施工单位分包合同文本(共22页).doc

《施工单位分包合同文本(共22页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工单位分包合同文本(共22页).doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 合同编号： 工程劳务分包合同劳务发包人: 劳务承包人: 劳务分包合同劳务发包人： (以下简称“甲方”)联系地址： 劳务承包人： (以下简称“乙方”) 联系地址： 法定代表人： 身份证号码： 联系方式： 营业执照编号： 安全生产许可证编号： 资质证书编号： 资质等级： 现场负责人： 身份证号码： 联系地址： 号联系方式： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，甲乙双方就 劳务承包工作，达成一致并签订如下合同： 一、合同文件组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 本合同； （2）本合

2、同附件及补充协议；（3）本工程施工总承包合同；（4）甲方及分支机构的规章制度、奖罚规定；（5）工程图纸；（6）技术标准和要求；（7）本劳务分包事项的招标文件； （8）本劳务分包事项的中标通知书；（9）本劳务分包事项的投标文件。在本合同的文件中属于同一类内容的，以时间在后签署的为准。二、分包概况1.工程名称： 2.工程地点： 3.建筑面积（暂定）： 4.结构形式： 三、分包范围及其他1.分包劳务范围及内容： 2.甲方可根据现场情况，有权对乙方的工作范围和具体工作内容进行调整，乙方自愿放弃对此索赔的权利。3.如果乙方提供的劳务不能满足工程施工需要，经甲方通知后仍不改进的，甲方有权将本合同范围内的劳

3、务全部或部分交给第三方实施，因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方为此多支出的劳务费、建设单位对甲方的罚款等所有费用）由乙方承担，甲方有权在支付给乙方的任何一笔款项中扣除。4.乙方应自行完成本合同范围内的全部劳务工作，不得以任何方式转包、转让或分包给第三方，否则，甲方有权解除合同，由乙方承担违约责任。四、劳务报酬1.劳务价格： 2.工程量确认及结算方式：每月甲方根据公司规定确定结算日期，甲乙双方共同收方，作为本月结算依据，若乙方不能在规定的时间内到现场收方，以甲方出具的收方数据为准。乙方在施工合同以外的工作内容，以现场签证或甲方派工单为依据，否则不予结算。 3.本合同范围外劳务变更的价格确定方

4、式： （1）合同中已有适用于变更工程量的价格，按照合同已有的价格确定变更价款； （2）合同中有类似于变更工程量的价格，参照类似价格确定变更价款； （3）合同中没有适用或类似于变更工程量的价格，可参照同期同类市场劳务价格进行确认。 以上变更价格的确认，须经甲方现场负责人签字且加盖甲方公章后生效，否则不具有任何效力。4.合同暂估总价根据分包范围估算，本合同暂估总价为人民币： ，大写： (此价格为含税价格）。 5.价格内容除工程主体结构发生重大变化、劳务分包内容发生实质变更以及甲方批准可以调整的情况外，劳务报酬价格固定，不随任何外界因素变化而调整。其中劳务报酬固定价格是指乙方按本合同的约定完成全部工

5、作内容甲方所支付的费用，乙方己充分考虑并自愿承担本合同价款中存在的不确定性因素及不可预见的风险。价格内容包括但不限于：（1）乙方及所属人员的工资、生活费、办公费、体检费、医疗费、文体费、培训费、考试费、交通费、住宿费、保险费等费用；（2）乙方自带机械、设备、工具用具、材料的采购、运输、搬运、检验试验等费用；（3）甲方提供材料、机械、设备、工具用具的装卸费、搬运倒运费、维修维护等费用。（4）承包范围内的成品保护、安全文明施工、现场清理、场内垃圾清运、冬雨季施工增加用工、夜间施工增加用工、保修用工、隐患整改、养护、试件试块制作等费用；（5）承包范围内的相关配合、协助，重大活动、不可避免的技术间隙、

