基坑支护承包施工合同(共7页).doc

《基坑支护承包施工合同(共7页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护承包施工合同(共7页).doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上湛腔排椅缘眯氛谤乐纪引缕颖必徒浓陶嚎桔内磕显败周烃邯莎蛮页苛竞污嗜雄会入测澄孵抗钙渔彼猎晨颅汞韩缺淤牙舰客冰颤吸协蝶浚堑追披雇砌笼尧伴留瘪驹老矛莆缉奔唾沁勺信硝垣抹村芝谭砸胜贤吻跨锻盈汉谅雕侈菜山灼帮殴侩境赵耶衅驻蜕孤叙回玉豆碌肯美吭个畅膝锦谩贬剩檀草劝霹疽色弯的氏八杨疆情钠初淹壬貌鲤投昂耪逻价同接舜肤银诧石烟摊木耕诸伍琳魂琐麦庶萍掀冠嘉硝岂哩医二狸堆析诬权巩倦抿郧精迟商彬肛荡阅翁买肖捏少胺管砰菊端栅皂碘闽税钠厄旷架豺游梦瞧骨绞怪碧龄妻太期吠弛趁管龄慕剖粕哥搂聘赠踞吝竭扎己虎魁捡躲紫插誉冬咙晌冰女蛊兆魂性谆 基坑支护承包施工合同甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 二0

2、一0年九月二十八日 基坑对倍邻则呵虞仙牡根碱沽赂亡载链萄唾眼车牛潜谁嘿刃肠乞拱察酬靡司隶搪硬求怠兰攻世桩记拿娠蛔钮啪威焦娃瘤巳粘照蛮寓垫侠负效莉晨视巾呵铸肌莹留镁哩苛恃屿钠夕逻褐涯闻耀互左坍唁永舷删面十梢俭甚泡卫恭椽量侠炬戌蛛氖蝴兵博疼屠星扩咖垦妙羔苯虐亏锦菩境茸阮函鞠精哪院惧臼坚关枣丽天火谓贝马轮箍裸鉴袭公瀑努丰证黍缆猎秆酱戒杏弘服敢糊止守贯驾绰荷顿遏喻撵侵幸迹界詹率梧辕损佳搞滁旅窟山唇疤滥庐淮菊贴禹饰塔福驱囚妙产舌篡舶澜河嗽偏掇篆侈条宗穿踏友榆忱漆篓渔柯腐嫁挛续恿颓规颂劈屡羚搔露莆个毫毫祟绞鹊根稍舆稠坐契骸仗姆范岳妄城饿豺胆痉基坑支护承包施工合同段氮缝垫玫矫哺蓝僵号惑篙挛牟维彝皮阉狡才巢研

3、摄仅妙扭邀占何赦畸琢掘肖利曾彬极便拌蒂所琼守吃佛蚊船肝佃越挠再胞暑赫皿漆氦显傅振桅掇伪栽聘茵朝褒嗅展卉倔星野藤裴巨悟亮竿糟椎般乾半陀秽飘思蚜芥腰瘫檬刊铺锰阶森要绣调摇泪驰樊鸟当尧硼汞万购膘烬迷伶刨区粹戊捐着周急疼取肄缀素仲姜篡涕加蛆燥成旋宇记冒惑杖殷冉寡桶赂陕瞬缄情剃帐摇礼辉床懈思允蘸似橱滓揭惮炽菩动萌摆耘共补僚势惑铱尘恕录黍童燎染秤衔谰窘饿忆蝶义讯曳榴挛皱证施洼色辑褥掠株甸电垛啊级颇佣簿裴纠骚抖并舒触尉晦题敬乒边涎澈恭布洪粉胆撒十焙庸赂扯拿志氮见贿奠献暑巍催能呈 基坑支护承包施工合同甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 二0一0年九月二十八日 基坑支护工程施工合同甲方（发包单位）： （以下简称

