建设法规选择题(共7页).doc

《建设法规选择题(共7页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设法规选择题(共7页).doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、建筑工程投标，就其法律性质而言，是 ( D ) D、要约1、中华人民共和国商品房销售管理办法规定，按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。合同未作约定的，当产权登记面积小于合同约定面积时，绝对值超出部分的房价款（ C ）。A、由房地产开发企业三倍返还买受人 B、由房地产开发企业返还买受人C、由房地产开发企业双倍返还买受人 D、未作规定，双方协商解决2、中华人民共和国建筑法规定，负责颁发工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许

2、可证，造成损失的，（ A）A、由该部门承担相应的赔偿责任3、承发包双方按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同,在履行该合同的过程中,工程师发出口头指令,但未及时予以书面确认。承包人在工程师发出口头指令后的第3天提出书面确认要求,但工程师在接到该要求3天后仍未答复,则（D ）。D、该口头指令视为已被确认4、某工程施工到4月15日时发生了设计变更，由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格，承包人在4月30日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格，按建设工程施工合同（示范文本）规定，（B ）。A、 由工程师确定变更价格，经业主确认后执行B、 承包人确定的变更价格，经工程师确认后执行C、

3、 承包人确定的工程价款变更视为无效D、 承包人确定的变更价格，经业主确认后执行5、物业管理条例规定，业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，（ D ）从其约定，物业使用人不按时交纳，责任由物业管理企业承担。从其约定，业主不负任何责任。从其约定，物业使用人不按时交纳而又无法追讨的，业主不负任何责任。D、从其约定，业主负连带交纳责任6、按建设工程施工合同（示范文本）规定，紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人（A ）。A、应予执行。 B、如果有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，可申请仲裁是否要执行。C、如果有异议，但工程师决

4、定仍继续执行的指令，也可不予执行。D、如果有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，可不必立即执行，报告业主并服从业主的指令。7、领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当在期满之前申请延期，但延期以（ ）为限，每次不超过（C ）。A. 三次，三个月 B. 两次，两个月C. 两次，三个月 D. 三次，两个月8、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（C ）。A、环境影响报告书 B、环境影响分析表C、环境影响报告表 D、环境影响登记表9、根据建筑法的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，( C )C、由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任10、凡工程投资

5、额在（A ）万元以上的工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。A. 30万元，300平方米 B. 300万元，200平方米C. 50万元，200平方米 D. 35万元，200平方米11、依法批准开工报告的建设工程, 建设单位应当自开工报告批准之日起15日内 , 将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上( D )备案。A、 公安机关 B、人民政府工程监察部门C、 人民政府工程监理机关 D、人民政府建设行政主管部门12、建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（D ）审核。A、市政管理委员会 B、建筑工程所在地人民政府C、建筑工程所在地的建设行政主管部门 D、公安消防机构13、

6、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就数量和单价、金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由（ A ）A、承包人自负。 B、发包人和承包人共同承担。C、发包人自负。 D、监理单位承担。14、违反经济合同当事人在支付违约金之后，在履行可能的情况下（ B ）。A、违约人有权不再继续履行合同B、权利人要求继续履行时还应继续履行C、由仲裁机构裁定如何履行D、由人民法院判决是否应继续履行15、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（B ）。A、 1/3 B、 2/3 C、3/5 D、 2/516、建筑一座楼

7、房的施工承包合同内规定，承包商在竣工结算后不能按时获得工程款时有权留置工程。若开发商资不抵债破产后，承建商行使留置权是指（C ）。A、依法没收该栋楼B、依法变卖该栋楼后，与其他债权人按债权比例分配变卖价款C、依法变卖该栋楼后，从中优先获取全部拖欠工程款，其余部分再由其他债权人分配D、将该栋楼提交法院予以冻结17、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工（ B ）日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。A、3 B. 15 C、30 D、15018、依招标投标法，下列哪个行为能使招标行为发生法律效力，一旦有一方