6、自然气候、临时停水、停电及不可抗力造成的停、窝工等费用；（6）其他直接费、间接费、管理费、不可预见费等费用； （7）乙方承担因税率变化产生的一切后果，自愿放弃因税率的上调、纳税额增加而向甲方提出索赔或者补偿的要求。（8） 6.零星用工分包范围内的零星用工已包含在分包价格中，分包范围外的零星用工经甲方负责人签字和甲方盖单确认后按 元/个、天进行结算。五、合同工期1.合同工期计划开工日期 年 月 日，计划完工日期 年 月 日，工期总日历天数为 天。2.实际开工日期以甲方下达的通知为准，与计划开工日期不一致的，完工日期根据总日历天数进行相应调整。乙方不得以实际开工日期提前或滞后为由，向甲方提起任何形

7、式的索赔。3.工期延误除甲方书面同意和不可抗力外，本分包工程工期不得延长。六、劳务报酬的支付 1.劳务报酬支付时间和方式： 2.甲方扣除乙方结算价款的 %作为质量保证金。在本工程经建设单位最终验收合格且保修期满后28天内，扣除甲方自行维修费用后，无息支付给乙方。3.劳务报酬发放监管3.1乙方应严格执行甲方劳务管理规定，及时足额发放劳务工人工资，不得任意拆借、挪用人工费，确保将工资发放到劳务工人个人手中，并将乙方和工人签字（盖章）确认的身份证复印件、考勤表、工资表、转账凭证等书面资料及时报甲方存档，甲方有权随时检查相关资料或深入工人内部进行调查，并做出相应处罚。3.2甲方有权对劳务工人工资支付情

8、况进行监管，并保留直接向劳务工人支付工资或其他应付费用的权利，相应款项从乙方的劳务报酬中扣除。甲方对劳务工人工资支付情况的监管并不免除乙方对其劳务工人应承担的所有责任。4.其他： 七、工程质量1.本分包工程应达到的质量目标： 。2.乙方确认已理解了图纸、工程地质地理情况，以及现行适用法律、法规、标准、规范的要求以及建筑行业惯例，并严格按照以上文件和甲方的质量管理规定及有关要求，精心组织施工，确保实现质量目标。3.在工程质量达到设计图纸要求的前提下，若出现国家及当地政府的施工验收规范、标准、甲方的指令之间存在差异或不一致的情况，乙方应以质量要求较高者为施工依据。4.乙方应认真检查图纸、设计变更等

9、文件中可能存在的错误和矛盾之处，并及时通知甲方，甲方同意后方可继续施工。如乙方未能及时发现错误，或者发现错误后仍照旧施工，或者未经甲方同意就擅自施工，因此导致的损失由乙方承担。5.乙方应坚持自检、互检、交接检制度，服从施工现场的管理，随时接受上级主管部门、建设单位、监理单位和甲方的检查、检验，配合甲方进行工程验收。对于在检查、检验、验收中出现的问题，乙方应在规定的时间内整改完成。若出现检查验收不合格、工期延误和费用损失的，由乙方承担全部责任。6.乙方应在隐蔽工程验收24小时前通知施工单位，经施工、建设、监理等单位验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和施工。如不符合质量要求，乙方应及时进行返修

10、自检，合格后重新通知验收，返修费用由乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，否则，乙方必须按照甲方或有关单位的要求剥露或恢复，且承担因此导致的返修费用、工期拖延等一切损失。7.在每道工序施工前，乙方需取得甲方的口头或书面许可，并按甲方审核后的施工方案和技术、安全措施进行施工，乙方不得随意更改施工方案和措施，未经批准不得擅自施工。否则，因此造成的损失及一切不利后果均由乙方承担。8.乙方全部完成分包范围内的施工任务，且经甲方、施工、建设、监理等单位验收合格后，才能办理工程完工和退场结算手续。如质量达不到要求，乙方应按甲方要求限期整改，直到验收通过为止。因验收不通过导致的费用增加、工期拖延等一

11、切损失，由乙方承担。9.在施工期间和质量保修期内出现的质量问题和缺陷，乙方应及时进行返工、整修，直至满足工程质量要求，所产生的费用全部由乙方承担。如果出现无法返工、返修的情况，本合同自动终止，甲方有权暂停支付人工费用，同时保留对乙方进一步追究责任的权利，因此造成的工期延误和费用损失，全部由乙方承担。10.其他： 八、安全生产1.本分包工程应达到的安全文明施工目标： 2.乙方指派 作为本分包工程专（兼）职安全员，全权负责施工现场安全管理事宜。3.甲乙双方必须认真遵守有关安全生产的法律和法规，杜绝出现违章作业、冒险施工等现象。4.乙方必须严格执行施工现场的安全管理、环境管理和职业健康管理等有关规定

