建筑工程合伙协议书(共42页).docx
《建筑工程合伙协议书(共42页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程合伙协议书(共42页).docx(42页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑工程合伙协议书篇一:建筑工程合作协议书建筑工程合作协议书甲方: 身份证号 乙方: 身份证号 丙方: 身份证号 丁方: 身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。第一条 合伙宗旨:在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。第二条 合伙经营项目和范围:包工包料的方式合伙承包对外以第三条 合伙期限合伙期限为_个月,自月年 月第四条 出资额、方式各方均以现金方式出资,各出25%,计人民币元(启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五
2、条 盈余分配与债务承担1盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占25%。2债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占25%。第六条 各方的的权利1甲方权限是:(1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;(2)对合作事业进行管理;(3)对各项开支进行
3、签字;(4)支付合伙债务;分配合伙盈利。2乙方的权利:(1)全面工程施工进展的管理;(2)听取负责人开展业务情况的报告;(3)检查合伙帐册及经营情况;(4)共同决定合作重大事项3丙、丁方的权利:(1)各种材料的进出购销;(2)听取负责人开展业务情况的报告;(3)检查合伙帐册及经营情况;(4)共同决定合作重大事项。第七条 禁止行为1未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。2禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。3禁止再加入其它合伙。4禁止合伙不利时退伙。5如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。第八条 合伙的终止及终止后的事项
4、1合作因以下事由之一得终止:(1)合伙期届满;(2)各方同意终止合伙关系;(3)合作事业完成或不能完成;(4)合作事业违反法律被撤销;(5)法院根据有关当事人请求判决解散。2合作终止后的事项:(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。第九条 纠份的解决合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。第十条 本协议自与 订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方
5、集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十二条 本合同正本一式肆份,合伙人各执壹份。甲方签字:_ _(盖章) 乙方签字:_ _(盖章) 丙力签字:_ _(盖章) 丁方签字:_ _(盖章)年月篇二:建筑工程合伙协议样本联营合作协议书甲方: 有限公 (以下简称甲方)乙方: 有限公司 (以下简称乙方)根据民法通则等有关法律规定,为充分发挥各自优势,甲、乙双方经友好协商,就北京、天津地区工程建设项目联营合作事宜达成本协议,以资共同信守。第一条 联营合作目的:利用各自的资源和条件开展合作,互惠互利、共同发展。第二条 联营合作范围:甲方在北京、天津行政区划内拓展的所有业务。第三条 联营
6、合作期限:从20XX年10月 日到20XX年12月30日,合作期满双方另行续约。第四条 联营合作体制:在甲方的框架内成立xx省建筑工程集团总公司北京、天津地区工程建设指挥部(或项目部),双方以指挥部为平台开展合作。第五条 工程建设指挥部的有关规定一、指挥部为甲乙双方联营合作的常设经营管理机构,负责日常经营管理工作,地点设在 有限公司住所地,下设办公室、资质管理部、招投标与成本控制中心、工程管理部、财务部等部(室)。二、乙方指派人员负责指挥部的日常经营管理工作。指挥部设经理一人,由乙方指派的人员担任,全权负责处理指挥部日常事务。三、在甲乙双方共同进行工程项目的施工过程中,指挥部编入甲方的公司组织
7、机构序列,对外的名称为:“xx省建筑工程集团总公司 ”。四、指挥部的人员组建上,原则上由乙方负责招聘。如乙方需求,可以从甲方系统内挑选人员,甲方提供相应方便并将乙方选中人员个人档案调入 集团,工作地点和内容由乙方安排。五、指挥部聘任会计、出纳各一名,原则上由双方各派一人共同管理,亦可由乙方推荐甲方认可的人选担任,其拟定的薪酬待遇为会计: 4000 元/月,出纳: 2500 元/月,以后根据需要可协商调整。六、甲方应为指挥部设立独立帐户,该帐户资金使用、管理由指挥部经理负责。甲方有权监督和过问。七、甲、乙双方每年度可不定期对指挥部进行财务审计。第六条 联营成员权利和义务一、为了保证指挥部顺利开展
