《合同管理》习题集秋.doc

《《合同管理》习题集秋.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《合同管理》习题集秋.doc（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流合同管理习题集2015年秋.精品文档.工程合同管理习题集2015年10月说 明：工程合同管理复习要求同学们：为了将来更好地服务于工程管理工作，保护好自己的利益，请大家充分珍惜考试给你们带来的学习压力，“梅花香自苦寒来”。所以，同学不仅要练习好下面的习题，还要在考试前熟读或者熟悉下面法律：1、中华人民共和国民法通则、2、中华人民共和国合同法（总则部分）、3、中华人民共和国建筑法、4、中华人民共和国招标法和中华人民共和国招标投标法实施条例5、最高法院有关的建筑工程合同纠纷司法解释、6、2013年建设工程清单计价规范、7、建设工程施工合同（示范文本

2、）（GF-2013-0201） 8、教材工程招投标与合同管理试题形式： 单选题、多选题、简答题、案例分析题（题目均来源现行有效的法律法规。因此需熟读上述列出的法律法规）第一部分 选择题一、单项选择题1、中华人民共和国民法通则其调整对象是 ( B )。 A平等主体之间的财产关系 B平等主体之间的财产关系和人身关系C平等主体之间的人身关系 D以上说法都不对 2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是 ( C )。 A人身关系是与财产关系相对应的关系 B当事人处于平等的地位 C以经济利益为内容 D与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离3、下列不属于联营的形式的是 ( D

3、)。 A法人型联营 B合伙型联营 C协作型联营 D工商户型联营 4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为 ( B )。 A一年 B二年 C五年 D三年5、中华人民共和国合同法于 ( B )全国人大会议通过。 A1999.10 B，1999.03 C、1981.12 D1993.096、合同法对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是 ( D )。A成立生效 B批准登记生效 C约定生效 D签字生效 7、下列选项中不属于合同法对无效合同的法律责任的规定的是 (D )。 A返还财产 B赔偿损失 C、追缴财产 D、扣押财产8、合同法规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是 (

4、 D )。 A合同权利转让 B合同义务转让 C合同权利义务一并转让 D合同书的转让9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，合同法规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是 ( B )。 A继续履行合同 B解除合同 C采取补救措施 D赔偿损失 10、合同争议的解决方式和解是 ( A )。 A指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法 B争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法 C双方当事人负有履行裁决义务的解决方式D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( D )

5、。A合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B合同是一种协议C合同是自愿、平等的 D合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行 12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向( A )出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。 A债务人 B第三人 C债权人 D法院 13、合同关系的主体是 ( C )。A债权人 B债务人 C债权人和债务人 D债务和债权 14、合同无效的根本原因在于 ( C )。 A未经合同当事人协商订立 B合同当事人一方毁约 C合同违反或不具备法定条件 D合同超过其执行期限15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 ( A )。 A

6、结束 B不完全结束 C待定 D执法部门决定16、合同法的核心内容是 ( D )。 A合同的订立 B合同的生效 C、债权人 D合同的履行17、合同中的自然人指 ( D )。 A中国公民 B外国公民 C代理人 D中国人和外国人 18、民事活动最重要的基本原则 ( A )。 A平等自愿 B公平、诚实信用 C遵守法律，维护社会公共利益 D，依法成立的合同对当事人具有约束力19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( D )。 A数量 B质量 C价款 D标的 20、解决争议的方法，是指合同当事人 ( A )。 A选择解决合同纠纷的方式，地点 B选择改变合同内容的方式 C选择违约的责任人 D通过共同商议法

7、 21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 ( C )。 A审议 B仲裁 C诉讼 D毁约 22、合同法第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时， 就要承担违约责任，只有 ( A )原因方可除外。 A不可抗力 B承诺超期 C缔约过失 D重大误解23、建筑公司企业请某律师代理诉讼属于（A）A、委托代理 B、法定代理 C、指定代理 D 、表见代理24、甲建筑公司授权其材料员李某购买一批建筑材料，甲建筑公司向李某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与李某解除了劳务关系，李某怀恨在心，恶意与