12、，及时制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并负责其工作范围内的安全、文明、消防、卫生等工作的组织管理和实施，承担相应费用。5.乙方应建立安全检查制度，定期组织安全检查，及时消除施工过程中的违章指挥和违章作业等安全隐患。因乙方原因未发现安全隐患或未及时整改造成的责任和损失，由乙方承担。6.乙方应加强安全培训，配合甲方做好各类安全教育和安全交底，如乙方不配合，甲方有权将乙方清退出场。7.乙方劳务工人需持证上岗，从事特种作业的人员，持证上岗率需达到100%。如果本工程采用新工艺、新技术、新材料、新设备，乙方必须使用经过培训合格的人员。8.乙方应按甲方要求及时提供劳务工人身体健康证明

13、，否则，不得进场施工。9.乙方应为劳务工人配备合格的安全帽、安全带等劳保用品，劳保用品超出使用年限或损坏时，应及时更换。不按规定佩戴或不及时更换劳保用品造成的责任和损失，由乙方承担。10.乙方必须做好现场治安管理工作，保障其人员的生命、财产安全。11.所有生产、生活用电由甲方统一安排，乙方不得随意私接电线。12.乙方应做好生活区内的安全用电和防火工作，不得在临设内使用空调、小太阳、热得快、酒精炉、燃气灶等物品。否则，甲方有权没收以上物品，并对乙方做出相应处罚，由乙方承担因使用不当而造成的一切损失和责任。13.乙方不得将汽油、炸药、酒精等易燃易爆危险物品带入施工现场和生活区域，否则，由乙方承担因

14、此导致的全部责任及后果。14.出现危险或紧急情况时，乙方应采取有效措施规避风险，尽最大能力减少损失，乙方承担因措施不力、不作为或主观错误造成的责任和损失。15.乙方必须加强施工现场的安全防护，由于乙方安全措施不力或违章作业造成的事故责任和因此而发生的费用，由乙方承担。16.乙方及所属人员发生的所有意外事件和事故，由乙方承担全部责任及后果。若因此给甲方造成损失的，该损失由乙方承担。17.事故处理17.1一旦发生安全事故，乙方应积极配合甲方进行应急处理，及时抢救伤员，防止事故扩大。17.2事故发生后，甲乙双方应按照“四不放过”的原则，查清事故原因，确定事故责任，拟订改进措施，消除安全隐患，做好善后

15、处理事宜。18.其他： 九、文明施工1.乙方应严格执行上级主管部门和甲方对文明施工管理的有关规定，达到合同约定或甲方要求的安全文明工地标准。2.因乙方原因导致无法达到文明施工、标准化工地要求的，乙方应根据甲方或有关部门的要求限期整改，并接受相应处罚，承担全部责任；拒不整改或未在限期内整改的，甲方有权另行安排他人实施，费用由乙方承担。3.乙方负责施工现场及生活区内的清理工作，并将生产和生活垃圾运送到甲方指定的地点，产生的费用由乙方自行承担。4.乙方应对所属人员进行统一管理，禁止所属人员参与非法社会组织、集会、游行等活动，严禁出现黄、赌、毒等不良现象，否则，由乙方承担所有责任及后果。5.乙方人员不

16、得在施工现场发生嬉戏打闹、聚众闹事、打架斗殴等扰乱正常工作秩序的现象。否则，甲方有权对乙方进行罚款，乙方应承担全部后果。6.其他： 十、材料、机具管理1.乙方应遵守施工单位的材料、机具管理制度和规定，乙方领用材料时应认真清点、检查，领用后即视为对领用材料的数量、质量的认可，如发生材料短缺、破损等缺陷，由乙方赔偿损失。2.乙方应妥善保管好现场材料，做到整齐堆放，如果出现随意截取、随手乱扔、随意丢弃等浪费材料现象，甲方有权按照丢弃、浪费材料原值的2倍对乙方进行罚款。3.在施工过程中，乙方应确保工完料净。施工节余材料、废旧材料、边角余料等所有不能使用在工程上的材料，由乙方负责回收至指定地点，归甲方所

