云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题B卷-附解析.doc

《云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题B卷-附解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题B卷-附解析.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、云南省2020年一级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题B卷 附解析考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为（

2、 ）。.财产租赁合同.融资租赁合同.买卖合同.租买合同2、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（ ）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意3、关于施工许可制度的说法中,正确的是( )。A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回

3、其施工许可证B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止*C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续4、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据合同法，该合同为( )合同。A.无效B.可变更可撤销C.有效D.效力待定5、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。A.可变更可撤销B.效力待定C.无效D.有效6、下列物权中，不属于用益物权的是( )。A、土地所

4、有权B、土地承包经营权C、建设用地使用权D、地役权7、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。A县级以上B镇级以上C中央D省级以上8、评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是（ ）。A.以总价为准，修改单价B.以单价为准，修改总价C.按照废标处理D.要求投标人澄清9、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。A. 发包方B. 总包方C. 甲分包商D. 监理单位

5、 10、根据建设工程质量管理条例的规定，施工图设计文件未经( )审查的，不得使用。A建设单位B设计单位总工程师C监理工程师D县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门11、当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当( )。A向债权人承担违约责任B向第三人承担违约责任C向债权人和第三人承担连带责任D协商确定向谁承担责任12、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（ ）。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关

6、专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加13、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。A.县级以上B.中央C.省级以上D.镇级以上14、按照建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位的安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法办理相关批准手续、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外，还包括( )。A. 编制施工现场临时用电方案的责任B. 统一协调总、分包单位安全生产的责任C. 要求设计单位按照强制性标准设计D. 对拆除工程进行备案的责任 15、报据建设工程安全生产管理条例,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将( )报送建设工程

7、所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要16、根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是( )。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业17、1998年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在同年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15天内全部支付工程款30万元。乙公司在同年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于1999年

8、9月1日答应付款并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )。A2000年8月15日B2000年11月1日C2000年11月16日D2001年9月1日18、报据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是( )。A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用

9、人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位19、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。*,3月5日,*乙正确的是（ ）。A.甲3月2日的行为属于要约邀请B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立20、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（ ）。A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件21、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于承揽业务不良行为的是( )。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

10、B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的22、民用建筑节能条例规定（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施T图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。A. 城市规划行政主管部门B. 施_图设计文件审查机构C. 住房和建设行政主管部门D. 节能主管部门 23、关于分包工程的说法，正确的是（ ）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就

11、分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成24、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是（ ）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲25、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文件名城、名镇、名村保护范围内进行的活动是（ ）。A、修建生产、储存腐蚀性物品的仓库B、占用保护规划确定保留的道路C

12、、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D、在历史建筑商刻划26、根据标准化法关于团体标准的说法,正确的是( )。A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本27、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（ ）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任28、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导

13、致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（ ）向事故发生地政府安全监管部门报告事故A.1小时内B.24小时内C.作业人员救出后1小时内D.作业人员救出后24小时内29、根据我国建筑法的规定，中止施工满( )的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A1个月B3个月C6个月D1年30、根据建筑法，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是( )。A.省级建设行政部门B.国务院C.住房和城乡建设部D.国家安全生产监督管理行政主管部门31、关于仲裁协议效力的说法,正确的是( )。A.仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议

14、对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定32、甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是( )。A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任33、下列法人中，不属于企业法人的是（）。A某建筑集团

15、公司B某劳务公司C某材料生产商D某施工企业协会34、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息35、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件

16、的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出36、注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是( )。A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的37、企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是( )。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入38、在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）。A. 法律形式B. 法律体系C. 法律规范D. 法律部门39、根据

17、特种设备安全法特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（ ）A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级，撤职处分D.吊销有关人员资格40、根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是( )。A.竣工验收时B.竣工验收合格后C.提交竣工验收报告时D.交付使用时41、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作42、下列法律中，属于

18、行政法的是（）。A. 统计法B. 建筑法C. 预算法D. 土地管理法43、按照建筑施工场界噪声限值(GB 12523-90)规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为（ ）分贝。A.55B.62C.70D.7544、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（ ）同意A.城市规划部门B.建设行政管理部门C.水行政主管部门D.渔业主管部门45、关于行政行为特征的说法正确的是( )。A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执

19、法行为46、关于代理的说法,正确的是( )。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任47、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位应当自检，并在隐蔽或中间验收前( )以书面形式通知监理工程师验收。A12小时B24小时C48小时D36小时48、根据我国仲裁法的规定，当事人希望撤销仲裁裁决，应向( )提出申请。A仲裁委员会B中国仲裁协会C仲裁委员会所在地的中级人民法院D当事人所在地的中级人民法

20、院49、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（ ）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续50、关于行政调解的说法。正确的是( )。A.行政调解属于诉讼内调解B.行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解51、根据环境保护法，企业

21、事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（ ）。A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类52、关于民事纠纷和解的说法 ，正确的是（ ）。A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B、和解协议具有强制执行力C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中53、根据劳动争议调解仲裁法规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知

22、道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A. 2个月B. 6个月C. 1年D. 2年54、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是( )。A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B. 原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D. 被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决55、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（ ）。A.重大责任事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪56、关于工程总承包的说法,正确的是( )。A.工程总承包企

23、业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称57、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自( )时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款58、根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当( )。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作

24、出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出59、根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（ ）。除外。A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的60、报据行政诉讼法人民法院不受理行政诉讼的情形是( )。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的61、关

25、于施工企业返修义务的说法,正确的是( )。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务62、根据我国建设项目环境保护管理条例的规定，建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，建设单位应当自该项目投入试生产之日起( )个月内，向审批该建设项目环境影响的环境行政主管部门申请该建设项目需要配套的环境保护设施竣工验收。A1B2C3D663、以下不属于生产安全事故报告和调查处理条例规定的安全报告事故主要内容的是 ( )。A.

