2003年监理工程师考试合同管理真题及答案.doc

《2003年监理工程师考试合同管理真题及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2003年监理工程师考试合同管理真题及答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2003年监理工程师考试合同管理真题及答案一、 单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)1.保证合同的当事人是指()A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人2.下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票3.建设工程勘察合同法律关系的客体是指()A.物B.智力成果C.行为D.财4.施工合同示范文本中要求，由()投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理5.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向()申请撤销裁决。A.

2、人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构6.如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()时合同成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.至附生效期限的合同期限7.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后()A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()A.同时履

3、行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权9.一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克()元向卖方付款。A.220B.210C.200D.19010.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时

4、履行地11.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应由()A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失12.如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由()确认该部分条款是否可以变更。A.建设行政管理部门B.监理单位C.人民法院D.设计院13.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在()到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达

5、要约人D.受要约人发出承诺通知之后14.订立合同过程中，()是要约。A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书15.按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在()万元人民币以上者，必须进行招标。A.10B.50C.100D.20016.监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.能力B.人员C.设备D.报价17.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许()A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员会对投标书中的错误加以修正D.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法18.施工招标资格预审的主要内容包括()A.计划实施进度是否满足要求B.企业拥有施工机具的多少C.

6、施工组织设计是否全面D.拟投人满足施工要求的人员数量19.招标人选择招标代理机构时，()不是应满足的条件。A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20.一般情况下，()应当由招标人完成。A.确定中标人B.评标情况说明C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人21.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()A.负责施工合同的协调管理B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密22.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生()情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A.

7、执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月23.当承包人提出索赔要求后，工程师无权就()作出决定。A.费用索赔B.要求承包人缩短合同工期C.合同内索赔D.工期延误索赔24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于()承担。A.附加工作费用，由委托人B.额外工作费用，由委托人C.正常工作酬金范围，由监理单位D.工程成本，由承包方25.监理合同示范文本规定，因()，属于监

8、理服务的额外工作。A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容26.在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是()日。A.设计人收到定金B.合同签订C.设计人员勘察现场D.场址选择27.设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是()A.不足一半时，退还发包人已付定金B.不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C.不足一半时，按该阶段设

9、计费的全部支付D.超过一半时，按该阶段设计费的一半支付28.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至()日止。A.交付设计文件B.设计文件审查通过C.完成设计变更D.工程竣工验收合格29.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以()日确认为承包人的竣工日期。A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告C.竣工检验开始D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字30.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯31.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是()A.减少合同中约定的工程量

10、B.改变有关工程的施工时间C.删除承包范围内的部分工作D.更改工程有关部分尺寸32.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人33.下列有关暂停施工说法不正确的是()A.承包人应按工程师要求停止施工B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工34.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由()

11、A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用35.施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由()A.发包人负责检验，费用由发包人负责B.发包人负责检验，费用由承包人负责C.承包人负责检验，费用由发包人负责D.承包人负责检验，费用由承包人负责36.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括()A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的施工成本C.施工质量缺陷的修复开支D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额37.招标确定中标人

12、后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价38.施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是()A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、标准39.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当()A.按订购数量及时支付货款B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐缺少的数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量40.材料采购

13、合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差()A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担41.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期42.FIDIC施工合同条件中设

14、立的合同争端裁决委员会，是由()的人员组成。A.仲裁委员会指定B.政府管理机构指定C.业主与承包商协商D.行业协会指定43.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款44.FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时()A.承包商可以拒绝B.承包商应执行，但应给予经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担45.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()A.承包商

15、承担部分责任B.业主可要求承包商承担全部责任C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D.应由指定分包商承相全部责任46.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表47.在()内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。A.设计合同B.监理合同C.施工合同D.物资采购合同48.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求停工5天，为此提出工期索赔的要

16、求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于()A.工程变更B.工程加速索赔C.合同被迫终止索赔D.合同中默示的索赔49.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准50.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。A.监理单位B.总监理工程师C.监理单位的法定代表人D.具体的监理人员二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或

17、2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)51.如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同52.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至()之日止，以先发生者为准。A.工程签发完工验收证书B.承包人完成施工任务C.工程所有人组织工程验收D.工程所有人实际占用全部工程E.保修期满53.合同法中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别包括()A.属于合同内的约定B.合同当事人已改变C.合同当事人不改变D.依据合同债

18、权人可以强迫第三人履行E.依据合同债权人不能强迫第三人履行54.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()A.相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失55.下列情况中，()的合同是可撤销的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益B.因重大误解而订立C.在订立合同时显失公平D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律、行政法规的强制性规定56.缔约过失责任的构成应具备()等条件。A.一方有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立

19、D.合同已经成立E.当事人未按合同约定履行义务57.合同的成立必须经过()A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证58.法定解除合同的条件包括()等。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期眼内仍未履行D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务59.邀请招标与公开招标比较，具有()等优点。A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险60.招标投标法规定的招标方

20、式包括()A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标61.投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括()等。A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字62.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()A.以评标报价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价63.对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有()A.监理中标函B.监理招标文件C.工程量清单D

21、.监理合同专用条件E.合同履行中双方达成的书面协议64.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有()A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权C.工程设计变更审批权D.工程款支付审核权E.监理人调换总监批准权65.委托监理合同中，属于监理人的义务包括()A.按合同约定派驻人员B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D.负责工程施工中有关各方的协调管理E.负责办理施工有关的行政批准手续66.设计合同中，发包人的责任包括()等。A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.解决施工中出现的设计问题E.提供必