17、有，乙方不得变卖、掩埋或据为己有。4.乙方应提前20天报材料需求计划，甲方审核确认后报请施工单位予以供应。因计划提报不及时、不准确，造成工期拖延、费用增加等不利后果，由乙方承担相关责任。5.生活区内的水、电，乙方应合理使用。如发现乙方人员有浪费行为，甲方有权要求乙方赔偿损失。6.乙方应按操作规程使用机械设备，并做好日常的维护保养。因乙方不合理使用、野蛮操作等行为，造成损失破坏、返还时不能达到接收标准的，乙方应按机械设备原值的2倍赔偿损失。7.乙方在使用塔吊、泵送机械、物料提升机、施工电梯等机械设备时，应服从施工单位的调度安排。8.乙方对甲方、施工单位、建设单位及第三方的材料、机械、设备、工具用

18、具、办公用品、生活用品等造成破坏的，应按破坏物品原值的2倍赔偿损失。 9.乙方对自带材料、机具的规格、型号、质量等全面负责。乙方必须提供真实有效的合格证、质量保证书等证件和资料，因使用不符合要求的产品造成的损失和责任由乙方承担。10.在满足工程质量、安全、文明施工等要求的前提下，本合同范围内材料节余约定 。11. 其他： 十一、甲方的权利和义务1、甲方的权利1.1审核乙方劳务工人的数量，并对主要人员进行面试，面试不合格，乙方不得使用。1.2乙方人员发生下列情况之一时，甲方有权要求乙方在14天内更换相关人员，因此发生的费用由乙方承担。（1）严重违反操作规程和甲方有关规章制度； （2）违反国家或地

19、方有关法律、法规；（3）泄露甲方秘密造成不良后果；（4）患有心脏病、皮肤病、高血压、肺病、肝病等疾病，不能胜任本职工作或可能传染其他人员而影响正常施工；（5）年龄不符合国家规定和甲方要求；（6）给甲方造成损失或不良影响的其他情形。1.3对乙方进行奖罚的权利。1.4其他： 2、甲方的义务2.1负责协调施工单位统一规划现场的平面布置。2.2负责督促施工单位组织图纸会审和质量、安全、技术交底，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理竣工验收手续。2.3负责联系施工单位对工程进行测量定位、沉降观测，提供标高、定位的基准点、基准线和水准点。2.4负责与施工单位、建设单位、监理单位、设计单位和有关部门的工作

20、联系，协调各单位施工过程中出现的矛盾。2.5协助乙方要求施工单位及时提供图纸、设计变更等文件。 2.6协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、古树名木、文物等资源的保护工作。十二、乙方的权利和义务1、乙方的权利1.1在施工过程中，按照甲方指令实施的承包范围外的工程量，乙方有权根据本合同相关约定结算劳务费。1.2当甲方直接对劳务工人进行付款或将工程交由第三方实施时，乙方对此具有知情权，甲方应通知乙方。2、乙方的义务2.1自觉遵守法律法规及甲方的规章制度，根据甲方要求，保质保量地完成本分包范围内的工程量。2.2按时向甲方提供施工进度计划和劳动力使用计划，并按照审核后的计划，科学安排施工，避免出现

21、窝工现象。因乙方原因造成窝工的，工期不得顺延，并赔偿因此给甲方造成的损失。2.3保证投入足够的人力、物力，按期完工，避免因节假日、农忙等原因出现人员减少、进度滞后、工程停工等现象，否则，乙方应承担因此给甲方和第三方造成的损失。2.4在合同实施过程中，乙方应做好现场已完工程的成品保护工作，因保护不当导致损失和破坏的，由乙方承担进行修复、替换和更新所发生的全部费用。2.5乙方应积极主动完成与其他劳务队伍之间的配合和交叉作业，不得拒绝、推诿，影响到现场的工程施工。否则，甲方有权追究乙方的责任。2.6乙方人员因自身原因受到的外部处罚由乙方自行承担。2.7在合同履行过程中，不得因乙方原因造成甲方受到第三

22、方任何形式的投诉和索赔。如发生上述事件，乙方应承担因此造成的损失。2.8在施工中发现文物、古墓、古建筑、化石、钱币等物品或有影响正常施工的地下管线及障碍物时，乙方应在4小时内通知甲方，并应采取有效的保护措施，不得哄抢或破坏。由于乙方未采取有效措施导致的修理、恢复、找回、罚款等费用，由乙方承担。2.9进场后乙方按照甲方要求做样板施工的，经确认合格后方可大面积施工。2.10配合甲方做好施工过程中工作量核算及完工退场结算事宜，退场前向甲方提供劳务工人工资支付情况，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。2.11乙方劳务负责人及骨干人员每月出勤应不少于20天，每天在施工现场的工作时间应不低于6小时。2.

