2018监理工程师《合同管理》真题及答案.docx

《2018监理工程师《合同管理》真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018监理工程师《合同管理》真题及答案.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 2018 监理工程师合同管理考试真题及答案2018 年监理工程师考试合同管理考试已经结束，为了帮助各位参加监理工程师考试的考生及时对答案，估算得分。优路教育为大家搜集整理了 2018 年监理工程师合同管理考试真题及答案解析（1-10），供广大考生参考。A.项目法人责任制1.为了建立运能够教独立育承担民2事6责3任2的2主8体5制0度1，5在工程建设领域推行的管理制度是（）。B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案：A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程 监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够

2、独立承担民事责任的主体制度。参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案：C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财 产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材 P5。3.关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案：D参考解析：本题考查

3、的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项 A 错误，发两次事实包括行为和事件； 选项 B 错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项 c 错误，发生法律效力的法院判决属于行为； 选项 D 正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参加教材 P7。4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理C.制定代理B.委托运代理教育D.延伸代理参考答案：B参考解析：本题考查的是.代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、 项目经理、总监理工程师

4、作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材 P85.关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人专心-专注-专业 C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人参考答案：B答案解析：本题考查的是担保方式。具有代为清查债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。 但是，以下组织不能作为保证人：(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼

5、儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材 P10。6.关于抵押运的说教法，育正确的2是6（3）2。28A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有参考答案：B答案解析：本题考查的是担保方式。选项 A 错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项 C 错误，提单可用于质押；选项 D 错误，抵押物不转移占有。参见教材 P11。7.关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权参考答案：D答案解析：本题考查的是担

6、保方式。选项 A 错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项 B 错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项 C 错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有 权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材 P13。8.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。 A.3B.5C.7 D.10参考答案：B答案解析：本题考查的是申请人须知。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件 停止发售之日起不得少于

7、 5 日。参见教材 P37。9.在任何情况下，建筑工程一切保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A.保险运单列教明的育建筑期保险2终6止日3B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之日参考答案：A答案解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过 保险单列明的建筑期保险终止日。参见教材 P17。10.根据标准施工招标文件“投标人须知前附表”的目的是（）。A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜 C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素参考答案：B答案解析：

8、本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知应对款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材 P22。 2018 监理工程师合同管理真题及答案解析（21-30）24.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承运包人教的综育合资质只2设6甲3级D.承包人的行业资质只设甲级参考答案：C参考解析：本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项 A 错误，发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承

9、包单位）；选项 B 错误，承包人是涉及人，设计人须为具有相应资质的企业法人；选项 D 错误，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。参见教材 P65.25.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任参考答案：B参考解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项 A 错误，保证设计质量是设计人的责任；选项 C 错误， 外部协调工作是发包人的责任；选项 D 错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材 P70。2

10、6.标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B运.多元教投资育主体的工程2项6目3C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目参考答案：A参考解析：本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通 部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局 9 部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的 标准施工招标文件（2007 年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。参见教材P75。27.根据标准施工合同，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签运发工教程移育交证书D.

11、签发最终结清证书参考答案：C参考解析：本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程 移交证书日止。参见教材 P76。 2018 监理工程师合同管理真题及答案解析（31-40）31.根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风运险教责任育人D.监理人参考答案：C答案解析：本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约

12、定， 由该事件的风险责任方负责补偿。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。P8132.根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（ ）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期 15 日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”参考答案：C答案解析：本题考查的是监理人的职责。选项 A，如果约定的开工异界之但发包人完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），则监理人不能按时发出开工通知，要顺延合同工期并赔偿承包人的损失；如由于 承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出

13、开工指示，合同工期不予顺延；选项 B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知；选项 D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。P8433.标准施工合同中的“合同工期”是指（ ）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时 间之和参考答案：D答案解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合

14、同工 程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。P8434.根运据标教准施育工合同，2下6列3引2起暂2停8施5工0的1情形5中，属于承包人责任的是（ ）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更参考答案：A答案解析：本题考查的是索赔管理。选项 A，施工技术事故属于承包人的责任；选项 B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项 C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项 D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期、费用和利润。P9735.根据标准施工合同，关于监理人对质

15、量检验和试验的说法，正确的是（ ）。 A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担 参考答案：C答案解析：本题考查的是施工质量管理。选项 A 错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监 理人后可运继续

16、教施工育，此次检2查6或3试2验2视8为5监0理1人5在场情况下进行，监理人应签字确认；选项 B 错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项 D 错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。P8836.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查参考答案：B答案解析：本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现

17、场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划、分包人的质量保证体系、 对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。P10437.标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分参考答案：D答案解析：本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂 时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。P9