22、要的现场工作条件67.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括()A.发包人与设计人协商并经设计人同意B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C.该部分设计成果需经设计人审查批准D.设计人不对该部分设计质量承担责任E.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任68.按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，()A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.材料使用前由承包人

23、承担检验试验工作及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任69.依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有()A.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令B.发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D.承包人提出的设计变更须经工程师同意E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求70.下列关于竣工验收的说法错误的有()A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人

24、修改后再次验收通过日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用71.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交通部门修理公路影响材料运输进度72。施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括()A.投标书B.招标文件C.图纸D.工程量清单E.合同履行过程的变更协议73.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有()A.化学实验B.衡量法C.物理试验D.查点法E.经验鉴别法74.按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括()A.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工

25、程师递交索赔报告B.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求C.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担D.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理E.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任75.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为()A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理76.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括()A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条

26、件E.战争或外敌入侵77.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括()A.规范B.图纸C.资料表D.投标保函E.中标函78.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括()A.工程师书面指令B.施工会议纪要C.招标文件中的投标须知D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E.检查和试验记录79.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括()A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常不利气候导致的停工D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失80.法人应当具备的条件包括()等。A.依法成立.B.经核准登记C.有必要的财产或

27、者经费D.有自己的组织机构E.能够独立承担民事责任2003年监理工程师考试合同管理真题参考答案一、单项选择题1.C【精析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。2.A【精析】债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。下列财产可以作为抵押物：抵押人所有的房屋和其他地上定着物;抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物;抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输

28、工具和其他财产;抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;依法可以抵押的其他财产。3.C【精析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。4.A【精析】建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同(示范文本)签订合同，应当由发包人投保建设工程一切险。5.A【精析】当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：没有仲裁协议的;裁决的事项不属于仲裁

29、协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;裁决所根据的证据是伪造的;对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊，枉法裁决行为的。6.B【精析】合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。7.A【精析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能同时使用。8.D【精析】先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况

30、，应当先履行合同一方在对方来履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。9.D【精析】如果按照市场行情约定价格履行，则行情价格的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。买方应付价格为：200-10=190(元/千克)。10.B【精析】价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场，价格。11.B【精析】合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因

31、履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失;如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。此案中甲方为主要过错方，应当赔偿乙方的损失，但由于乙方也有过错，故甲方赔偿乙方一万元即可。12.C【精析】如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。可变更或可撤销的合同不同于无效合同。13.C【精析】合同订立需要经历要约和承诺两个阶段，要约邀请不是合同成立的必经过程;要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效;承诺可以撤回，但不可以撤销，承诺撤回的条件是在承诺生效之前，即承诺到达要约人之前。14.B【精

32、析】依据合同法的规定，投标书是要约。15.D【精析】要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：施工单项合同估算价在200万元人民币以上;重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上;勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。16.A【精析】监理招标标的是“监理服务”，与工程项目建设中其他各类招标的最大区别表现为监理单位不承担物质生产任务，只是受招标人委托对生产建设过程提供监督、管理、协调、咨询等服务。鉴于标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”17.C【精析】商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的

33、错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。18.B【精析】资格预审表的内容应根据招标工程项目对投标人的要求来确定，中小型工程的审查内容可适当简单，大型复杂工程则要对承包人的能力进行全面审查。大型.T-业项目的资格预审内容包括：法人资格和组织结构;财务报表;人员报表;施工机械设备情况;分包计划;近五年完成同类工程项目调查;在建工程项目调查;近两年涉及的诉讼案件调查;其他资格证明。19.A【精析】招标代理机构应具有的基本条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;有能够编制招标文件和组织评标的相

34、应专业能力;有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。20.A【精析】招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。21.B【精析】监理人义务：监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委

35、托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。负责合同的协调管理工作。22.D【精析】监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。23.B【精析】当承包人提出索赔要求后，工程师应当审核索赔报告，具体来说就是审核承包人的索赔申请;判定索赔成立的原则;对索赔报告的审查等工作。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减

36、合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工的话，这项工作属于合同的变更。24.B【精析】委托人有义务为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。其中，为监理驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务3个方面。物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备舜口物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方议定某些本

37、应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。25.C【精析】“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。26.A【精析】设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。27.B【精析】因发包人原因要求解除合同：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超

38、过一半时，按该阶段设计费的全部支付。28.D【精析】在设计合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。29.B【精析】工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。30.C【精析】保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准。31.C【精析】工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关工程的施工时间和

39、顺序;其他有关工程变更需要的附加工作。但不能删除承包范围内的部分工作。32.A【精析】因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。33.B【精析】工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时

40、内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到在承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。34.B【精析】如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。35.D【精析】发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。承包人负责采购的材料和设备，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。36.C【精析】施工合同示范文本中所称的“费用”，包括施工质量缺陷的修复开支。37.C【精析】在合同协议书内同样要注明合

41、同价款。虽然中标通知书中已明确写了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。38.D【精析】合同文件解释顺序：施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。39.A【精析】按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当按订购数量及时支付货款。40.B【精析】提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合

42、同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。交货数量与合同不符。交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时。可在承付期内拒付多交部分的货款和运杂费。合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分;双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的10天内通知对方。41.D【精析】FIDIC施工合同的合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。42.C【精析】签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。43.D【精析】保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施