防火门工程施工合同范本(共25页).doc

《防火门工程施工合同范本(共25页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防火门工程施工合同范本(共25页).doc（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上合同编号：防火门工程施工合同工程名称： 工程地点： 甲 方： 乙 方： 年 月 日防火门工程施工合同甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，结合有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程相关事项协商一致，订立本合同。一、工程施工内容、范围、承包方式1.1工程名称： 1.2工程施工内容、范围： 1、木质入户防火门； 2、公共部位钢质防火门；具体按由甲方确认的*建筑设计有限公司设计的建筑图纸及*有限公司设计的深化图纸施工，详见附件2。二、工期 开工日期： 竣工日期： 总日历天数： 详细工期节

2、点见下表：防火门工程施工节点计划：项目开始时间完成时间入户门、钢质门框入户门、钢质门扇备注：管井门、设备房门扇要求 月 日前完成三、质量标准3.1工程质量：满足国家现行建筑工程施工质量验收规范、建筑工程施工质量评价标准、建筑工程施工质量验收统一标准，工程必须达到质量评定的合格标准。 四、合同文件组成及解释顺序4.1合同文件组成：（1）本合同；（2）乙方的报价书；（3）标准、规范及有关技术文件；（4）施工图纸；（5）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相互矛

3、盾之处，以所列时间在后的文件为准。五、甲乙双方的工作5.1甲方的工作。5.1.1委托监理对乙方供应的材料质量、施工质量、施工进度、安全及文明施工、资料等进行全面的检查、监督和管理。5.1.2按本合同的相关约定审批并支付工程款。5.1.3对乙方的施工质量、进度、安全、文明施工、施工总体部署、资料等监督和管理。5.1.4现场委派由 负责项目管理，代表甲方实施各项管理工作，负责办理与施工有关的各项事务。 5.1.5向乙方提供施工和进出场便利，为乙方提供符合要求的施工通道、施工工作面及施工空间。5.1.6对乙方编制的工程资料、竣工资料和预算、结算资料进行审核。5.1.7如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监

4、理工程师的指令，有权视情节对乙方做出处罚，由此造成的一切损失由乙方承担。5.1.8甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单。处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。处罚金额甲方有权直接从乙方应交纳的工程款中扣除。5.2乙方的工作。5.2.1乙方委派驻工地的代表 ，权限为协调组织完成施工任务，办理现场签证、工程结算等工作。5.2.2根据经*建筑设计有限公司、甲方确认的施工图纸及有关资料，在开工之日后15天内，编制工程预算报甲方审核。5.2.3按施工图纸、施工组织设计以及甲

5、乙双方约定选定的标准、规范，组织具有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定验收的标准，确保工期按时实现。甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须无条件执行。否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承担。5.2.4本合同签订后14个日历天内，乙方须根据中华人民共和国劳动合同法、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其施工人员等购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险，保险期由工程施工合同开工之日起至工程竣工验收合格后30天为止。乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼等费用。若上述情况造成甲方损失，甲

6、方有权向乙方追偿。上述所提到的保险费用，已经综合包含在本合同价款中，乙方不得因此提出任何索赔。5.2.5乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加任何费用。5.2.6本合同内的工作内容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工单位或人员（以下简称第三方）完成。第三方发生的各项费用由乙方承担，且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除，相关工期责任由乙方承担。5.2.7做好施工管理工作，安排好工人的生活，杜绝其以任何理由滋事。如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金1

7、万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。5.2.8做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承担因自身责任造成的损失和罚款。乙方发生对他方成品或半成品的损坏，在不影响工期的情况下，乙方对受害方进行经济赔偿或自行修复。若影响工期，则乙方除了对受损方进行经济赔偿或修复外，根据影响的工期按每天1万元缴纳违约金给甲方。5.2.9乙方需自行承担因自身工程产生的垃圾的清理和外运费用。乙方若未做到工完场清，在现场遗留废弃物或建筑垃圾，甲方按1000元/次予以处罚，并责令其改正。5.2.10乙方在工程施工过程中，如需使用甲方其他材料，须向甲方提出书面申请。经书面批准后方可使用，并根据实际用量所产生的费用按实支付

8、给甲方。乙方未经批准擅自使用甲方的材料（包括边角料），一经发现，除补偿材料款外，每次处以5000元违约罚款。5.2.11乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7日内，报甲方项目代表和监理，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理。乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，经甲方派驻现场代表和监理签认，并经甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权利，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证视为无效签证。5.2.12若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或