23、12按规定为自有人员办理保险。2.13按甲方要求及时提交相关资料。2.14未经甲方授权或允许，乙方不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系。2.15未经甲方同意，乙方不得将施工图纸、需要保密的文件、声明、资料信息等商业秘密泄露给第三方，否则，因此造成的责任和损失由乙方承担。2.16进场施工前，乙方应向甲方交纳 元的履约保证金。如乙方违反本合同约定，甲方有权从保证金中扣除违约金以及质量、安全、材料等罚款，不足部分在支付任何一笔劳动报酬中扣除；如乙方未出现违约行为，甲方将在本合同终止后无息退还给乙方。2.17 乙方应严格执行甲方劳务管理规定，及时足额发放劳务工人工资，不得任意拆借、挪用人工费，确保

24、将工资发放到劳务工人个人手中，并将乙方和工人签字（盖章）确认的身份证复印件、考勤表、工资表、转账凭证等书面资料及时报甲方归档，甲方有权随时检查相关资料或深入工人内部进行调查，并作出相应处罚。2.18甲方有权对劳务工人工资支付情况进行监督，并保留直接向劳务工人支付工资或其他应付费用的权利，相应款项从乙方的人工费中扣除。甲方对劳务工人的管理并不免除乙方对其劳务工人所承担的部分或全部责任。2.18其他： 十三、违约责任1.甲乙双方均应按照本合同的约定全面履行相应的义务，给对方造成损失的，应按合同约定进行赔偿。 2.乙方违反本合同第六条劳务报酬发放监管的约定，未及时、足额将劳务报酬发放到劳务工人个人手

25、中的，按拖欠额的 向甲方支付违约金。3.乙方违反本合同相关约定，导致出现质量事故或未达到合同约定的质量目标，除承担相应损失和责任外，应向甲方支付 的违约金。4.乙方违反本合同相关约定，导致出现安全事故或未达到合同约定的安全文明施工目标，除承担相应损失和责任外，应向甲方支付 的违约金。5.乙方违反本合同相关约定，导致未达到合同约定的材料节余系数，除承担相应损失和责任外，应向甲方支付 的违约金。6.由于乙方原因造成工期拖延，每拖延一日，应按总劳务报酬的 向甲方支付违约金。7.因乙方原因导致合同不能履行的，应向甲方支付 的违约金。8.其他： 十四、不可抗力1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见

26、的，并且对其发生及后果不能避免和不能克服的事件。合同任意一方由于受到诸如战争、内乱、洪水、台风、地震等不可抗力事件的影响而不能履行合同时，合同工期在建设单位认可的情况下应予以延长。2.不可抗力发生后，履行合同义务受到阻碍时，当事一方应立即通知对方，并及时收集不可抗力发生及造成损失的证据。同时，应采取合理措施，降低自身损失，尽可能继续履行合同义务。不可抗力结束后七日内，当事一方应向对方通报损失情况。不可抗力持续发生，当事一方应每日通报一次受害情况，直到不可抗力结束。3.不可抗力责任承担约定如下：3.1甲乙双方分别承担各自人员伤亡和财产的损失。3.2当事方未采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损

27、失承担责任。3.3乙方自带机械、设备、工具用具、材料的损坏和停工损失，由乙方承担。3.4工程所需清理、修复费用由甲方承担。3.5停工期间，甲方要求乙方在施工现场留取相应人员的，产生的费用由甲方承担。3.6乙方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除乙方的相应责任。4.不可抗力的等级标准，执行本工程施工合同，等级认定以国家有关部门的认定结论为准。十五、合同的解除与中止1、合同的解除1.1当乙方发生下列情况之一时，甲方有权解除本合同，并按已完合格工程量的 %对乙方进行结算,同时保留进一步追究乙方责任的权利。乙方应于合同解除之日起10日内将工作交接完毕后退场，并自行处理债务纠纷，自愿放弃向甲方索赔的权