8、工作,不影响经营,甲方应为指挥部和乙方提供工程投标需用到的所有资质副本原件各一份及工程投标所需的建造师证等必备文件。二、甲方应提供完整的日常项目经营所需的各种印章和证照给指挥部。甲方应提供项目要求的银行保函及相应项目运作资金的支持。三、甲方负责为指挥部提供独立的银行开户账号,在乙方完全按照本协议规定执行的前提下,该账户及相关印章等所有账户管理支付等有关事项由乙方支配,非乙方同意甲方无权自行办理与该账户相关的任何事宜,但乙方应接受甲方的监督。四、甲方负责向建设方开具正式发票并向乙方所属税务所出具相应完税证明。五、甲方不得以任何方式和理由另行直接在北京、天津区域内进行机电业务运作,由此造成的相关损
9、失和影响,乙方概不负责,乙方并有追偿甲方项目合同金额2%的赔偿权利。六、因维护指挥部债权等需要,甲方应及时为指挥部或乙方出具相关授权委托书等法律文书。第七条 收入分配指挥部经营业务所得,依法缴纳各类税费,支付聘请人员工资福利奖励及其他成本和依法必须支付的费用后,联营双方按下述比价分配:项目合同金额在壹亿元人民币以下的项目:1%归甲方,其余归乙方,款项划转时间和条件和方式为: 。项目合同额在壹亿人民币以上的项目: 20%归甲方,80归乙方,款项划转时间和条件和方式为: 。款项划转完成后因该笔合作项目发生的必须向第三方支付赔偿金等情况,双方按以下比例承担: 。第八条 违约责任联营成员非经双方协商同
10、意,不得中途退出联营。如中途单方退出联营或虽未明确表示退出联营但其实际行动明显违反约定导致联营业务无法继续进行的,另一方可要求对方继续履行合同,并赔偿先前联营营业额总额25%的违约金,也可通知对方解除合同,要求对方赔偿先前联营营业额总额30%的违约金。因其他违反约定的行为给对方造成损失的,应赔偿对方的损失。第九条 争议的解决对本协议履行中的纠纷,双方本着友好合作的态度另行协商解决,如双方协商不成,可向指挥部所在地人民法院提起诉讼。第十条 本协议自双方盖章签字之日起生效。合同一式_份。甲方:_公章法定代表人:_(盖章)银行帐户:_地址:_乙方:_公章法定代表人:_(盖章)银行帐户:_地址:_年_
11、月_日篇三:建筑工程合伙协议样本合伙协议合伙人名单:01、姓名: ,性别:男,出生住址: 身份证号码:02、姓名: ,性别:男,出生住址: 身份证号码:第一条、合伙宗旨齐抓共管,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。第二条、合伙经营说明01、双方从(?)开始,所有工程项目及资源完全共享,互相补给,模式按照公司级别的股份合作制进行。02、(?)占整个股份的百分之五十一,(?)占整个股份的百分之四十九,双方实行资金累计,首次资金累计的目标是一百万,在完成本利润目标的过程中,双方每月最高工资为5000元(大写伍仟圆整)。双方除了本基本工资的开销外,不得挪用公款,否
12、则将无条件接受从原始投入的股份金额中扣除并同时降低在整个股份中的股份额和持有率。03、当完成首期利润一百万后,本合伙协议以增加附件的形式开始升级,双方注册公司并按照正规公司流程执行新的股份制。04、首次投入的金额:(?)51万(大写伍拾壹万),(?)49万(大写肆拾玖万),由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹集,因此出现的借支返还利息需要从双方合作的项目中,根据各自股份进行单独分别计息,采取各负其责的方法,自负盈亏(重要说明:双方的投入为原始投入,本资金筹集方面存在的风险由各自承担,但是资金运作的过程中产生的盈亏却要按照股份进行分摊)。05、每一档工程项目结束后进行一次分红,资金按照比例进行重
13、组一次,所有工程项目执行单独结算,做成本核算,资金账务完成流程后由公证处公证,数据采集证据双方各保留一份。06、所有开支均采取双方签字的办法进行,在银行注册双方证件或者指纹信息,任何单方面的资金将无法支出;07、本合伙经营的方式由公证处公证后将产生相应的法律效力,双方愿意自觉接受法律约束。第三条、合伙期限01、(?)开始的所有工程项目,合伙期限为从09年11月开始至双方同意结束合伙的时间为止。 02、任何单方面的宣布合伙终止视为无效并视为单方面违法同时将追究相关法律责任比如债务追讨等; 03、合伙终止的条件必须达到工程项目结束,移交清楚,双方完全自愿解除。04、退伙:、需有正当的足够的理由方可
14、退伙;、不得在合伙不利时退伙;、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;、未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。第四条、合伙负责人及其他合伙人的权利1(?)为合伙负责人。其权限是:、对外开展业务,订立合同;、对合伙事业进行日常管理;、出售合伙的产品(货物),购进常用货物;、支付合伙债务;2、(?)的权利:、参予合伙事业的管理;、听取合伙负责人开展业务情况的报告,检查合伙帐册及经营情况;、共同决定合伙重大事项;、有新的项目时按照合伙负责人的方式签订合同,但是本合
15、同仍然属于双方共同所有项目。第五条、禁止行为1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。3、禁止合伙人再加入其他人合伙。第六条、合伙的终止及终止后的事项1、合伙因以下事由之一得终止:、合伙期间总是纠纷不断,合伙秩序混乱;、合伙人都同意终止合伙关系;、合伙事业完成后结算清账完成不愿意继续;、合伙事业由于违反国家法律被撤销;、法院根据有关当事人请求判决解散。2、合伙终止后的事项:、即行推举清算人,并邀请(?)中间人(或公证员)参与清算;、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例