9、引起损失（包括返工等），则乙方承担全部的经济损失和法律责任并全额赔偿相应的损失费用，甲方对此保留追究权利。5.2.13服从甲方现场施工进度安排，在规定时间内组织展开施工工作，配合甲方及其他施工单位施工且不得影响施工进度。5.2.14向甲方提供完整的竣工资料。乙方的竣工资料必须按甲方的要求进行整理,并且严格按甲方要求的时间、数量报甲方审批。乙方未按要求及时交付资料，则按每次5000元罚款，若乙方逾期一周未交付相关文件，则甲方有权进行处理，由此而产生的一切损失由乙方负责。5.2.15乙方施工前需报施工组织设计（包含安全监督协议）、企业资质及人员资格，经甲方和监理审批后方可施工。 5.2.16开工后

10、，乙方需派专人跟进现场土建施工进度，及时组织穿插施工，配合土建施工进度。5.2.17乙方应及时向甲方交纳总包配合费，并向甲方交纳施工生产用水电费，并有偿使用生活用水、用电及用房。上述费用已包含在本合同总价中，如进场15天内乙方未交纳上述费用，甲方可在工程进度款中扣除。5.2.18工程竣工未正式向甲方移交前施工材料及成品发生的损坏、丢失等，由乙方负责无偿修复或重新提供。5.2.19做好施工场地邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，承担因自身责任造成的损失和罚款。5.2.20 在工程竣工验收后10天内撤离施工现场生产，做到工完场清，若工完场不清，视为乙方违约，每延迟一天向甲

11、方支付2000元的违约金。5.2.21若因为乙方原因或施工质量等问题造成购房业主等的索赔，则乙方承担全部施工责任并全额赔偿相应的损失费用。5.2.22施工期间，乙方应按照政府有关部门的规定缴纳各项费用。5.2.23甲方提供的资料属于专有财产，未经特别授权，乙方不得以任何形式进行传播、复制，或者挪作他用，否则乙方需赔偿甲方相关经济损失。六、施工组织设计和工期6.1施工组织设计和进度计划。6.1.1甲方应在开工前7日，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方。6.1.2甲方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。6.1.3工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提

12、出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。6.2工期。6.2.1非因甲方自身原因造成的停工、窝工等，乙方不得向甲方提出任何费用的赔偿。6.2.2乙方应按本合同约定的开工日期开工。若乙方因自身的原因不能按时开工，应向甲方提出开工延期的申请和理由，甲方应在接到开工延期申请后24小时内确认并答复乙方。延期申请经批准后，可延期开工并相应顺延工期，否则，开工不予延期并工期不予顺延。6.2.3若乙方未经批准而未按时开工，每推迟一天开工，乙方须向甲方支付1万元的违约金，且工期不予顺延。6.2.4甲方认为有必要暂停（一星期内）施工时，应书面通知乙方

13、。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。6.2.5因乙方原因造成停工的，由乙方承担所发生的一切费用，并且工期不予顺延。6.2.6因乙方原因不能按照本合同约定的各节点工期、完工工期或甲方同意顺延的工期完工，乙方应向甲方支付违约金：各节点工期延期1-5天时，每天5千元；延期6天及以上，每天1万元；完工工期延期1-5天时，每天2万元；延期6天及以上，每天3万元。 6.2.7由于乙方原因导致甲方有关工作的延误或返工，直接损失由乙方负责，并按延误工期缴纳违约金。甲方不承担由于乙方延误造成的工期违约责任，且有权向责任方收取不低于6.2.6条款的工期违约金。七、材料供应7.1本工程材料由乙方按照设计

14、和有关标准要求，自行供应至施工现场，并提供产品合格证明，对材料质量负责，并承担因质量不合格造成的返工等损失。乙方所供材料运至现场，须经监理、甲方等多方共同核实数量，并按指定地点和方法堆放，妥善保管，未经甲方、监理同意确认的任何材料不得退场。7.2乙方供应的材料，必须符合设计图纸和监理、甲方确认的规格、型号、质量、等级要求，若监理及甲方发现乙方供应材料不符合要求，乙方除无条件拆除安装的不合格材料、重新采购符合要求的材料外，还须向甲方支付该材料费用20%的违约金，延误的工期不予顺延。若乙方仍不执行甲方要求，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付的工程款并且应赔偿由此引发的一切损失。7.3乙方制作安装