8、乙建材公司签订了合同购买了一批建材，给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由（D）A.李某自行承担责任 B、甲公司自行承担责任 C、乙公司自行承担责任 D、甲公司与李某向乙公司承担连带责任25、依照工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目中，依法应当公开招标的项目是（B）A、国有企业里有自由资金与外商且外商控股的项目B、使用各级政府财政资金的项目C、民营企业控股的中外企业合资建设项目D、外商投资的一般工业与民用建筑项目26、应公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（C）A、项目技术比较复杂 B、拟进行公开招标的费用比较多 C、受自然地域限制的 D、灾害重建工程

9、项目工期紧27、建设工程招标中，招标不可以随意没收投标保证金，除非投标人（C）A.投标文件的密封不符合招标文件的要求 B.投标文件中附有招标人不能接近的条件 C.在投标有效期内撤回其投标文件 D.拒绝评标委员会提出的降低报价的要求28、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是(C )。A. 投标人同意延长的，可以要求修改报价B. 投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C. 投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D. 因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理分担29、按照招标投标法及相关法规的规定，下列评标定标行

10、为中违法的是(C )。A. 甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明B. 乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐C. 招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人D. 由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人30. 关于招标单位对中标人发出的中标通知书，下列说法中正确的是(D )。A. 中标通知书属于要约B. 中标通知书属于要约邀请C. 中标通知书对招标人不具有法律效力D. 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当承担缔约过失责任31. 根据招标投标法及有关规定，下列选项中

11、属于建设单位违法招标的是(C )。A. 某铁路建设工程全长200km，分4个标段招标，发包给了4家公司B. 某写字楼工程，业主将其中的空调、电梯、消防设备安装直接发包给了3家专业公司C. 某工业厂房长120m，分3个标段招标，发包给了3家公司同时施工D. 某开发商将建筑面积8万m2的住宅小区工程整体发包给了一家拥有二级施工总承包资质的公司32、某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级)，甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是(D )。A.

12、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B. 乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级C. 若丙、丁组成的投标联合体中标，由丁与招标人签订施工合同D. 丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人33. 甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是(D)。A. 因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B. 因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C. 甲、乙施工单位对此应承担违约责任D.

13、甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任34. 某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是(C )。A. 每块玻璃的尺寸B. 玻璃的透光标准C. 运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D. 玻璃运输的方式由汽车变更为火车35. 下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是(C )。A. 隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B. 承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C. 如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D. 承包人必须自行完成建设工程主体结构施工36、建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是

14、(B)。A. 承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理在48小时内未作书面答复B. 承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工C. 因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工D. 因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工37. 施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是(C )。A. 发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B. 发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C. 发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D. 发包人与承包人需要针对此工程另订协议38. 乙方的违约行为导致工程受到损

15、失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0. 5万元，乙方应该支付甲方(D )万元费用。A. 0. 5B. 2. 5C. 3D. 3. 539、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是(D )。A. 合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B. 因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C. 因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D. 虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款40. 施工合同文件通常包括：投标书及其附件;专用合同条款;协议书;工程量清单;通用合同条款;中标通知书等。通

16、用条款中规定合同文件解释的优先顺序是(C)。A. B. C. D. 41. 下列关于施工合同条款中发包人责任和义务描述，错误的是( )。A. 提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件B. 提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，并对承包商关于资料的提问做书面答复C. 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续D. 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关费用42. 某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告，发

17、包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为(B)。A. 2004年5月10日B. 2004年7月10日C. 2004年7月20日D. 2004年7月30日43. 下列关于竣工验收说法，错误的是(C)。A. 当工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告B. 发包人收到竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见C. 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收，将视为验收报告已被认可D. 发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，将承担工程保管责任44. 设备安装工程具备单机无

18、负荷试车条件时，由(C )组织试车。A. 发包人B. 分包商C. 承包商D. 监理工程师45. 根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)，以下不属于承包商责任义务的是(D )。A. 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B. 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D. 提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用46. 根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)，分包人经承包人同意，可

19、再进行分包的工程或作业是(A )。A. 劳务作业B. 专业工程C. 设备安装D. 装饰装修47. 下列各项中不属于劳务分包合同中承包人义务的是(D )。A. 编制施工组织设计B. 组织编制年、季、月施工计划C. 负责工程测量定位D. 科学安排作业计划48. 建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括(C )。A. 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系B. 完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求C. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的