16、分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。第七条、纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以向法院提出诉讼。第八条、其他01、本合同自订立并报经公证处公证之后起生效。02、本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 03、本合同正本一式叁份,合伙人各执一份,中间人(?)存一份。篇四:建筑工程项目合作协议(格式合同)工程项目合作协议书甲方(全称)
17、: 河南锦豪实业有限公司乙方(全称): 河南帝星建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方就 河南集英置业有限公司开发的拉菲国际1#、10#楼工程。 (以下称“本工程”) 施工事项经协商达成一致,订立本合同,以供双方共同遵守。第一条:工程项目概况1. 工程名称: 。2. 工程地点: 。3. 工程范围: 。4. 工程数量:详见工程量清单及设计变更等。第二条:工程期限1. 开工日期:按业主规定执行 ;2. 竣工日期:按业主规定执行 ;3. 总 工 期:最终以业主批复工期为准。第三条:工程质量等级及评
18、定依据工程质量等级 按甲方与业主总包合同的规定执行 ,评定依据 按甲方与业主总包合同的规定执行。第四条:合作总则本协议的实施基础前提条件是本项目投资人向甲方出具有关本项目由乙方实施的所有风险担保并承担连带责任的信用承诺书。乙方按中标单价承担本合同工程(桩号)段的全部施工(包括工程的缺陷修复),并完成该工程包括合同图纸所标明的和其未来可能发生的变更。1.乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位一定的法定利润。2.按单价承包的方式,由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包管理工作等项目管理目标,并在甲方派驻人员监督指导下,自行组织施工、经营,独立核算,自负盈亏;无论何时何地甲
19、方概不负责由于乙方或乙方施工的工程项目引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。3. 该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格,包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所承担的垫资费用、乙方机械管理人员的进退场、地场清理、环境保护、安全设施标示和其他辅助工作而使乙方增加的资金投入的所有因素而导致的任何费用。第五条:甲、乙双方的权利与义务一甲方的权利与义务:1. 负责委派包括项目经理在内的主要技术与管理人员(详细名单见附件三),代表甲方依据总包合同及本协议对该工程项目的质量、进度、费用、安全等控制目标进行监控,并对项目部的项目现场管理、项
20、目合同管理、项目信息管理、项目生产要素管理及项目组织协调进行监督和指导;甲方委派人员应服从项目部统一管理,定岗定责,严格履行岗位职责;2. 有权监督项目部日常工作和施工生产的总体管理工作,并根据项目部管理运行情况予以指导;并有权对施工现场的不规范行为进行纠正和处罚的权利,处罚以项目部管理制度为基础,以经济处罚为手段;3. 有权指令乙方按总包合同要求,及时组织施工技术和管理人员、作业队、机械设备和材料进场,并随着工程进展情况进行履约能力的管理控制;4. 协助乙方对项目部所需的劳务作业队、机械供应商和材料供应商进行选择,并对其合同条款进行审查把关,督促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的具体管理工作
21、,重点放在双方支付兑现的管理;对于施工质量控制较差,不符合国家规范要求,安全生产隐患众多,发生安全事故、施工进度严重滞后的队伍,有权要求乙方进行撤换或清除出场,所造成的损失由乙方和队伍承担;5. 协助乙方办理变更事宜;负责监督检查与协助项目部进行技术资料的整理,审核批准工程的竣工资料;6. 负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款;并有权监督乙方是否及时向农民工支付工资、向机械租赁商和向材料供应商支付费用。若在本协议执行期间,甲方发现上述问题时,有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用,并按实进行处理,直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止;7. 甲方收取本工程项目管理费,以工程计
22、量支付款为基数,按期收取。甲方收取的工程管理费包含工程缺陷责任期间的管理费。二乙方的权利和义务:1. 乙方应对甲方负责,其对甲方承担的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所约定的义务和责任;2. 乙方委派项目常务副经理 (身份证号码: )全权代表乙方负责该项目的全面管理并作为该项目部的经营、生产负责人。该负责人应严格按照国家、地方、行业有关法律法规、相关的标准规范、总包合同以及本合同的要求对工程项目管理负总责,对工程施工质量、进度、安全负全部责任;3. 依据总包合同与建设工程项目管理规范的规定要求,并结合工程实际,乙方为完成本项目的具体实施,必须选派有一定职称和实际施工经验的人员参
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 合伙 协议书 42
限制150内