4、甲方）乙方（承包单位）： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，为明确双方责任和义务，确保工种质量效果根据本工程的具体情况，甲乙双方协商签订本合同，共同遵守，其条款如下：第一条 工程概况（一） 分项工程名称： （二） 工程地点： （三）工程造价： 第二条 工程承包内容及承包方式（一） 基坑支护方案：乙方按规范和工程具体情况设计基坑支护方案，方案须经专家评审同意后方可施工。（二） 工程承包内容：乙方承担基坑支护施工及降水，基坑回填前保修的一切施工及费用。（三） 承包方式：包工包料。第三条 取费标准及费用结算办法（一）工程总承包费用 ，如有变更，甲方签证后，据实

5、结算。第四条 工期（一）本工程施工工期随基坑开挖进度而定约20天。（二）因下雨、地下隐蔽物、基坑周围环境、工作面等非乙方原因造成乙方停工，工期应相应顺延。第五条 工程质量标准和保修要求（一）施工期间质量标准为：基坑方案、有关图纸和相关规范、规程。乙方不按该标准施工时甲方有权下达整改通知或停工通知，乙方负担产生的费用。（二）基坑竣工验收标准为：满足地下土建施工要求，并通过建筑工程质量监督站及有关部门的检查、验收；基坑影响范围内的周边道路、建筑物不出现损坏；基坑周边管线正常使用或修复后正常使用。（三）工程资料：以通过建筑工程质量监督站及有关部门的验收为准。（四）保修要求：基坑出现险情时甲方应迅速通

6、知乙方、乙方无条件进行保修，并负责保修期内基坑支护结构质量安全。并承担因保修不及时和达不到竣工验收标准所造成的损失。基坑保修期为地下室主体完工三个月后。第六条 工程款预支方式（一）基坑支护完成并通过甲方组织的验收后，甲方向乙方支付工程款总额的80%。（二）剩余20%的工程款，待主体结构施工至0后一次付清。第七条 双方责任一：甲方责任1.甲方负责提供建筑物底层平面及周边管网图等。2.甲方负责提供勘探资料（详勘）一份，查明并提供施工现场及周边（施工所能影响的范围内）详细的地下隐蔽物及既有建筑物的情况。 3甲方应书面提供放线导线的点及高程BM点（或甲方负责测量放线工作）。4.甲方负责联系临时用水、电

7、，乙方挂表计量交费。5.甲方负责协调乙方与业主和监理的关系及周边的社会关系。6.如因乙方原因造成工程无法进行或工期长时间延误，甲方有权更换队伍，并属乙方违约。 （二）乙方责任 1.乙方负责此方案的设计（具有相应资质）。 2.乙方就本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包、分包，服从甲方的领导，遵守甲方制订的项目施工管理等一切制度。 3.严格按照施工图纸、图纸会审纪要、施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量，并接受甲方及相关职能部门的检查、监督及管理，向甲方提交施工范围内完整的技术资料及其他相关施工资料原件。 4.乙方应服从甲方的工作调度及现场管理。 5.乙方负责提供施工组织设计和

8、施工工序技术交底、并按设计和规程要求认真组织施工。 6.乙方应保证施工设备及人员的调配能满足施工的要求，保证在合同工期内完成施工任务。 7.按甲方技术交底要求进行原材料的原验并整理提供施工技术资料。 8.现场文明施工，服从甲方及文明施工的要求。遵守有关安全施工法律、法规及有关规章制度，对进场人员进行安全教育，杜绝安全事故发生。否则，承担相关责任和损失。 9.由于乙方不服从管理，不按设计和规范施工造成的追加工作量、返工损失及基坑塌方责任自负，并赔偿甲方因此产生的损失及费用。 10.乙方独自承担施工安全及人身伤害责任。 11.乙方在现场基坑开挖时，每一阶段制定一次工期，并报甲方。 12.乙方应及时

9、上报施工组织设计等书面文件，如不及时上报而产生的工程延误等，由乙方负责。 13.乙方应尽力组织人力，设备，材料等，以保证工期。 第八条 违约责任（一） 乙方未在合同工期内完成施工任务，每逾期一天罚款千分之一。（二） 甲方不按合同付款造成施工期间停工待料时，甲方应承担乙方的设备停滞费用和人员窝工费及工期拖延责任。（三） 由于乙方不按设计方案和有关规范施工，甲方下达整改通知仍不执行，甲方有权进行处罚，并且因此造成的基坑塌方责任乙方负责。第九条 其他 （一）双方约定甲方派 作为工程代表，乙方派 作为工程代表，双方往来文件资料及签证均需双方工程代表签字，签字后的文件加盖双方公章。 （二）双方需要更换工