15、的材料使用前，应进行检验或试验，不合格的材料不得使用，检验和试验费用由乙方承担。未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料的，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金。若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的，除按质量缺陷或质量事故的处理方法处理外，乙方还须向甲方支付每次1万元的违约金。7.4乙方应自行承担所供材料的检验、试验费用，承担由于材料消耗以及使用材料造成工程质量不合格等的一切费用。7.5乙方需要使用代用材料时，应经监理、甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款三方以书面形式议定。八、质量、安全和文明施工8.1工程质量和检验。8.1.1工程质量标准

16、以本合同中约定的质量标准为准，在施工过程中，甲方及监理可随时随地抽查入户防火门及钢质防火门内部结构的质量，查看所用材料是否符合设计图纸的要求，如抽查合格，抽查相关费用由甲方负责，如抽查不合格，抽查的相关费用由乙方负责,并承担由此引起的甲方、甲方全部损失。本工程合格率必须达到100。8.1.2乙方自行组织施工作业，并进行工程（隐蔽工程）质量自检后书面报告监理、甲方，接受监理、甲方的检查、监督。对由于乙方原因造成的质量事故或未达到合同约定质量标准的，甲方有权责令乙方停工和返工，停工损失及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。8.1.3乙方应知晓可能发生的交叉作业对工程质量、工期和安全的影响并采取主动措

17、施，及时向监理及甲方汇报需要发生的交叉作业的部位和作业时间，并服从甲方安排，对于没有采取主动措施或不服从甲方安排造成的因交叉作业引起的返工、质量及安全问题，损失和返工费用由乙方承担，工期不予顺延。8.1.4监理及甲方工程师对本工程施工质量、施工进度、安全等进行全面监督和检查，乙方应随时接受监理、甲方工程师的监督和检查。若在施工过程中发现工程质量缺陷或施工进度、安全等不符合要求，乙方应按照监理、甲方工程师要求立即整改，若乙方未按要求进行整改，或整改未达到甲方要求，甲方可对乙方下发处罚通知单。8.1.5未达到施工及技术规范要求的质量标准的部位，乙方在接到甲方整改通知单24小时内进行整改，如逾期不整

18、改，甲方有权委托其他单位相应整改工作，所发生的费用由乙方承担。8.1.6工程质量验收未达到本合同约定的质量标准，乙方需无条件返工直至达到合格标准，所需费用全部由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方向甲方支付本合同价款10的违约金。8.1.7乙方应无条件的做好本专业工程范围内成品及半成品的保护工作，因为保护措施不当引起的成品或半成品损坏或遗失，责任及损失由乙方自行承担，且乙方应主动配合甲方做好本专业工程以外其他专业工程的成品和半成品的保护工作，因乙方原因造成的其他专业工程成品或半成品工程的损坏，损失由乙方承担。8.1.8在工程所在地的区、市质监站和建设局等建设行政主管部门组织的质量大检查中，给本工程

19、带来不良后果或影响的，乙方应承担区、市质监站和建设局等建设行政主管部门的一切处罚，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。8.2安全、文明施工。8.2.1 乙方需严格遵守工程建设所在地安全及文明施工有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，采取必须的安全措施，消除事故隐患，并随时接受甲方的安全检查人员监督检查，造成事故的责任和因此发生的相关费用、以及乙方所有雇用人员安全事故的责任和因此发生的所有费用，由乙方承担。8.2.2乙方对其现场施工人员进行施工现场安全教育及施工安全技术交底，遵守甲方的有关管理规定，做到文明施工，安全生产。8.2.3乙方保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，随时清洁整理施工现场

20、，自费清理建筑垃圾并运出场外，做好责任区的治安保卫工作，承担因自身原因违反政府建设主管部门或其他相关部门有关规定造成的损失和罚款。8.2.4发生重大伤亡或其他安全事故，乙方应立即采取紧急措施防止事态扩大，全力救治伤者，保护现场，并通知监理、甲方。甲方按有关规定及时上报有关部门，采取措施处理，因乙方过失或其他原因造成的事故，乙方承担全部责任与费用。8.2.5从开工之日起，乙方应全面负责照管本工程已施工和即将使用或安装的材料。对工程分期完成的成品、半成品，在工程竣工验收合格前，乙方负保护责任。如有损坏，乙方承担修复费用。8.2.6乙方在工程施工过程中，应随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