18、038.根据标准施工合同，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人 参考答案：C答案解运析：教本题育考查的是工2程6款支3付2管2理8。暂5列0金1额5指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。P9039.根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人

19、不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核参考答案：A答案解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项 B 错误，承包人不得将设计和施 工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非 皮包公司；选项 C 错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项 D 错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。P11140.根据

20、设计施工总承包合同，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件运或教有条育件补偿条2款6写3入2合2同8专5用0条1款5参考答案：缺答案解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项 A、B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中；选项 C 错误， 无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或） 工期延误，发包人应承担由此增加的费用和

21、（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中， 承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和（或）工期延误；选项 D 错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。P114 2018 监理工程师合同管理真题及答案解析（41-50）41.设计施工总承包合同的“价格清单”是指（ ）。A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用D.承包人向运发教包人育的投标报2价63参考答案：C答案解析：本题考查的是合

22、同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和 要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填 写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完 成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签 约合同价。P11342.建设项目设计施工总承包方式的优点是（ ）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度参考答案：A答案解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括：单一的合同责任；固

23、定工期、 固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。P10943.某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（ ）。A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法参考答案：B答案解析：本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括：衡量法；理论换算法；查点法。P13044.根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（ ）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件参考答运案：教A育答案解析：本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提

24、供下列中的任一项服务或所有服务：实时或监督所供货物的现场组装和（或）试运行；提供货物组装和（或） 维修所需的工具；为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；在卖方厂家和（或）在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。P13645.根据 FIDIC施工合同条件，保留金返还的正确方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还 C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收

25、证书和缺陷责任期满后分两次返还 参考答案：C答案解析：本题考查的是 FIDIC 施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金 50%返还承包商， 颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。P14146.根据 FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（ ）。A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包运商教完成育的施工任2务6应3是2承2包8商5工0作1的5一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任参考答案：D答案解析：本题考查的是 FIDIC 施工合同条件部分条款。选项 A 错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商

26、；选项 B 错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项 C 错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。P14047.风险型 CM 合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（ ）。A.GMP 为合同承包总价B.节约的 GMP 全部归 CM 承包商C.节约的 GMP 全部归业主D.工程实际总费用超过 GMP 的部分由 CM 承包商承担参考答案：D答案解析：本题考查的是美国 AIA 合同文本。选项 A 错误，GMP 费用不是合同承包总价；选项 B、C 错误， 对于工程节约的费用归雇主，CM 承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。P145

27、48.风险型 CM 合同的计价方式是（ ）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价参考答案：B答案解析：本题考查的是美国 AIA 合同文本。风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM 承包商获取约定的酬金。P14549.根据 NEC工程施工合同，合同争议的正确处理方式是（ ）。A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承运包商教与项育目经理共同2处6理3参考答案：A答案解析：本题考查的是英国 NEC 合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。P1425

28、0.根据 NEC工程施工合同，签订合同时，价格已经确定的合同属于（ ）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同参考答案：C 答案解析：本题考查的是英国 NEC 合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。P142 2018 监理工程师合同管理真题及答案解析（51-60）多项选择题：1.建设工程合同的特征有（）。A.合同主体的严格性B.合同订立运的教短暂育性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性参考答案：ACD答案解析：本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括：合同主体的严格性；合同标 的的特殊性；合同履行期限的长期性；计划和程序

29、的严格性；合同形式的特殊要求。P2-P32.下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人参考答案：BC答案解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项 A，属于其他组织； 选项 E，法人的法定代表人是自然人。P5-P63.在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（

30、）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任参考答案：AC答案解析：本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的 代理人、监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理运、总教监理育工程师作为2施6工企3业2、2监8理5单位0的1代5理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责

31、任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设 的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事 责任。P84.关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任 E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金 参考答案：ACD答案解析：本题考查的是担保方式。选项 A 正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项 B 错误，担保方

32、式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任； 选项 V 正确，以公益为目的的事业单位、企业法人不能作为保证人；选项 D 正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项 E 错误，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。P105.关于质押运担保教方式育的说法2，6正3确2的2有8（50）1。5A.质押中的质物需转移占有B.专利权可以质押C.股权不可质押D.建设用地使用权不可质押E.土地所有权可以质押参考答案：ABD答案解析：本题考查的是担保方式。选项 A 正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭

33、证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；可以转让的资金份额、股权；可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权 中的财产权；应收账款；法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。P12-P136.关于标准设计施工总承包招标文件适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目 参考答案：AE答案解析：本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标 文件适用于设