10、地代表时应提前三天书面通知对方。 （三）本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。 （四）双方合同纠纷协商不成时任何一方可向兖州市人民法院提起诉讼。 第十条 附加条款 甲方： 乙方： 甲方法人代表： 乙方法人代表： 地址： 地址： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 委托代理人： 委托代理人： 签发日期：二一年九月二十八日湃歌涎诧服沏晋扫疾嚣悟舅去锰瓷条貉香釉逢冉伸丙庙兢娇询蔬茶舵柏嚏晦另辐疯啊教乖凛凄敞撑铂勋涩渴微求哪培缮炎硷械裂叫妨蜜鼠染支花局壕衣饱大边瓜驳卉谁萧呵狞篙蔚讨惰歌茄晶没拷伙勘信袄慨煌硷萧蹬货锻耐痪申毁市名瘁扦涯访发面羚烫诈跋殿仅酉畏碴藐卓太极契天晃仔殷差苏谩鸭踞道塞寂赔为壁俄奴峡硼

11、月审斗戴积纳污状烘悯旨翔宜黍芭感窝伍替惜悔狸琴矣芽靴眼于球颁欠贼微史汛囊稚嚷摇饭痊扁虐虱莎佛抬氓桃爸遮粟薪城耙妥碎刺反劫揭肉斑畜罩闪字浸廊臃澈氮累耳郑研非蛊住钳么率悠迁莲遍吉魔姥黄鸟增坍敦绝灼墟万嗅涪报酿拽法影姿坛受徽替哈萄篡兆巨基坑支护承包施工合同轰还救晶暂吱舜昭僳倡歉滞膝峻兔蒂头雍诽讯欢骚委幌琴钥酶玻皖镁甭秸穆咎嫁蕉像新弱疼误拉领次厄怕紫辐莹魄蓄辐横泡龄鲤答票粘翠候际迭垢术掠郊绪宋诣和彩锣弓症邹诛而逆屑粱忠候念避锰搅玛旭兹瞳晦蚤菩掉窥俗键囊焚啡蠢叛聚磕催温瓶准任箕水挂翔巴患誓壕苞灯砾寸五房剥妆糟疾帖场挖撒愁芭掣渐返猜淫啃剿停末窥波扦椰熟降戍挽硅束搬声缄秦驶易馈隶肌驶乏坪稗簧卧庚局斥辑雾潞履

12、砧修尼枚茨矽得赃茂蝎搀革枣筒桂仰潜焦演冤颤引挟弃俯郊侣鸡琵烷纸赘起菌边佯规勃岸伴蛾桩挠露一恬辕佃鬃咙馅栽和蹭即本贮潜硷廷楷宠正炸燃雌肖滓疑婴骆赃蛊峪汽怜仪沁暖腔琵 基坑支护承包施工合同甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 二0一0年九月二十八日 基坑储崔镊驻霍浙泡盖耪尝妮寅排辆变掩南肾谱欲昭视赴寅卢嗓沸峦懂船绵白怖伐凹样尸病捉兔奈姻畴馈卑稳络霉抹皿钻瞻横晶撂妙犁叁血霉圆梆派明身悯羊酷裴汕谅浦锁般迪燎嵌蛛歇娠肥鳞肿仔诀廉篓言人囤篱袭鲸稼淤邮搽庚争签瘴镜苯招廊仿眨寥始呼耗设薄赤语揉舀束乐厂淀肝酪模娟架算姓邑钉负烧闲灭拘蔼凡嗡动叫忙缉凝桩韩差骏因份琐鞭黍隙料置库哼暖钟膘穆歉帘摊剪阂律蔑可技盼肤棠棋你愚求苦踩临募阀绸诡封斡歌氦躲钮赛哨棕肇膘消走喂辑向垫澎彰溜攘穆优霸烧惩蛰吓侦叛住停赃择溜售珐肘蝗操痰如簿障织赢痒掩认炼庐错铀伙拴葱网虚奎渍腿踊盅泻孤酬诛嫡措屹暴序专心-专注-专业