建筑机械设备租赁合同14篇.docx

《建筑机械设备租赁合同14篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑机械设备租赁合同14篇.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑机械设备租赁合同14篇 建筑机械设备租赁合同1 承租方：(以下简称乙方)_ 出租方：(以下简称甲方)_ 根据合同法的有关规定，按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。 第一条：租赁机械的名称：_ 规格：_ 型号：_ 数量：_ 使用地点：_ 第二条：甲方为租赁机械配备操作手_名，其每人工资_元/月，由_方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由_方负责承担。 第三条：租赁期限 自_年_月_日至_年_月_日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。 第四条：租赁机械的所有权 1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对

2、租赁机械只有使用权，没有所有权。 2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。 3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。 第五条：租金的计算和支付 1、自_年_月_日至_年_月_日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班)，每月累计不得超过_小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出_小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算_元/月，_元/小时，如设

3、备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。 第六条：保证金 经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金_元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。 第七条：租赁机械的交货和验收 1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。 2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。 3、如果乙方未按前

4、款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。 第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用 1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件_元以下由乙方负责承担，在_元以上由甲方负责承担。 2、在工作过程中乙方若

5、不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。 3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。 4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。 第九条：租赁机械运费的承担 租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。 第十条：租赁机械的毁损和灭失 1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。 2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，

6、由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。 第十一条：违约责任 1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。 2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额_%的违约金。 3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施： (1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失; (2)终止本合同

7、，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。 第十二条：争议的解决 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交_仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑机械设备租赁合同2 承租方：(以下简称甲方) 出租方：(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同

8、法及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。 一、车型：(见表) 二、租赁使用地点： 三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。 四、机械设备租赁形式及结算方式： 1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：_元/月，_元/小时，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天; 2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责; 3、租

9、金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付; 五、甲乙双方的权利和义务 1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行; 2、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件; 3、乙方为甲方提供

10、的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责; 4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工; 5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。 六、违约责任： 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失; 2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据合同法及其他相关法律的有关条款友好协商解决; 3、本合同一式三份，甲方执二份

11、、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑机械设备租赁合同3 合同编号： 出租人：济宁市吉安建筑设备租赁有限公司 承租人： 根据中华人民共和国合同法有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致签订本合同。 第一条：公司原则上对使用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个月的租赁期，又急需使用的设备，租赁费按整月计算。 第二条：收取各种设备租金的计价标准： 物品名称 规格 单位 价格 备注 租赁费的支付

12、方式和期限：租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算，每月的1日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之日 第三条：押金 原则上按所租设备成本收取，押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算，先交押金后提货。 第四条：租赁物交付的时间，地点及验收方法 本合同双方签字后，由承租人出具设备使用清单。由出租人负责运送，运费由工地直接结算。提取租赁物时当场验收，并办理机械完好手续，送还时应清刷干净，否则应加收清除费用。 第五条：租赁物资的保管维护与使用 一，承租人对租赁物资要妥善保管，租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善使用不当或故意造成租赁物资损坏，丢失的，承

13、租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。 二，承租方所租的物资不得调换，否则按租赁物价格表赔偿。 三，承租方不得在租赁物品上打眼焊接，握弯，否则按本条第一款赔偿方式赔偿。 第六条：承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让转租给第三人，也不得变卖或作抵押品。 第七条：出租方在合同期内，不得要求承租方提前交回租赁物，否则承担违约责任。 第八条：违约责任 1,不按时交纳租赁费，应向出租人缴付租赁费日5的违约金，如超过30天不能缴付租赁费，出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能及时按合同支付租金，造成设备供应不足或供应不及时，出租方不承担责任。 2,如承租人转让，转租或将租赁物资变卖，抵押等行为，除出租人有权

14、解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿还全部租金20%的违约金，并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。 3,工程完工结算时，对丢失的设备，可暂按赔偿结算，对赔偿金不能在一个月内付清的承租方，出租方有权对丢失的设备连续计收租赁费。直至赔偿金和连续计收的租赁费还清为止。 第九条：租赁物价格 钢模板丢失每平方160元，模板堵头丢失每个1.5元，模板卡丢失每个0.4元，钢架板丢失每块150元，钢架管丢失每米12元，底座丢失每个5元，扣件丢失每3.80元，螺丝丢失每套0.4元，其他酌情办理。 第十条：本合同在履行过程发生的争议，由双方当事人协商解决，调解不成一方可向人民法院起诉。 第十一条