26、 事故现场情况B. 事故可能造成的伤亡人数C. 事故初步估计的直接经济损失D. 事故防范和整改措施 64、家公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务65、根据绿色施工导则，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（ ）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工

27、要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化66、下列不属于发包人义务的情形是（ ）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明67、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（ ）。A重大责任事故罪B强令违章冒险作业罪C.重大

28、劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪68、关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成69、根据注册建筑师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构是( )。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会70、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是( )。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报

29、表中净资产的平均额为准D.即所有者权益 二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（ ）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场A.风景名胜区B.自然保护区C.基本农田保护区D.经济技术开发区E.水源保护区2、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（ ）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负

30、责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会3、某施工单位由于疏于现场安全管理而发生伤亡事故，被相关行政机关除以5万元罚款，施工单位不服，则（ ）。A.向该行政机关提出复议申请B.只能提起行政诉讼C.处罚正确不得提起行政复议D.可以先复议，对复议决定不服再申请诉讼E.行政复议时以不调解为原则4、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有( )。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企

31、业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动5、A公司和B公司联合投标竞争C房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。但是在中标后，由于A公司的主要施工力量正在国外进行工程施工无法完成标书所载工作，A公司退出联合体拒绝与C公司签订工程承包合同。因此给C公司造成300万元的损失。在本案中C公司享有下列哪些权利( )。A不退还A公司100万元的投标保证金，但应退还B公司100万元的

32、投标保证金B不退还A公司和B公司共计200万元的投标保证金C向A公司或B公司要求赔偿100万元D向A公司要求赔偿100万元，不得向B公司要求赔偿E向A公司和B公司各自索赔50万元6、建设工程合同可以分为（）。A. 建设工程造价咨询合同B. 建设工程勘察合同C. 建设工程监理委托合同D. 建设工程设计合同E. 建设工程施工合同 7、可以作为认定案件事实依据的证据有( )。A未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的C书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本D有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料

33、或者与视听资料核对无误的复制件E以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据8、债的发生根据，即引起债的发生的法律事实，主要有（）。A. 抵消B. 混同C. 提存D. 免除E. 债务人失踪9、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（ ）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C. 有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D. 劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案10、根据消防法，关于消防设计的的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有( )。A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施

34、工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗11、甲建筑公司承揽了一项桥梁工程。施工中发现，该桥面标高出现问题，于是委托 乙咨询公司提出处置方案。甲按照乙提出的方案施工后，不但没有解决问题，还给甲公司 造成了一些经济损失。在此过程中，乙公司履行的主要义务有（）。A. 亲自处理委托事务B. 按甲的指示处理委托事务C. 向甲赔偿一部分损失D. 向甲报告委托事务的处理情况E. 将甲委托的事务转委托12、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有

35、（ ）工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的13、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计14、下列施工合同中,属于可撤销合同的有（ ）。A.施工合同

36、订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C.承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签订的E.承包人将部分工程违法分包的15、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（ ）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5%以上10%一下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册16、按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有（）

37、。A. 部分非主体、非关键工程B. 专业工程C. 自身缺乏施工经验的分部工程D. 劳务作业任务E. 需要专有技术的分项工程 17、关于债权相对性的说法，正确的有( )。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性18、施工作业人员应当享有的安全生产权利有( )。A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违章指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权19、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有( )。A.买卖合同B.货物运输合同C.银行贷款合同D.租赁合同E.施工合同20、下列主体中不可以作为保证人的是（ ）。A.经公司同意的某建筑公司西南

38、分公司B.某肿瘤医院C.某理工大学D.某知识产权协会E.某工程咨询公司21、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有( )。A.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤B.在保险合同成立前，被保险人发生伤害C.被保险人在施工现场外发生伤害D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤22、根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有( )。A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包

39、给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同23、下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有（ ）。A.中国投资的建设项目B.外资占45%,但技术难度大的建设项目C.全部由外国赠款建设的工程D.外资占50%的中外联合建设项目E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目24、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（ ）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任B.代理人不履行职责，应当承担民事责任C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任D表见代理的民事责任由被代理人承担E.委托书授权

40、不明的，责任由被代理人承担25、下列属于可致使诉讼时效中断的情形是( )。A不可抗力B重病住院C提起诉讼D要求履行E同意履行26、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有（ ）。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制27、关于商标专用权的说法，正确的有（ ）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面D.未经核准注册的商标不受商标法保护E.商标设计者的人身权由专利权法保护28、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（ ）。A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时

41、仍可参加建筑意外伤害保险B.提前竣工的保险责任自行终止C.因延长工期的，保险责任自行延长D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证29、根据合同法，要约失效的情形有( )。A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人30、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的发包人

42、可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任试题答案一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、B2、D3、A4、A5、D6、A7、A8、A9、B10、D11、A12、D13、A14、D15、A16、A17、D18、D19、D20、A21、C22、B23、D24、B25、C26、B27、D28、A29、D30、B31、A32、B33、D34

43、、D35、A36、B37、C38、D39、D40、C41、B42、B43、A44、C45、B46、A47、C48、C49、D50、C51、A52、C53、C54、C55、C56、A57、A58、B59、A60、C61、C62、C63、D64、C65、C66、D67、C68、C69、B70、D二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、ABCE2、ACDE3、DE4、ACE5、BC6、BDE7、BCD8、ABCD9、BCD10、ABCD11、ABCD12、ADE13、ACE14、ACD15、BCDE16、ABD17、CDE18、ABCE19、CE20、BCD21、BCDE22、ADE23、CDE24、BD25、CDE26、BCD27、ABCD28、ABDE29、ABCE30、CE