28、利，承担因此造成的全部责任和损失。（1）将工作内容进行转包、转让或另行分包的；（2）施工能力不能满足甲方要求的；（3）乙方及其所属人员恶意讨薪、恶意投诉、越级上访、聚众闹事、殴打谩骂管理人员的；（4）携款逃匿，不及时、足额将劳务报酬发放到劳务工人个人手中的；（5）因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；（6）违反法律法规或不执行施工现场规章制度的；（7）出现未经批准的停工或退场行为的； （8）与当地民众发生政治、文化、宗教等方面的冲突和纠纷的； （9）出现未经政府主管机构批准的罢工、游行等行为的；（10）出现其他违反本合同约定或不能如期履约行为的。（11）因乙方身体健康、

29、意外伤亡等原因，导致失去履约能力的。1.2当发生下列情况之一时，甲乙双方应协商解除本合同，双方分别承担各自损失。（1）发生不可抗力，导致本合同无法继续履行；（2）本工程施工合同终止或解除； （3）因政策变化导致本工程长期停工，在短期内无法复工的；（4）外部条件发生重大变化导致本合同无法继续履行的其他情形。1.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已进场材料、设备的保护和移交工作，及时将自带机械和人员撤出施工现场，配合甲方按合同约定进行结算。2、合同的中止2.1当发生下列情况之一，导致本合同在短期内无法履行时，甲方有权中止本合同，乙方不得向甲方提出任何形式的索赔。（1）发生不可抗力，导致工程短期

30、停工；（2）因施工单位、建设单位手续不齐、资金短缺或不能提供合格现场等原因导致的工程短期停工；（3）因政策变化导致本工程短期停工；（4）外部条件发生变化导致本合同中止的其他情形。2.2接到甲方复工通知后，乙方应继续履行合同约定，及时组织人员进场施工，否则，因此造成的损失和责任由乙方承担。十六、索赔 1.乙方确认已充分理解本合同，不应以不理解合同文件的具体约定而提出任何索赔或免责。2.在劳务作业实施过程中，若乙方遇到根据本合同可以索赔的情况，乙方应在索赔事件发生后7日内，向甲方出示书面索赔申请，并附带相关索赔证据，未在7日内提供证据资料的，视为乙方自动放弃索赔权利。3.乙方应积极配合甲方向建设单

31、位等进行索赔。索赔成功后，甲方将根据实际情况，给予乙方相应奖励。4.甲方对乙方因质量、安全、材料等问题的处罚，乙方应在三日内提出异议，逾期视为乙方认可此等处罚。5.乙方按照本合同约定完成退场后，视为乙方放弃对甲方的任何索赔。十七、争议解决1.因本合同及合同有关事项发生的争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院提起诉讼。2.本合同任何一部分发生争议时不应影响其他部分效力，双方仍应积极履行本合同其他部分约定。3.乙方承诺在争议解决期间，不出现聚众闹事、恶意投诉、恶意讨薪、越级上访等现象，否则，乙方应按劳务费结算值的 %向甲方支付违

32、约金。甲方保留进一步追究乙方责任的权利。十八、其他1.合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。2.乙方的通讯方式、通讯地址、法定代表人、现场负责人、账户等信息如有变动，应在3日内向甲方提供变更后的信息。否则，甲方按本合同约定的地址送达给乙方的任何文件，无论是拒收或其他情况，均视为乙方已签收。3. 合同中未尽事宜详见补充条款 十九、合同份数本合同正本一式两份，副本一式 份，均具有同等的法律效力。正副本内容不一致的，以正本为准。二十、签订地点本合同在 签订。二十一、合同有效期1.本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，在甲乙双方完成本合同权利义务时终止。2.在合同有效期内，本合同相关条款对乙方所属人员具有同等约束力，乙方应对其所属人员的行为负全部责任。3.在合同有效期内，只要是乙方所属人员签字确认的奖罚、收方等文件，均视为乙方已授权并认可其行为。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 附件一：劳务队伍骨干成员一览表序号姓名身份证号码联系住址联系电话备注附件二：乙方自带材料、机具一览表序号名称规格型号单位数量备注专心-专注-专业