8、违约，应承担违约责任（C ）。A、 招标人与中标人签订书面合同B、投标人收到招标人发出的中标通知书C、 招标人向中标人发出中标通知书D、 评标委员会在投标人中选出中标者19、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ B ）。A、建设单位要求 B、工程建设强制性标准C、设计单位的要求 D、合同的有关规定20、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（C ）个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护

9、设施竣工验收。A、1 B.2 C、3 D、421、当合同有关约定不明确时，以下原则不正确的是（B ）。A、质量要求不明确的，首先应按照国家标准、行业标准履行B、价款或者报酬不明确的，按照订立合同时订立地的市场价格履行C、履行期限不明确的，债务人可以随时要求履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D、履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担17、发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在建设工程价款结算暂行办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料（ B ）。A、提出意见，则视同认可。B、没有提出意见，则视同认可。C、没有提出意见，则视同要求承包人要再次提交结算报告。D、没

10、有提出意见，则视同不认可。43、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（C ）万元。A、16 B、10 C、12 D、4 依据的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( A )A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土应于基础工程 D、大型非标构件进行吊装甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（C ）A、甲、乙达成合意时 B、甲签字、盖章时C、乙签字、盖章时 D、乙收到合同书时法律规定合同的诉讼时效规定

11、为2年。若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（C）。A、8个月 B、6个月C、3个月 D、1个月 -诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止，从原因消除之日起，时效继续计算。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（D）。A、延期以1次为限，不超过3个月B、延期以1次为限，不超过6个月C、延期以2次为限，每次不超过1个月D、延期以2次为限，每次不超过3个月在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（

12、C ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7 B、10 C、15 D、3 -第二十九条 在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。-中华人民共和国环境噪声污染防治法甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法，该合同为（B ） 合同。A、有效 B、无效 C、效力待定 D、可变更、可撤销根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的

13、是（C ）。A、 投标人须知 B、技术条款 C、施工组织设计 D、合同主要条款 -课本P78某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（D ）。A、建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更B、建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知?第二十四条 要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。C、建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知D、承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺-第二十条 有下列情形

14、之一的，要约失效：(一)拒绝要约的通知到达要约人；(二)要约人依法撤销要约；(三)承诺期限届满，受要约人未作出承诺；(四)受要约人对要约的内容作出实质性变更。某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（A ）A、该要约进入任一电子邮箱的首次时间B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间C、该供应商获悉该要约收到的时间D、该供应商理解该要约内容的时间-第十六条 要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件

15、人的任何系统的首次时间，视为到达时间。甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（C ）A、丙公司应代甲清偿 B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿 D、不可能由甲或丙共同清偿某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（B ）A、予以追缴 B、只支持按银行同类贷款利息支付C、支付按合同约定全部支付 D、不予支持施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过

16、（C ）30 天。A、招标文件发出日 B、投标文件截止日 C、投标有效期 D、中标日期某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（C ） A、2008年3月16日 B、2008年3月31日C、2008年4月7日 D、2008年4月11日依据合同法对合同变更的规定，以下表述中正确的是（C ）A、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同同约定的内容B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C、不论采用何种形式订立合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定有内容D、采用竞争性招标方式订

17、立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容-第七十七条 当事人协商一致，可以变更合同。某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元，则以下说法正确的是（A ）A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元B、建设单位只能向安装公司索赔20万元C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续

18、。则下列说法中错误的是（B ）A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求承担违约责任C、丙取得该房屋的所有权D、甲必须收回房屋并向乙方交付甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（C ）A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B、因为

19、建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间提供施工场地某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拔付了借贷的资金，按照相关法律规定，该抵押合同（B ）A、在贷款方将资金拔付至借款方账户时生效B、自当事人双方签字盖章后即生效C、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同D、借贷双方办理完抵押登记手续后生效下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（A ）A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工

20、日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（B ）合同。?A、可变更、可撤销 B、有效 C、无效 D、效力待定某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我

21、国相关法律规定，人民法院（A ）A、不予受理 B、应当受理，确认合同有效后驳回起诉；C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理-我国仲裁法第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（B ）。A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的

22、地震，一个月后恢复生产C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉-诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止，从原因消除之日起，时效继续计算。某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（D ）A、3月20日 B、3月30日C、4月30日 D、4月25日王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7

