公司园林景观工程施工合同(共10页).doc

《公司园林景观工程施工合同(共10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司园林景观工程施工合同(共10页).doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上园林景观工程施工合同工程名称：工程地点：建设单位：设计单位：施工单位：园林景观工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）本工程于 年 月 日由甲方委托乙方施工，为了明确工程内容及双方的权利和义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据中华人民共和国合同法和本工程的具体情况，订立本合同。第一条 工程概况一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程内容及承包范围：1、按该项目的园林景观工程施工图纸。2、根据本项目的设计图纸，甲乙双方共同明确了该设计方案的内容及施工范围；四、工期：1、总工期为 （日历）天。2、开工日期： 年 月 日；竣工日期： 年 月 日。五、

2、承包方式包工包料。第二条 合同文件组成及解释顺序一、协议条款及合同条款；二、施工预算书和施工图纸；三、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；四、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。第三条 图纸本项目实施依照（项目名称）园林绿化景观施工图及甲乙双方确定的设计内容展开施工组织。 第四条 甲方驻工地代表及职责一、甲方工地现场总代表是： 赋予以下职责及权限：在施工期间配合乙方工作、隐蔽签证、工程质量检查监督、工期顺延的签证，并就所发生的经济签证上报公司相关部门进行讨论盖公司章认可。二、甲方驻工地代表的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表 ，乙方代表在回执上签署姓名、收迄时间后生效。

3、第五条 甲方工作一、开工前三天内向乙方提供施工场地，提供施工用水、用电的接驳口，施工所发生的水电费用由乙方承担。二、开工前三天内办妥有关建设许可证、开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续并保证其有效性。第六条 乙方驻工地代表及职责一、乙方驻工地代表是： 二、乙方驻工地代表职责：1、 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签收；2、 乙方代表按甲方批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发生的指令、要求组织施工。在紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲

4、方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。3、 乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。第七条 乙方工作一合同签订后十天内将施工方案、施工总进度计划等送交甲方代表。二按施工设计图纸、图纸交底会审纪要、施工修改或变更通知单和国家现行施工及技术验收规范施工，并作好自检工作。三施工区内临时设施、水电管线的安装。施工中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及质量标准，严格按照图纸或做法进行施工，做好各项质量检查记录。由于图纸设计失误造成的损失由乙方承担。四未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建

5、筑物结构及各种设备管线。五保护好原建筑内的水电管线的完好，保证工地内上、下水管道的通畅。保护好地下室顶面结构及防水层。施工中严禁触碰或破坏到地下管线（如：地下光缆、煤气管道、给排水管等），施工前乙方应积极与甲方现场代表沟通，以确保清楚地下管线的位置、埋深等，否则，若因此而造成的损失或赔偿责任均由乙方负责。六对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当提前并给予其必要的准备时间。七 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。八工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。九施工中

6、发生的安全事故，均由乙方承担全部责任。第八条 材料设备供应一、由甲方指定价格的材料设备，应明确甲定材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等，由乙方组织采购并妥善保管（如需现场确定的，则按现场确定的品种、规格、型号、数量、单价、质量等由乙方组织采购并妥善保管），甲方按规定合理支付采保费用。因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。二、乙方负责采购材料设备的，应按约定及设计和有关标准要求采购，在主要材料进场前将材料样板提供给甲方确认，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。三、乙方应根据设计、合同及经甲乙双方确认的材料样板对材料进行采购。乙方负责采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应

7、按甲方要求的时间运出工地，重新采购符合要求的产品并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。四、如乙方已使用不符合设计或标准要求材料设备，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。第九条 延期开工与暂停施工一、甲方原因使乙方不能按约定日期开工，甲方应提前十天书面通知乙方，并承担由此造成乙方的经济支出，工期顺延。二、甲方在建工程应做到合理有序。在施工过程中，由非乙方原因造成乙方停工、窝工、倒运、材料和设备积压等经济损失、人员和机械设备调迁费用，由甲方负责承担相关费用。第十条 工期顺延一、以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延。1、设计变更、工程量变

8、化；2、非乙方原因停水、停电造成停工；3、无法施工的恶劣天气；4、甲方未能按约定提供施工场地、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、电；5、不可抗力；是指非甲乙方责任造成的台风、暴雨、地震等；6、甲方资金不足，导致停工、窝工；7、甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度。二、上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容及相应支出向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后七天内予以确认、答复。第十一条 质量与检验一、工程质量必须达到合格以上质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因达不到约定的质量等级，乙方无条件予以修复或拆除重新施工并承担违约责任。二、设备试

9、车不能通过验收标准，乙方应按发包人要求拆除及重新安排，或修改设计重新施工，同时承担其全部费用，工期不予顺延。三、园林绿化工程种植栽培后，负责三个月的种植养护保活期工作。第十二条 验收一、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。二、甲方收到竣工验收报告后，7天内组织验收并在验收后，3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。三、工程质量不合格经整改后，设备试车不合格或不符合要求经重新施工，仍然没有通过验收，甲方不予结算。四、甲方在乙方达到完工标准，7天后不组织验收，乙方继续负责管理，并合理收取相应保管费用的支出

10、。第十三条 合同价款及调整按甲乙双方商定的园林景观施工范围，本工程造价暂定人民币： 元整。 第十四条 工程款支付及质保金第一次：合同生效后五个工作内，甲方支付给乙方合同总价的25%（即：元整）作为工程预付款。第二次：乙方施工完成的工程款额达到合同价款的50%时（以甲方代表签认的工程量并核定造价为准），向甲方代表递交已按要求完工的工程报表及申请进度款报告，甲方接到报告后五个工作日内向乙方支付至合同价款的65%（已付25%工程预付款在此次付款抵扣），即：元整。第三次：乙方施工完成的工程款额达到合同价款90%时（以甲方代表签认的工程量并核定造价为准），向甲方代表递交已按要求完工的工程量报表及申请进度

11、款报告，甲方接到报告后三个工作日向乙方支付至合同价款的85%（即：元整）。第四次：工程竣工验收（相关部门参加）通过、结算完毕并在乙方提交竣工资料后五个工作日内支付至工程结算总造价97%。（即：元整）。第五次：本工程质保期为一年，工程质保金为3%（即：元整），质保期内属于保修范围、保修内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人进行修理，修理费用从保修金额中扣除。质保期满后五个工作日内，甲方将质保金无息返还乙方。第十五条 合同的生效与终止一、 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后即告终止。二、本工程通过竣工验收，乙方负责实施完成的工程达到甲方的各项质量标准要求，并配合甲方顺利完成本工程的各项实施要求任务，在此情况下，一期工程的后续工程在同等条件下甲方应优先发包给承包人施工。三、甲乙双方应本着互谅互让的原则执行本合同，如有发生争议，双方自行协商或调解解决，协商或调解不成，可依法向工程所在地人民法院起诉。四、本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话： 开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日专心-专注-专业