布局图8.地块用地指标与投资估算（建议性）9.经济技术分析10.清洁能源的设想，景观的循环体系11.局部区域示意12.慢行系统分析第二阶段：景观概念设计方案（申报后概念规划方案阶段）1.地理信息适应性详细分析2.建筑布局图23.总体概念景观设计平面图4.总体效果图5.地

11、块技术指标与工程估算6.交通布局规划7.分区布局图8.分区局部效果图9.配套设施6.设计服务费用及支付方法6.1为了满足城市公园建设的进度表，响应甲方加快设计的要求，特根据复杂工序安排设计进度及付费方式。6.2本合同设计费为人民币6.3乙方应凭合法有效的收款凭证按约定阶段向甲方申请付款，否则甲方不承担逾期付款的责任。税费乙方自理。6.4支付方法为：37双方责任7.1甲方责任7.1.1甲方按合同第4条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限7天以上时，乙方有

12、权重新确定提交设计文件的时间。7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作重大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方可另行协商签订补充合同、重新明确有关条款。7.1.3在合同履行期间，甲方擅自单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金及顾问服务费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行支付。7.1.4甲方应按本合同第6条规定的金额和时间向乙方支付咨询服务费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的顾问服务费。7.2乙方责任：7.2.1乙方按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设

13、计，按本合同第5条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。4篇三：森林公园合同GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：福安市坂中森林公园项目工程地点：福安市坂中乡合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：工程勘察专业类甲级-kj发包人：福安市坂中乡人民政府勘察人：福建磐基岩土工程有限公司宁德分公司签订日期：20XX年05月16日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人：福安市坂中乡人民政府勘察人：福建磐基岩土工程有限公司宁德分公司发包人委托勘察人承担福安市坂中森林公园项目工程施工图设计阶段岩土工程地质详细勘察事宜。任务。

14、根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：1.21.3工程规模、特征：茶楼，浅基，单柱荷载200吨。栈道及观景台浅基，单柱荷载150吨。1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要术：术要求和国家有关行业技术规范要求。1.6承接方式：1.7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程

15、勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于年月开工，月日提交勘察成果资料，由于发包人和

16、勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准优惠后包干计取费用；国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察包干费约为（大写：人民币万元正）。付款方式：勘察人进场后7天内，发包人应向勘察人支付计元；提交勘察成果资料并经设计和建设主管部门认可后10天内，发包人应一次性付清全部剩余费用。第五条：发包人、

17、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地下地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、挖好排水渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特

18、别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7勘察中工作人员必要的生产、生活条件，并承担费用，勘察人自行解决。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或

19、提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款不规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责专心-专注-专业