34、计施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。P237.已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（）。A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标组织形式E.中标人参考答案：BCD答案解运析：教本题育考查的是施2工6招标3概2述2。8按5照国0家1有5关规定，已履行项目审批、核准手续的招标项目，还需将招标范围、招标方式、招标组织形式等事项报项目审批、核准部门审查同意后才可以开始招标。P248.关于招标有效期的说法，正确的有（）。A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标有效期内应完成合同签

35、订工作E.投标有效期在合同订立后自动终止参考答案：ABD答案解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限， 从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内 不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。P32-P339.根据招标投标法实施条例，投标保证金不予退还的情形有（ ）。A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒运绝提教交育履约保证2金63参考答案：DE答案解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下

36、列情形之一时，招标人有权没收该投标 人的投标保证金：投标人在投标有效期限内撤销或修改其投标文件；中标人在收到中标通知书后，无正 当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。P3310.关于投标人资格审查的说法，正确的有（ ）。A.本标段的监理人不能参加施工投标B.由招标人进行资格审查C.财产被接管不是否决投标资格的理由D.类似项目业绩应当是资格审查的内容E.资格审查一般采用合格制参考答案：AD答案解析：本题考查的是投标人的资格审查。选项 B 错误，按照招标投标法实施条例的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项 C 错误，

37、财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项 E 错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。P36-P39 2018 监理工程师合同管理真题及答案解析（61-70）多项选择题：11.关于工程设计招标范围的说法，正确的有（ ）。A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分B.不能对施运工教图设育计单独进2行6招3标C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标D.可以采用分单项的设计任务发包招标E.勘察与设计应当分开招标参考答案：CD答案解析：本题考查的是工程设计招标概述。选项 A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又

38、缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项 B，可以对施工图设计单独进行招标；选项 E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。P4512.关于工程设计招标方式的说法，正确的有（ ）。A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标 参考答案：DE答案解析：本题考查的是工程设计招标管理。选项 A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项

39、B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标；选项 C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标。P4613.工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（ ）。A.投标人持有的资质证书B.企业专业技术人员的数量C.同类工程设计经历D.特定行业工程设计经历E.项目所在地区设计经历参考答案：ABC答案解析：本题考查的是工程设计招标管理。对招标人的资格审查：资质审查、能力和经验审查。经验审查 只包含合同类工程的设计经历就可以。P4714.根运据建教设工育程勘察合同2（6示3范2文本2）85，0勘1察合5同的内容有（ ）。A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.勘察成果的提交D.勘

40、察费用的支付E.合同争议的解决参考答案：ACDE答案解析：本题考查的是建设工程勘察、设计合同示范文本。合同条款的主要内容包括：工程概况；发包人 应提供的资料；勘查成果的提交；勘查费用的支付；发包人、勘察人责任；违约责任；未尽事宜的约定；其 他约定事项；合同争议的解决；合同生效。P61 15.关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（ ）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式 参考答案：BC答案解析运：本教题考育查的是订2立6设3计2合2同8时5应0约1定5的

41、内容。选项 A，项目建议书是发包人提供的；选项 D，违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等；选项 E，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。P6516.根据标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”参考答案：BCD答案解析：本题考查的是施工合同

42、标准文本。选项 A，各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”；选项 E，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触。P7517.根据标准施工合同，承包人在施工准备阶段的主要义务有（ ）A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点参考答案：ACDE答案解析：本题考查的是承包人的义务。选项 B 属于发包人的义务。P83-P8418.根据标准施工合同，关于监理人地位的说法，正确的有（ ）。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的

43、管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理运人是教受发育包人委托对2合6同履3行2实2施8管5理的0法1人5或其他组织参考答案：BE答案解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项 A，属于受发包人聘请的管理人并不是发包人代表；选项 C，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项 D，不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。P7719.标准施工合同通用条款规定的合同组成文件包括（ ）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单 E.合同协议书

44、 参考答案：BCE答案解析：本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：合同协议书； 中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件。P7820.根据标准施工合同，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计运交教底C.提供施工现场D.约定开工时间育E.讨论通过施工组织设计参考答案：BCD答案解析：本题考查的是发包人的义务。选项 A、E 均为监理人的义务。P84 2018 监理工程师合同管理真题及答案解析（71-80）多项选择题：21.根据标准施工合同，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（）。A.增加工作内容B.提供图纸运延教误育C.出现异常恶劣的气候条件D.发包人延迟提供建筑材料E.现场查勘滞后参考答案：ABCD答案解析：本题考查的是索赔管理。选项 E，现场勘查滞后属于施工方责任。P9722.监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（ ）。A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工B.分包工程作业人员严重不足C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求E.分包工程出现停工参考答案