外墙干挂石材设计合同(共7页).doc

《外墙干挂石材设计合同(共7页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙干挂石材设计合同(共7页).doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上NZSJ-2016-0-0发包人： 设计人：重庆xxx装饰工程有限公司发包人委托设计人承担xxxx项目商业外墙干挂石材施工图及泛光照明 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、内容、面积费用计算详见下面：2.1工程名称：2.2规模范围：面积 x万 (按外墙面积计算）2.3设计内容：石材干挂施工图以及外墙泛光照明以及施工过程的指导服务。2.4费用计算

2、：单价 10 （元/平方米）合计 x拾万 (元)大写： 2.5.设计费支付进度详见下表：付费次序付费比例金额（万元）签订合同30% 施工蓝图交付50%审图完成15%工程完工5%说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。预付定完后，合同正式生效.本设计费包含税金，产权归甲方所有。决算费用以施工图出图平面面积计算。设计文件提供10套。设计进度：10天完成x#楼的设计。第三条 双方责任3.1发包人责任：3.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。3.1.2发包人变更委托设计项目、规

3、模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另签合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。3.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。（此条应删除，此总费用已包含所有设计费用，不应该在支付甲方要求赶工所产生的费用）3.1.4发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以

4、上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。3.2设计人责任：3.2.1设计人应按国家有关技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。3.2.2设计合理使用年限：按国家相关规定规范执行。3.2.3设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。3.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。在一年内项目尚未开始施工，设

5、计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。（除不可抗力因素）3.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。3.2.6此设计包含外审盖章。第四条 违约责任：4.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超出一半时，按该阶段设计费的全部支付。4.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期

6、支付一天，应承担支付金额千分之三的逾期违约金。逾期超出3天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均规定支付设计费。4.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费。（如导致施工错误以及造成刚才质量事故业主单位有权扣除余下费用）4.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收项目应收设计费的千分之三。4.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定

7、金。第五条 其他5.1项目施工期间，出现关键性技术问题时，应随叫随到。如果发包人要求设计人派专人长驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。5.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。5.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。5.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。5.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。5.6本合同在履行过程

8、中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （一） 种方式解决：（一）提交 重庆 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。5.7本合同一式 肆份 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。5.8本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。5.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。5.10其他约定事项：（本条无正文）甲方： 乙方： 代表： 代表：电话： 电话： 日期： 年 月 日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考专心-专注-专业