15、：本合同未尽事项，按照中华人民共和国合同法的规定执行。 第十二条：本合同一式份，合同双方各执份，本合同附件或附注都属合同的组成部分，与合同具有同等效力。 出租方：承租方： 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 年月日年月日 建筑机械设备租赁合同4 甲方(出租单位)： 乙方(承租单位)： 根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一致，签订本合同。 一.租赁设备名称,型号规格,参数,数量: 设备名称:塔式起重机 规格型号:QTZ40(4509),QTZ63(5103) 产品参数：设备

16、按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为50米，甲方提供的设备必须是20xx年以后出厂。 数量：甲方向乙方提供型号为QTZ40塔式起重机壹台，型号为QTZ63塔式起重机贰台，包括附墙，升节，并提供设备配件。 二.地点：乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场(以乙方负责人郭祥林，王军道指定地点为准)。 三.租赁时间： 以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取)，租赁期不足5个月按5个月记取;时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算，不计租赁费。如因乙方原因(包括：1.脚手架等物件阻碍塔

17、吊降节。2.场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3.按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场，则视为乙方按合同继续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。 四.租赁价格及付款方式： 1.进出场费：QTZ40型为人民币壹万玖仟元整(￥19000元/台);QTZ63型为人民币贰万贰仟元整(￥220xx元/台);以上价格含运输费，装卸费，安装拆除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费); 2.设备租赁费：QTZ40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(￥10500元/台);Q

18、TZ63型每台每月人民币壹万伍仟元整(￥15000元/台);租赁期间租金按月结算，不足月按天计算，乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。 3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按20xx/人(含伙食费)。乙方根据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(不足一月的，按天计算)。 4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。 五.甲方责任： 1.设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。 2.负责设备的维护、保养;当设备出现故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按

19、实际天数扣数，不足一天的按一天扣除;严重故障不超过3天，否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。 3.他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作，以便塔机正常运行，并根据工程进度情况及时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用(每星期进行24小时不间断施工不能超过2次)，随机司机必须持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证 4.根据乙方的电话通知，负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外)，并调试合格。 5.确保塔吊使用期间的安全，承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。 6

20、.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。 7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作，平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。 8.塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。 9.塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满足现场

21、施工要求，否则按每延误一天处罚1000元，从甲方的进出场费中直接扣除。 六.乙方责任： 1.租赁期间，享有设备的使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。 2.负责租赁设备基础设施(甲方提供图纸)，必须按图施工，做好隐蔽记录，配合甲方做好安装及检测所需材料，保证基础满足施工要求。 3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节，附墙服务，满足工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方;如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。 4.维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。

22、5.遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养(甲方保证不影响乙方项目正常施工)。 6.负责甲方派出的随机人员的住宿。 7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。 8.将设备所需电源(380V5V)送至设备底部，配置单独的标准配电箱。 七.违约责任： (一)、甲方的违约责任： 1.未按时按质按量提供租赁设备，每延误一天处罚1000元。 2.未按时完成报装、报检，应承担因此产生的一切损失，同时处以1000元/天的罚款。 (二)、乙方的违约责任： 1.如不能按时交纳租金，需及时与甲方协商;如协商无效

23、，则按照合同约定按时支付租金。 2.有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。 3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。 八.其他约定事项： 1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表; 2.设备租赁期间，乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金;如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。 九、争议的解决： 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应及

24、时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。 十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。 本合同未尽事宜，一律按中华人民共和国合同法的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。 本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效，有效期自签订之日至价款结清为止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑机械设备租赁合同5 租第号出租单位：(以下称甲方) 租用单位：(以下称乙方) 乙方因承建金威环保科技有限公司工程施工需要，向

25、甲方租赁建筑施工机械。为了更好履行双方的权利与义务，依据经济合同法的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、乙方向甲方租用QTZ40塔吊机械，数量1台，安装高度32米时租赁费为200元/台/天，如安装高度32米时标准节按8元/节/天，附墙8元/道/天(标准)，超高部分附墙按3000元/道(含安拆、场内外运输费)最终结算按现场实际使用台数计算。 二、收费方式 1、进退场费(含安拆、场内外运输费、检测报验费)万元/台，拿到合格证后付进退场费伍仟元/台;甲方负责装拆，装拆采用25吨汽车吊。如因场地问题采用大型汽车吊，其吊车费用差价由乙方承担。 2、租赁费用及付款方式：租赁费从安装调试好次日计算，

26、六个月后10日内付清租金一半，退场后三个月内付清所有费用，否则甲方有权停机，停机所造成的全部损失由乙方自负。 3、合同所有价格不含税金。 三、甲方的职责及权利： 1、甲方必须提供完好的机械设备，符合有关部门的检验标准，并提供机械基础图。 2、设备如不是人为损坏，甲方在接到乙方书面通知后维修人员必须在一小时之内到位，及时负责提供维修服务。 3、由于设备故障导致安全事故，一切责任由甲方全权负责。 4、甲方负责所租机械报验和检测 四、乙方的职责及权利： 1、乙方必须满足甲方机械进退场及安装，拆卸条件，并做好现场的安全防护工作。 2、设备进场后，乙方做好机械日常维护保养工作的同时做好保卫工作，如因乙方

