预制桩基础工程施工合同.doc

《预制桩基础工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预制桩基础工程施工合同.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑静压桩基础工程承包合同甲方（发包方）： 嘉兴博阳建设有限公司开盛纺织项目部 乙方（承包方）： 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则并结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，就甲方发包给乙方管桩基础施工项目事宜达成以下协议：第一条 ：工程名称： 浙江开盛纺织品有限公司新建厂区工程 第二条：工程地点： 海盐县元通镇 第三条：承包范围和内容：静压桩基础的施工（含打桩设备机械的进退场及安装拆卸、压桩施工、定位放线、喂桩、压桩、送桩、接桩、截桩、施工记录、放轴线、卸妆、桩工程的资料整理及提交、测量工作均由乙方负

2、责实施）第四条：工程价款：工程数量约6000米（桩类型为PS-A-350及PS-A-450预制方桩），具体工程量以竣工实际数量为准。每米单价为 10元 ，本工程总造价据实际施工工程量计算，如发生工程变更等费用按实际工程量计算。第五条：承包方式：本合同按包工方式进行承包施工：第六条：施工期限：本工程自开工之日，施工有效工期为15天，即2017年3月1日开工至2017年3月15日竣工。第七条：技术要求：1、按设计图纸要求：严格按图纸要求施工。2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准，按国家施工规范有关规定执行。第八条：双方的主要责任：一、发包方：1、开工前施工场地应达到平整，并负责清除上空及地上障碍物，

3、接通施工现场水源、电源。2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质资料，图纸各一份，将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。3、组织乙方和设计单位及相关单位进行技术交底和图纸会审，。4、按双方协定的分工范围和要求，及时供应材料。5、派驻朱金龙为工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检测隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题。6、施工用电由发包单位提供费用由乙方承担。二、承包方：1、按双方商定的分工范围，准备施工设备、材料，做好施工前的各种准备工作。2、向发包方提供施工计划、进度和工程质量报告，经业主单位、发包方、监理认可后，方可施工。严格按照设

4、计图纸内容和桩基施工规范进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。3、按照有关规定完善桩基分项工程资料，参加桩基测试，办理工程结算。4、承包方严格按国家规范要求施工，确保工程施工质量，如因工程施工质量造成的直接经济损失由承包方承担。5严格按有关规定做好现场安全工作，必需配戴安全帽及工作服，乙方必须服从甲方对施工生产、安全、质量、工期、等实行检查、监督。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改，施工中因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担经济损失和一切责任。6、施工人员应严格遵守治安和消防条例，违者应负经济责任，严格的追究法律责任。必须做好文明施工，严格遵守劳力管理制度。对违反有

5、关规定而受到处罚，责任均由乙方负责。7.必须提供进场施工人员的花名册及身份证复印件、技术人员应提供技术资历证件。8、要每日提供供桩计划。9、工程完工待桩基测试报告出来后，七日内向发包方提交全部施工资料，一式叁份。第九条：材料供应：1、工程所需的管桩由发包单位负责供应，发包单位负责主要材料（管桩）的采购、运输，运至施工场地，所供材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。并附有原材料材质出厂合格证。2、材料供应要做到及时，承包方负责进场材料的保管。第十条：工程价款的支付与结算： 1、 竣工结算：按业主单位或监理单位签证的施工现场签证为依据，乙方应在工程完工验收之日10天内，将完工结算有关资料送交甲

6、方，甲方应在10天内审查完毕(如到期末提出异议即视为同意结算)。2、工程竣工结算按下列方式结算： 工程造价=设计有效桩长每米单价（二次搬运费应包含在单价内） 3、工程款支付方式：完成工程量100%，完工验收全部合格后，支付到总价款的40%，余款在工程竣工验收合格后六月内付清工程款，每次付款乙方需提供劳务发票。第十一条：工期顺延：对以下原因造成竣工日期推迟，应凭现场签证顺延工期：1、 非承包方原因造成的工程量变化或设计变更；2、非承包方原因停水、停电，造成停工；3、场地不平整、道路不通畅造成的窝工；4、不可抗拒的外界因素；5.施工中遇到地下障碍物进行处理而影响工期的。6、双方约定顺延日期。第十二

7、条：工程质量和验收标准： 1、承包方施工质量必须符合建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002，建筑桩基技术规范JGJ94-2008的规定以及按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。严格按照施工图纸组织施工，本工程按国家规范验收，质量达到合格标准。若出现工程质量不合格，由承包方返工补救，并承担由此发生的一切费用。工程完工后，双方签订验收记录，工程移交给发包方。2、承办方应将工程施工情况填写好原始记录，交监理公司、业主单位代表、发包方代表签字认可，做好隐蔽工程验收，随时检测施工过程，保证每颗桩的成桩质量，桩位偏差必须控制在5mm之内。3、承包方委派全权负责现场的技术工作，在施工期间业

8、主单位、发包方及监理公司有权进行抽检，如发生不合格者有权责令停工，损失由承包方负责。承包方应随时接受发包方代表的检查、验收，为检查验收提供便利条件。4、接受当地质量监督站、监理公司的检查监督。5、承包方在施工中发生质量事故、安全事故，应承担相应责任，并及时报告发包方代表。事故的处理方案，应经设计单位、勘探单位、业主单位、发包方、监理公司等单位共同研究，定出方案后实施。6、本工程管桩由发包单位负责供应，桩基测试大小应变出现问题由发包人负责，桩位、桩顶标高误差超过规范发生的费用由承包人负责。7、工程施工过程中，压桩力达到桩身极限承载能力（由监理公司确认），即停止压桩，按原设计桩长计算，出现截桩时，

9、双方另行协商。第十三条：违约责任：一、发包方1、如连续延误施工不超出5天，则双方本着友好合作关系，免于赔偿责任。但如连续延误施工超出5 天，则每日赔偿承包方工程总造价万分之3的停工损失；2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任；3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价万分之3的比例偿付逾期违约金；二、承包方1、工程质量不符合合同合格规定的，负责无偿修理或返工，或承担发包方由此增加的工程费用；严格按国家、省有关施工工艺规程操作，超出规范要求，给发包方造成的损失，由承包方负责赔偿。2、工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价千分之三的违约金，该款项在乙方的总工程款中扣除。三、本合同发生单方面毁约时，按工程总造价3%向对方支付违约金。第十四条：争议的解决方式如双方就本合同发生争议，经协商不成时，用下了方式中的方法二解决。 一、向海宁市仲裁委员会申请仲裁； 二、向海宁市人民法院起诉。第十五条：本合同及补充合同经双方签字盖章后生效。工程价款结清后自动失效。第十六条：本合同二份，发包方执一份，承包方执一份。 发包方：（盖章） 承包方：（盖章） 代表人：（签字） 代表人：（签字） 电话： 电话：专心-专注-专业