23、月18日，王某拟解除劳动合同，则（C ）A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据合同法的规定，该施工合同解除的时间应为（C ）A、 9月10日 B、 9月15日 C、 9月17日 D、 9月18日-第九十九条 当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的

24、，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。根据建设工程安生生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限（D ）A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止；B、自施工合同订立之日至施工合同履行完毕止C、自实际施工之日起纛竣工结算完毕止 D、自工程开工之日起至竣工验收合格止。 -第三十八条施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（D ）A

25、、承包人可放弃撤销继续认可该合同 B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同C、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利 D、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（A ）。A、水泥厂的答复文件到达施工单位时 B施工单位发出订购水泥的要约时C、水泥厂发出答复文件时 D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时47、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据合同法，电梯生产公司的回函属于（D ）。A、要约邀请 B、承诺 C、部分承诺 D、新要约-第三十

26、条 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是(B )。A、工程项目采用的材料、设备B、工程项目技术人员的劳动合同C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D、工程项目的安全、质量施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法

27、是（D ）。D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（A ）A、11月15日某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（C ）C、受要约人错误甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（A

28、 ）A、有效某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（B ）承担B、承包人二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、施工企业安全生产管理的责任有( A、C、D 、E )。A、 保证本单位安全生产条件所需资金的投入B、办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施C、 如实、及时报告生产安全事故D、 对所承担建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录E、 施工单位应当根据工程特点

29、组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患2、住宅室内装饰装修管理办法规定住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为(A、B、D、E )A、未经原设计单位或者有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构B、将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间D、扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体E、损坏房屋原有节能设施，降低节能效果3、某工程，经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。工程竣工验收合格后投入使用。建设单位后因使用需要，要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开门洞，结果因开门洞施工，使该工程给排水管道大量漏水。以上行为中，建设行政主管部门

30、应对（ A 、B ）进行处罚。A、甲施工单位 B、乙施工单位4、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定,应由发包人完成的工作包括（A、D ）。A、负责组织图纸会审和组织设计交底 D、协调处理施工现场地下管线的保护工作5、根据有关规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括（ A、C、E ）A、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目C、体育、旅游等项目E、科技、教育、文化等项目6、关于建设工程总承包合同的履行，下列正确的是（ A、B、D ）。 A、建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行B、除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可D、工程总承包单位可以将承包工

31、程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位7、当事人因重大误解订立的合同，可以( C、D、E )C、维持原合同保持不变D、变更合同 E、撤销合同在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（D、E ）D、及时提出意见和建议E、通过建设单位要求设计单位予以变更根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（A、B、D ）A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位D、甲不顾合同约定的不得转让债务条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计

32、算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有 （A、C、E ）A建设工程已实际交付的，为交付之日C 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日E 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（B、C、E ）。B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行C、交付不动产的，在不动产所在地履行E、其他标的，在履行义务一方所在地履行根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（A、B、D ）A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表

33、示无力履行D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值第九十四条 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（E ）E、丙可要求甲承担赔偿责任。某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起

34、重机械。根据建设工程安全生产管理条例，该公司应（A、C、D、E ）A、编制安装方案C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督 E、自行验收 关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（A、B、C ）。A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关

35、于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（B、C、E ）B、建设单位可直接要求甲承担12万元C、建设单位可直接要求乙承担12万元E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿85、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（A、B、D ）A、总承包单位对施工现场的安全生产总责B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任以下关于建设工程企业资

36、质等级划分的表述中，正确的有（B、D、E ）。B、劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列D、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（A、B、E ）。A、水泥厂的价目表属于要约邀请B、甲建筑公司的订购表示属于要约E、水泥厂新报价属于新要约下列选项中，属于无效合同的有（B、C、D ）。B、村委会负责人为获

37、得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同关于工程竣工验收的说法，正确的有（B、C、E ）。B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（A、C ）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件C、中标人拒绝招标人增加招标书以外的附加条款发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（A、D ）A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖。D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价。专心-专注-专业