20、标准D. 对工程的工期和质量向发包人负责49. 索赔按照当事人分类不包括(C )。A. 承包人与发包人之间的索赔B. 承包人与分包人之间的索赔C. 分包人和发包人之间的索赔D. 承包人和保险人之间的索赔50. 按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于(D)。A. 不可预见的外部条件索赔B. 不可抗力事件引起的索赔C. 不可预见的外部障碍索赔D. 其他索赔51. 下列引起索赔的起因中，属于特殊风险因素的是(A)。A. 战争B. 海啸C. 洪水D. 地震52. 反索赔的工作内容是(C )。A. 防止对方提出索赔，而向对方索赔B. 反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔

21、要求C. 防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求D. 反对对方提出索赔，而向对方索赔53. 下列关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是(D )。A. 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B. 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C. 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立D. 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立54. 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是(B )。A. 向监理工程师提交索赔证据B. 提出索赔意向通知C. 提交索赔报告D. 与业主就索赔事项进行谈判55. 下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是(D)。

22、A. 设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B. 索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C. 索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D. 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可56. 下列承包商向业主提出的关于材料费的索赔中，工程师不予支持的是(D)。A. 索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B. 客观原因材料价格大幅度上涨C. 业主责任工程延期导致的材料价格上涨D. 仓库管理人员管理不善导致的材料损坏57. 对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用

23、索赔通常按照(A )进行计算。A. 台班折旧费B. 台班费C. 设备使用费D. 台班折旧费十调进调出费58、下列关于施工索赔的说法中错误的是（ B ）。 A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B、索赔是单向的C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失59、下列关于施工索赔的说法不正确的是（ D ） A、索赔是合同管理的重要环节 B、索赔要求提高文档管理的水平C、索赔是计划管理的动力 D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段60、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（ A ）

24、。 A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式 .解决起来较容易的一种方式.容易取得索赔成功的一种方式61、单项索赔（ A ） A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔62、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（A ） （1）意向通知 （2）证据资料准备 （3）索赔报告的编写 （4）提交索赔报告 （5）索赔报告评审 （6）谈判解决 （7）争端的解决 A

25、、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7） D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）63、建筑工程施工合同示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（A ）内给予答复。 A、28天 B、29天 C、30天 D、15天64、施工过程中最高的行为准则是（ A ） A、合同 B、法律 C、建筑法 D、事实65、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（B ）进行索赔 A、第三方 B、业主 C、工程师 D、代理人66、下列选项中说法正确的是（B ） A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工

26、竣工后发生较多B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正67、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（ B ） A、工程量表中的单价是综合单价B、停工损失中，以日工费计算C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算D、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别68、解决工程建设索赔最理想的方法是（ B ） A、提交仲裁解决 B、工程师分析、解决C、通过协商解决 D、第三方介入解决69、改革开放以来，经过近年来

27、的发展，建筑市场的市场主体是（ D ）A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 70、承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得建设资质证书和营业执照的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。承包商从事建设方式，一般需具备三个方面的条件，不属于其中的是 ( D )。 A、有符合国家规定的注册资本 B、有从事相应建筑活动所应有的技术装备C、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D、一定要有良好的信誉 71、承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括 ( A )A、人才方面 B、技

28、术方面 C、经济方面 D、信誉方面 72、咨询单位的风险主要来自三个方面，下列不属于其风险内容的是 (C )。 来自业主的风险 B、来自承包商的风险C、来自信誉方面的风险 D、来自职业责任的风险73、在西方发达国家，承包商多数为中、小型施工企业，容纳就业人数很多；大型施工企业比例很少，一般不超过（ A ）。 A、1 B、2 C、3 D 、474、建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心 ( D )。 A、是政府管理部门 B、是政府授权的监督机构 C、具备监督管理职能 D、是服务性机构 75、建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的(

29、 C ) A、30 B、40 C、50 D、60 76、咨询单位的职业要求其承担重大的职业责任风险，这种职业责任风险一般由三个因素构成，下列不属于其构成的是（ D ）A、设计错误或不完善 B、投资概算和预算不准C、自身水平和能力不适应 D、承包商缺乏职业道德77、对私人投资项目一般不作（D ）规定。A、环境保护 B、规划 C、安全生产 D、招投标78、承包人（ A ）A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包D、必须具备组织协调的能力 79、建设工程施工合同（示范文本），其中有一部分是将建设工程施工合