21、对任何违反安全、文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若乙方在收到甲方指令起两日内仍未整改的，甲方有权委托第三方完成该项工作，由此产生的费用由乙方承担，除此之外，甲方可以向乙方下发处罚通知单。8.2.7乙方入场前须向甲方交纳 ￥10000元安全文明生产保证金，作为安全、文明施工、治安、成品保护等项目的应急处理押金。乙方若有不服从甲方总包管理指令或有违章情形发生，则甲方有权从应急处理押金中扣罚违约金。工程竣工后，扣除实际的违章处罚金后无息退还余款，若不足以支付违约金，则甲方可以直接从乙方的工程款中扣除。九、合同价款、工程量确认和支付9.1合同总价：含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利

22、润、各项规费及税金等全部费用：人民币金额（大写）： （暂定）人民币金额（小写）： （暂定）9.2单价的约定： 本工程实行综合单价包干。在合同执行期内综合单价固定不变，不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整 。1.包干单价包含内容：包工包料、包机械、包质量（包括产品质量和施工质量）、包工期、包安全（包括第三者安全）、包文明施工、包技术方案、包暗室降效、包超高补贴、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格产生的费用、包塞缝等细部节点处理（按规范要求），包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总包交纳的配合费，包验

23、收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包验收备案、竣工资料、保修等。2.包干单价为:详见附件1清单。 3.如因非乙方原因产生的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中已有的，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，参照9.3.1条中约定的计价文件由三方协商解决。 4.配件的选用：入户木质防火门门锁品牌为 ；钢质防火门门锁品牌为 ；闭门器品牌为 ；猫眼品牌为 。 以上价款的约定包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工、完工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用。9.3工程量的确认：9.

24、3.1工程量计算范围：本工程施工图纸及甲方确认的施工范围、附件清单以外的（变更、签证），约定参照的定额及相应的计价文件：执行建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2008、 省建筑工程综合定额 、 省建筑工程计价办法 、 省装饰装修工程综合定额 、 省装饰装修工程计价办法 ，甲乙双方协商核定工程量单价，按经监理、甲方审核后的实际工程量结算。9.3.2乙方应在每月19日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到乙方报表后，及时完成当月工程进度的审核并上报监理。甲方根据审核的月度工程计量，进行工程款的支付。9.3.3对乙方未经甲方同意超出设计图纸范围施工和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予

25、计量。9.4工程预、结算书经甲方审核后，作为向乙方办理支付工程价款手续的依据。甲方、乙方对工程款（包括结算款）的支付等约定如下：9.4.1工程进度款的支付方式为： 1、工程进度款按每月完成工程量 %支付（如框扇不同时安装，则按框占合同单价的30%，扇占合同单价的70%折算）； 2、 该单项工程消防验收合格，竣工结算经审定后，付至工程结算价款的 %，结算价款的 %作为工程质量保修金，在质保期满后将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。 9.4.2乙方应在银行开设与本合同签订单位名称一致的账户，作为唯一的结算账户，甲方不接受该账户以外的任何账户。 9.4.3乙方应提供足额正式合

26、法合规的工程的发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式合法合规发票，甲方有权不支付当期工程进度款，且不承担延迟付款的任何责任。 9.4.4竣工结算时，乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料，经监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程结算款。 9.5乙方承担施工生产用水电费用：（1）经甲乙双方协商同意，乙方在施工场地的生产用水、用电费用及甲方有偿提供防火门塞缝用预拌水泥砂浆按工程总造价的 %包干使用。十、工程变更与签证10.1工程变更10.1.1若甲方变更工程设计，应书面通知监理、甲方，甲方应按照甲方的书面通知施工。10.1.2施工中甲方不得对原工程设计擅自进行变

27、更。因甲方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙双方承担赔偿责任，延误的工期不予顺延。10.1.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，需经监理、甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。10.2现场签证10.2.1本合同工作范围以内的全部工作内容已包含在合同价内，甲方不再向乙方支付任何费用。10.2.2乙方承担的合同外的工作内容，按本合同第九款约定的价格标准，经监理、甲方确认的工程数量进行计算。签证按照签证流程办理。乙方须取得甲方认可的有效的书面文件作为结算依据。十一、完工验收与结

28、算11.1工程完工具备验收条件时，乙方应会同甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整理完整的完工和竣工资料、竣工验收报告等一式7套。11.2工程完工并验收合格后15天内，乙方应向甲方递交完整的工程结算资料，由甲方进行审核，甲乙双方按照约定的合同价款及确定办法进行结算。十二、争议的解决12.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以先行协商解决，若协商不成，可以要求第三人进行调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应向当地人民法院提起诉讼。12.2争议发生后，除非出现下列情况的，甲乙双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）、单方违约导致合同确已无法履行，甲乙双方协

