桥梁工程施工合同(共8页).doc

《桥梁工程施工合同(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁工程施工合同(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上桥梁工程施工合同发包方（甲方 ）： 承包方（乙方 ）： 甲方委托乙方承担XX工程的施工工作。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目1、工程名称：XX2、工程内容：XX工程施工设计图中的工程内容（其中土石方的开挖、水稳层，沥青砼路面工作内容甲方负责）。3、承包方式：乙方以包工、包质量、包安全、包工期、包验收的形式承包本工程第二条工程造价及结算方式1、工程造价： 合同总价 万元，本工程实行总价包干，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整，设计变更增减的工作量双方另行协商。 2、工程款支

2、付：工程价款分期支付，桥梁下部结构完成经监理、建设单位、质检站验收合格后 日内甲方支付给乙方承包总价的 %，桥梁上部结构及桥面系及附属工程完成经监理、建设单位、质检站验收合格后 日内甲方支付给乙方承包总价的 %，余款 %，在桥梁综合验收合格后 日内甲方一次性支付给乙方。第三条工期1、甲方通知之日起 90 天内完工，2、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。3、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。4、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应

3、顺延。第四条工程质量标准施工中各分项、分部及单项工程均应采用城市桥梁工程施工与质量验收规范施工及验收，并符合设计要求， 达到合格标准。第五条：施工安全1、乙方必须严格执行建设工程安全生产管理条例有关责任规定。2、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。3、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及时排除和制止，杜绝安全事故的发生。4、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责并承担法律责任与经济责任。第六条：材料设备供应（一）甲供材料及设备：1、工程所需主材如（钢筋、钢绞线、砼、波纹管、锚具、支座

4、、伸缩缝、支座钢板）由甲方提供。2、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表。3、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备（二）、乙方供材料及设备：1、与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责如（预制箱梁的定型钢模及行吊设备、钢筋制作设备、张拉设备、小型机具、模板、脚手架等周转材料并承担费用）。2、二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责。3、乙方提前一周向甲方提供主材需用量计划，应确保甲方采购材料的合理时间。第七条：工程变更1.任何设计变更均不能使本合同中止。2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如

5、甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。第八条双方责任（一）甲方责任1、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。2、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。3、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。4、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。5、甲方在施工中享有处罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有达到规定的质量标准、对存在的

6、安全隐患整改不力等违约行为进行经济处罚，乙方必须服从、立即改正其不规范的行为，并接受甲方的处罚。6、 向乙方提供施工图纸，审核乙方编制的工程进度计划。7、 完成施工场地的“三通一平”，负责提供施工场地的水源、电源。8、 委派管理人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工程期间质量验收等事宜。9、 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。10、 如工程中，因甲方原因造成中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，工期 顺延。11、 在竣工验收后的保修期内，因甲方原因引起的工程质量问题，其返修费用由甲方支付， 其它原因造成的返修费用由乙方支付。12、 按合同约定按期支付工程款。（二）乙方责任1、乙

7、方必须具备至少1-2名有专业职称的技术人员，并纳入到项目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，配合内业资料完成工作，负责施工期的质量和安全工作。2、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视情况予以经济处罚。3、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的一切损失由乙方承担。4、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。5、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由

8、乙方自行承担。6、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济处罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。7、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。8、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。9、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员的身份证。乙方进

9、场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书面委托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。10、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。11、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现的后果，全部由乙方负责。12、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通过竣工验收前，其维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺陷保证金中扣除。13、 在开工前完成施工图会审，编制工程施工计划送甲方。14、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道 路畅通，施工期间发生的由于乙方原因

10、，造成施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。15、 施工中如发现设计错误或严重不合理，应即以书面方式通知甲方。16、 如工程中，因乙方责任造成中途停建、缓建、返工、材料器材损失等，乙方负一切责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。17、 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修。18、 乙方承担因工程质量问题造成的一切经济及法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。第九条工程验收1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、隐蔽工程乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表在隐蔽前 天通知甲方检查，甲方

11、组织监理、建设、质检单位到场检查合格后，进行下一工序。3、工程完工，由乙方通知甲方验收。验收合格双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料和竣工验收资料向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商 定的期限内补建或返修，直至验收合格为止，经检验合格日期为竣工日期。第十条违约责任1、乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价 %的违约金。2、保证施工质量符合有关施工规范的要求，如因乙方责任造成甲方经济损失，按甲方 经济损失的 %赔偿并无偿返工。3、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场，同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的 80 %清算支付，其余20%甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔偿。第十一条 争议解决办法合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向内江市人民法院起诉解决。第十二条 其它 1、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。3、本合同经甲乙双方代表签字盖章即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年月日专心-专注-专业