30、同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（B）。.协议书.通用条款.专用条款.投标书及其附件80、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是（C）。.工程量清单.工程预算书.工程变更协议.施工图纸 81、项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有（A ）。A.代表承包人向发包人提出要求的通知B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D.做好施工现场保护工作82、发包人应在其所供应点材料设备到货前（ A ），以书面形式通知承包人，由承

31、包人派人与发包人共同清点。A、24小时 B、48小时 C、36小时 D、72小时83、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，其中，装修工程的最低质量保修期是（ B ） A、5年 B、2年 C、3年 D、1年84、工程预付款主要是用于采购建筑材料。预付额度，建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的（ C ） A、10% B、20 C、30 D、4085、承包人要求的延期开工，如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，如在协议书约定的开工日期前（ A ）才提出，工期也不予顺延。 A、5天 B、10天 C、14天 D、

32、28天86、下列关于分包合同的履行，说法错误的是（A ） A、分包工程价款由承包方与分包单位结算B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任87、发包人应在双方计量确认后（ C ）天内，向承包人支付工程款（进度款）。 A、7 B、10 C、14 D、2888、关于工程变更的说法，错误的是（ D ）。工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担。8

33、9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了中华人民共和国招标投标法，施行于（ A ）A、2000.1.1 B、2000.2.1 C、2001.1.1 D、2001.2.1 90、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(B )。 A、项目开发招标 B、项目总承包招标C、堪察设计招标 D、工程施工招标 91、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( C ) （1）编制招标文件 （2）建设项目报建 （3）投标人资格预审 （4）发放招标文件 （5）开标、评标于定标 （6）签订合同 A、（1）（2）（3）（4）（5）（6） B、（2）（1）（4）

34、（3）（5）（6） C、（2）（1）（3）（4）（5）（6） D、（1）（2）（4）（3）（5）（6）92、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( A )环节。 A、资格预审 B、招标预备会C、发放招标文件 D、招标文件的编制和送审93、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是（D ）。 A、对招标文件的解释是其组成部分 B、对招标文件的修改是其组成部分 C、对招标文件的补充是其组成部分 D、以上说法均不对94、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起（ A ）日内。 A、30

35、 B、40 C、50 D、6095、下列说法不正确的是（ C ） A、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为B、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系C、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系D、专家人选，应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员96、招标是（ D ）选择中标人并与其签订合同的过程，而（ ）则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。 A、投标人 投标 B、投标人 中标 C、招标人 中标 D、招标人 投标97、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为（

36、A ）以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（ ） A、5人 2/3 B、7人 2/3 C、5人 1/2 D、7人 1/298、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为（ B ）两大类 A、专家评议法和综合评分法 B、综合评分法和评标价法C、定性评审法和定量评审法 D、专家评议法和评标价法99、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，建筑法和招标投标法明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是（ D ） A、全部工程招标 B、单位工程招标 C、特殊专业工程招标 D、分项工程招标100、一般认为，投标是一种（ B ）。A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.新要约

37、101、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( B )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 102、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( C )A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 103、建筑工程合同主体一般只能是（B ）。A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 104、（B ）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同105、工程项目施工合同以付款方式划分可分为： 总价合

38、同； 单价合同； 成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（B ）。 二、多项选择题1、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是（ABCE ） A、合同主体的严格性 B、合同标准的特殊性 C、合同履行期限的长期性 D、计划和程序的随意性 E、合同形式的特殊要求2、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 ( ABD ) A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同 B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同C、从付款方式进行划分，建设工程合同可

39、以分为总价合同、单价合同、成本合同D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同E、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同3、成本加酬金合同 ( BCDE )。 A、承包单位有风险，其报酬往往较高 B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本C、适用于风险很大的项目 D、适用于需要立即开展工作的项目E、适用于新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目4、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 ( AC ) A、项目业主 B、建设项目的承包单位 C、建设项目的总承包单位 D、项目的某分包单位 E、堪察设计单位5、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括（ABCD ）。A、委托方提交的有关基础资料的期限 B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限C、堪察或设计的质量要求，以及堪察、设计的费用D、违约责任 E、堪察、设计合同的定金6、在建设工程堪察中，发包人向承包人提交的基础资料有（ABDE ）A可行性研究报告 B工程需要堪察的地点、内容 C 工程施工详图 D堪察技术要求 E附图 7、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有（ABE ） A堪察、设计图纸及说明 B材料设备清单 C可行性研究报告D工程所需燃料方面的协议 E工程的概预算