29、商停止施工。（2）、调解要求停止施工，且被甲乙双方接受。（3）、法院要求停止施工。十三、工程质量保修期13.1质量保修期从竣工验收合格之日算起。甲乙双方约定本工程质量保修期为两年。工程质量保修金为结算价款的 ，如因乙方原因造成的维修，保修金不受 比例的限制，超出部分仍由乙方承担。每经过一次维修，该维修部位的保修期顺延六个月，在顺延保修期内发生再次维修的费用由乙方承担。13.2在质量保修期内，甲方有权随时对本合同工程进行检查，如果在本合同工程中出现任何缺陷或其它不合格之处，则甲方可指令乙方进行修补、修复及重建。乙方应在接到指令后在24小时内进场施工，并在指令规定的时间内完成修补、修复及重建工作。

30、若乙方未能按约定要求进场施工或规定时间内完成修补、修复及重建工作，乙方每次须向甲方支付1000元的违约金。13.3当工程出现上述约定的保修事宜时，甲方用电话或书面通知，乙方必须在24小时内派人进场维修。若甲方无法联系到乙方或乙方在接到通知后的2天内不派人维修，则甲方有权直接委托第三方进行维修，其与维修相关的一切费用及造成小业主的一切损失均由乙方承担，由甲方在工程保修金中予以扣除，对此乙方不得有任何异议。13.4在工程质量保修期满后，将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。十四、其他14.1转包或分包。乙方不得将其应完成的全部工程转让或肢解分包给他人。否则甲方有权通知乙方终止

31、合同，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。14.2不可抗力。不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害等：（1）六级以上的地震。（2）九级以上的大风。（3）持续降雨24小时且降雨量为 150 mm以上。（4）40度以上并持续2天的高温天气。14.2.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后1天内，乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。14.2.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由甲乙双方按以下方法

32、分别承担：（1）甲乙双方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承担相应费用。（2）乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失，由乙方承担。（3）延误的工期经甲方确认后相应顺延。（4）凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行。十五、合同的生效、终止和解除15.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。15.2除有关工程质量保修责任外，甲、乙方履行合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。15.3合同的解除。15.3.1甲、乙方协商一致，可以解除合同。15.3.2乙方如发生禁止的转让、转包情况，甲方有权解除合同。15.3.3有下列情形之一的，甲、乙方可以解除合同：（1）不可抗力致使合同

33、无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。（3）如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受损，甲方可终止合同。15.3.4解除合同的程序。甲、乙方之一方依据15.3.1约定解除合同的，双方须签订解除本合同的书面协议，本合同自解除协议生效之日起解除；甲方依据15.3.2约定解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，合同自通知送达乙方时解除；甲、乙方之一方依据第15.3.3约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，合同自通知送达对方时解除。15.3.5合同解除后，乙方应做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，将装备和人员撤出施工场地。

34、有过错的一方，应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。15.4本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。双方可以签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。15.5本合同附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。15.6本合同一式*份，其中甲方保存*份，乙方保存*份，均具有同等效力。（以下无正文）甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人或 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）：年 月 日 年 月 日附件1：防火门工程造价汇总表序号项目名称工程造价（元）1、2、3、4、5、防火门工程量清单序号项目名称级别开启方式部位材质单位工程量（暂定）数量（樘）（

35、暂定）综合单价（元/）综合合价（元）小计 防火门闭门器工程量清单序号项目名称防火门级别开启方式部位材质单位数量（暂定）综合单价（元/套）综合合价（元）小计防火门门锁工程量清单序号项目名称适用于防火门单位数量（暂定）综合单价（元/套）综合合价（元）级别开启方式部位材质小计防火门猫眼工程量清单序号项目名称级别部位材质单位数量（暂定）综合单价（元/套）综合合价（元）说明：1、本清单工程量为暂定，工程量计算按照门窗洞口尺寸计算，如有折形、弧形门窗按展开面积计算。2、本综合单价包含制作安装的全部人工费、材料费（含损耗）、机械费、管理费、安全文明措施费、施工措施费、利润及规费、税金、验收合格、总包配合费等费用。3、本综合单价包含防火门、小五金、塞缝等价格。专心-专注-专业