波形护栏工程施工合同(共3页).docx

《波形护栏工程施工合同(共3页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《波形护栏工程施工合同(共3页).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上波形护栏工程施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将此工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、 工程概况1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 4. 工程工期：以材料到场时间起， 个工作日完工。二、 承包方式及单价 1. 包工包料 元/米；单包工 元/米。 2. 乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。3. 每个端头 元，缆索安装为每米 元。4. 安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况由甲方出面调解处理。三、

2、工程付款方式1. 双方合同签订后，甲方即向乙方支付约工程总造价的20%为该合同工程的预付款 元整，材料进厂时需支付工程总造价的70%款项 元，安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。四、 甲方工作1. 甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 2. 甲方负责工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3. 按时及时支付工程款。五、 乙方工作 1. 在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作。 2、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则 按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分波形护栏工程款待全部完成后再进行支付。3、如工程进度由甲方原因延期，乙方不负任何责任。七、争议的解释 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方： 电话：乙方： 电话：年 月 日专心-专注-专业