云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷)-含答案.doc

《云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷)-含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷)-含答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、云南省2020年一级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题（II卷） 含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、根据注册建造师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构是( )。A省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B国务院建设主管部门C中国建筑业协会建造师分会 D国务院发展和改革委员会2、

2、借用其他施工企业的（ ）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩3、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为( )。A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定4、根据我国仲裁法的规定，当事人希望撤销仲裁裁决，应向( )提出申请。A仲裁委员会B中国仲裁协会C仲裁委员会所在地的中级人民法院D当事人所在地的中级人民法院5、建设工程施工合同应以( )为合同履行地。A.原告住所地B.合同签订地C

3、.施工行为地D.被告住所地6、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是（）。A. 无权代理B. 不当得利C. 侵权行为D. 无因管理 7、根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（ ）组织召开专家论证会。A.建设单位B.总承包单位C.设计单位D.分包单位8、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。A.

4、 1B. 2C. 3D. 59、张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是（）。A. 张某与李某间的买卖合同无效B. 张某与王某间的买卖合同无效C. 这两个买卖合同均有效D. 张某办理产权登记前不享有所有权 10、某告诉公路项目进行招标，开标后允许( )。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法11、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错

5、误的是（ ）。A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责12、停建、缓建建设工程的档案，暂由( )保管。A当地质监部门B建设单位C施工单位D城建档案馆13、某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是( )。A施工合同B无因管理C侵权行为D不当得利14、根据建筑工程施工许可管理办法，下列不属于建设单位申

6、请领取施工许可证的前提条件是( )。A已经取得安全生产许可证B办理了工程质量监督手续C有满足施工需要的施工图纸D已经取得规划许可证15、关于人身保险合同的说法,正确的是（ ）。A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付D.人身保险合同的投保人不可以为受益人16、根据物权法，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。A交通运输工具B正在建造的船舶、航空器C生产设备、原材料D正在建造的建筑物17、法律规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当（

7、）。A. 自行转移 B. 经债权人同意 C. 与受让人订有书面合同 D. 债权人应当一起签订合同18、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。A安全生产法 B建筑业企业资质管理规定C工程建设项目施工招标投标办法 D安全生产许可证条例19、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（ ）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追秀项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题20、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定

8、时，其所提出的证据证明( )，人民法院应与准许重新鉴定。A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的21、建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（ ）。A.施工需要开通过监理单位审查B.施工需要并规定通过了审核C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求22、根据建筑市场诚信行为信息管理办法建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为( )。A.3个月B.6个月至3年C.3个月至6个月D.6个月至1年23、2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务。2005年6月1日，丙知

9、道了该转让行为，丙的撤销权截止于( )。A2007年6月1日B2008年3月1日C2008年6月1日D2010年3月1日24、下列法律中，属于行政法的是（）。A. 统计法B. 建筑法C. 预算法D. 土地管理法25、根据建设工程安全生产管理集例,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（ ）。A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准26、某建设工程因故中止施工，期间停工达18个月之久，下列行为中合法的是（）。A. 监理单位应按照规定安排好建设工程的

10、维护管理工作B. 施工单位应提出延期复工的申请C. 中止施工之日起1个月内向发证机关报告D. 复工前建设单位应当重新办理施工许可证27、在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是( )。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保28、施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案A.每半年至少一次B.每季度至少一次C.每年至少一次D.每两年至少一次

11、29、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（ ）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查30、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法,此协议为（ ）。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同31、根据我国合同法的规定，可撤销合同，当事人必须从知道或

12、者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。A1B2C3D532、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（ ）。A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水33、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是（）。A. 租赁合同对丁公司继续有效B. 乙转让该设备所有权需经甲同意

13、C. 租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D. 丁无义务保证甲继续使用该设备 34、下列合同中，不属于诺成合同的是（）。A. 贷款合同B. 施工合同C. 保管合同D. 加工承揽合同35、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（ ）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算36、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( )。A.1个月以上3

14、个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下37、关于转代理的说法，正确的是（ ）。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不职得被代理人的同意38、甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（）。A. 甲发出后一个通知的行为是要约撤销B. 甲发出后一个通知的行为是要约撤回C. 后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D. 后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效 39、在文物保护单位的建

15、设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（ ）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位40、某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（ ）来组织A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.监理单位41、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。*,3月5日,*乙正确的是（ ）。A.甲3月2日的行为属于要约邀请B.乙3月

16、4日的行为属于新要约C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立42、根据民法通则，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人43、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（ ）A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还44、以下规范性法律文件中，不属于我国法律体系民商法的是（ ）。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法45、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡

17、。该施工企业的行为构成（ ）。A重大责任事故罪B强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪46、根据注册建筑师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构是( )。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会47、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是（ ）。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处

18、理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告48、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。A.80%B.70%C.60%D.50%49、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是：（ ）。A.张某死亡B.房屋已出售完成C.张某后悔不想出售D.李某病重辞去委托50、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（ ）内。A.1

19、0日B.5日C.15日D.20日51、联合体投标的共同投标协议，在法律性质上属于( )。A委托代理B无因管理C合同D指定代理52、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是( )。A项目安全生产管理人员B项目技术员C企业主要负责人D项目经理53、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是( )。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记54、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是( )

20、。A. 实行级别管辖，但不实行地域管辖B. 实行地域管辖，但不实行级别管辖C. 既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D. 既实行级别管辖，也实行地域管辖 55、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（ ）行政处罚。A吊销资质证书B罚款C停业整顿D降低资质等级56、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是( )。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让

21、债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲57、宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期1年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是（）。A. 该租赁合同在房屋出售后即无效B. 宋某有权在租赁期出售房屋C. 同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利D. 宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋 58、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过( )30 天。A招标文件发出日 B投标文件截止日 C投标有效期 D中标日期59、根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制（ ）。A技术规范B拆装方案C设备运