27、工作不力而引起的设备零件损坏或被盗，乙方按价赔偿。 3、机械安装验收合格后，乙方方可使用，由乙方对所租赁的设备进行统一管理，机械使用过程中，由项目部指定专人检查，并对使用过程中的安全负责。 4、机械正常使用时，乙方必须派专人指挥，指挥人员必须持证上岗(如无专人指挥协调，交叉施工过程中造成的矛盾，机械操作人员有权拒绝操作，否则发生的一切安全事故甲方概不负责)。 5、因乙方建筑物及脚手架等影响造成拆(装)延误，损失由乙方承担，同时租期顺延。 五、本合同一经签订，双方必须遵照执行，如一方违约，另一方有权要求对方支付未履行租金部分的30%违约金，若出现纠纷，向扬州人民法院提起诉讼。 六、本合同经甲乙双

28、方签字或盖章后生效，合同未经事宜，双方共同协商解决。 七、附则 1、春节一个月租赁费不计(或按停机、开机时间确定) 2、塔吊浮动基础费用为6000元整 八、本合同一式两份，甲乙各执一分。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑机械设备租赁合同6 出租单位：淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方) 承租单位：江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方) 根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。 第一条工程名称：施工地点： 第二条租赁期限 进场时间：月起用时间：年日合同期限：月

29、 第三条租金计费方法及交纳期限 1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。 2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。 3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付 4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。 5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因

30、故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。 6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。 第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任 一、甲方责任 1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图; 2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除

31、。 3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。 二、乙方责任 1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。 2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。 3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完

32、全责任。 4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。 5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。 第五条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。 第六条争议的解决

33、 1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。 2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。 第七条补充条款 出租方(甲方盖章)： 承租单位(乙方盖章)： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 日期： 日期： 建筑机械设备租赁合同7 出租单位(简称甲方)： 承租单位(简称乙方)： 根据中华人民共和国安全生产法建设工程安全生产管理条例中华人民共和国合同法特种设备安全监察条例建筑起重机械安全监督管理规定的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承

34、租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。 二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准： 特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。 三、租赁物的用途和使用方法： 乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。 四、甲方设备出库前依据建设工程安全生产管理条例国务院393号令，第三章第十六条之

35、规定，建筑起重机械安全监督管理规定国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。 五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。 六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金

36、，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。 七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。 八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。 九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据建设工程安全生产管理条例国务院393号令第26条、第34条、第35

37、条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。 十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。 十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。 十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆

38、放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。 十三、违约责任： 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。 乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条款的规定承担违约责任。 十四、本合同未作规定的，按照中华人民共和国合同法的规定执行。 十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决

39、;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。 十六、本合同一式份，甲、乙双方各执份。 十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。 本合同签订时间：年月日。 本合同签订地点：。 甲方(盖章)：_乙方：_ 代表人(签字)：_身份证号码：_ _年_月_日_年_月_日 建筑机械设备租赁合同8 合同编号：_ 承租方（以下简称甲方）：_ 出租方（以下简称乙方）：_ 根据中华人民共和国合同法以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。 一、机械概况一览表 二、双方职责及有关配合事宜 1租赁管理及双方职责：乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、维

40、修、日常保养和提供相关内业资料等工作，并承担相应的安全责任。甲方负责设备的使用，乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理，并承担相应的安全责任。 2设备进场前，乙方需对设备进行维修和保养，保证设备的完好性，设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后，乙方将设备交付甲方使用。 3甲方应提供一份与安装有关的正式项目施工图交乙方，设备的安装位置与安装（拆卸）方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定，并及时做好记要。 4设备进、退场前，甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作，使乙方设备能够顺利到达指定地点。否则，甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。 5设备的基础有甲方负责设计与施工。设备

41、安装前，甲方应提供壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方提供，费用由甲方支付。 6乙方应配合甲方做好基础预埋节（件）的安装，并按甲方的要求及时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。 7设备安装前，甲方应提供总功率为_kw电源（380v5），从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责，专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。 8设备在安装或拆除过程中，甲、乙双方均应派管理人员驻现场，随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中，施工现场的警戒区域，甲方应根据乙方的要求划定与落实。 9当设备需要做附墙时，甲方应提前_-_天通知乙方，以便乙方统筹安排。 10乙方及时提供设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。乙方设备进入工地后，甲方应做好设备及附件保护、保管工作。若发生丢失、毁损、灭失，甲