22、至现场的运输方案D进度控制横道图60、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。A. 建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位 B. 建设单位使用未经审查批准的施工图设计文件 C. 建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续 D. 建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理61、民用建筑节能条例中的民用建筑不包括( )建筑。A厂房B医疗C住宅D教育62、我国刑法规定的重大劳动安全事故罪的犯罪客体是( )。A劳动者的生命B劳动安全C劳动权利D故意或过失63、下列主体中,属于法人的是（ ）。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府

23、64、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是( )。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验65、根据担保法债务人不履行债务，债权人有留置权的是（ ）。A、施工合同 B、买卖合同 C、运输合同 D、租赁合同66、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（ ）。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉

24、讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼67、民用建筑节能条例中的民用建筑不包括( )建筑。A.医疗B.厂房C.教育D.住宅68、工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（ ）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构69、甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为( )A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B仲裁协议如果有效，则

25、裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C裁定驳回乙的上诉，维持原判决D裁定撤销一审判决，发回原法院重审70、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是( )。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标 二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（ ）。A、向企业调解委员会申请调解B、向用人单位

26、所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C、向约定的仲裁委员会申请仲裁D、直接向人民法院起诉E、直接向人民法院申请支付令2、根据立法法，( )之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定E.地方政府规章与部门规章3、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（ ）。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E、对于支付工程价款，建

27、设单位是债务人，施工企业是债权人4、下列主体中不可以作为保证人的是（ ）。A.经公司同意的某建筑公司西南分公司B.某肿瘤医院C.某理工大学D.某知识产权协会E.某工程咨询公司5、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有( )。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的6、根据物权法，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（ ）。A.交通运输工具B.生产设备、原材料C.正在建造的船舶D.建筑物E.建设用地使

28、用权7、关于法律责任的说法，正确的有（ ）。A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果B、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行C、法律明确规定了法律责任的范围和性质D、法律责任即承担不利的法律后果E、法律责任的实现由国家强制力作为保障8、建设工程代理行为的终止情形主要包括( )。A代理事务完成B代理人辞去委托C被代理人死亡D被代理人恢复民事行为能力E作为被代理人或者代理人的法人终止9、下列关于定金的陈述正确的是（ ）。A.给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回B.定金自合同订立之日起生效C.主合同无效，定金应予以返还D.定金数额不得超过主合同标的额的20E.定金数额不得超

29、过主合同标的额的3010、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（ ）。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法11、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的发包人可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不

30、支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任12、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有（ ）。A.有保证工程安全的总体部署B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格D.施工图设计文件已通过审查E.有保证工程质量的具体措施13、根据消防法，关于消防设计的的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有( )。A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消

31、防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗14、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（ ）。A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C. 仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D. 有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力15、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是( )。A经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D供货方只能向经贸公司主张付款E经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议16、关于

32、工程竣工验收的说法，正确的有( )。A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期17、下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有( )。A.中国投资的建设项目 B.外资占45%,但技术难度大的建设项目C.全部由外国赠款建

33、设的工程 D.外资占50%的中外联合建设项目E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目18、A公司和B公司联合投标竞争C房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。但是在中标后，由于A公司的主要施工力量正在国外进行工程施工无法完成标书所载工作，A公司退出联合体拒绝与C公司签订工程承包合同。因此给C公司造成300万元的损失。在本案中C公司享有下列哪些权利( )。A不退还A公司100万元的投标保证金，但应退还B公司100万元的投标保证金B不退还A公司和

34、B公司共计200万元的投标保证金C向A公司或B公司要求赔偿100万元D向A公司要求赔偿100万元，不得向B公司要求赔偿E向A公司和B公司各自索赔50万元19、建设工程质量管理条例规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有( )。A检举权B处理权C控告权D投诉权E检验权20、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工程文件归档整理规范的有( )。A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位

35、应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的，各分包单位课将汇总、收集的档案直接向建设单位移交21、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）教材上的D是配备符合国家标准或行业标准。A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险22、著作权的

36、主体包括（）。A. 作者B. 著作权人C. 职务作品的著作权人D. 作者工作的辅助人E. 出版社23、下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同24、关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有( )。A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C.建设单位组织竣工验收，对不符合

37、民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用25、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题，当事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包

38、人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期26、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（ ）。A、甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B、因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖C、房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D、移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E、当事人可以通过协议变更案件的级别管辖27、下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（ ）。A.

39、确认建筑构件为发明专利B.确认卫生洁具为实用新型专利技术C.确认设计方案的著作权D.对北京市政府作出处理决定不服E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服28、民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有( )。A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地29、跟进物权法，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（ ）。A.交通运输工具B.建筑物C. 生产设备、原材料D.

40、正在建造的船舶E.建设用地使用权30、关于土地权属的说法，正确的有（ ）。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有试题答案一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、B2、A3、C4、C5、C6、D7、B8、B9、C10、A11、B12、B13、C14、A15、C16、D17、B18、D19、A20、D21、B22、B23、C24、B25、D26、C27、B28、C29、C30、B31、A32、A33、A34、C35、A36、B37、D38、D39、A40、C41、D42、A43、C44、C45、C46、B47、B48、A49、A50、A51、C52、B53、A54、C55、B56、B57、A58、C59、B60、B61、A62、B63、D64、C65、C66、B67、B68、A69、C70、C二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、ABE2、BE3、CE4、BCD5、BCDE6、DE7、ADE8、ABE9、CD10、AD11、CE12、BCDE13、ABCD14、DE15、AE16、ABDE17、CDE18、BC19、ACD20、ACD21、ABCD22、ABC23、AC24、ABC25、BCE26、ABCD27、ADE28、AD29、BE30、BC