正规住房装修合同范本（精品）.docx

《正规住房装修合同范本（精品）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正规住房装修合同范本（精品）.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、正规住房装修合同范本正规住房装修合同范本正规住房装修合同范本1业主(下面简称甲方)：_联络_施工队(下面简称乙方)：_联络_身份证号码及复印件工程项目：居室装潢甲、乙双方经太多次友好洽商和协商，现甲方决定将居室装潢权委托给乙方。为了保证工程顺利的进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。一、工程大概情况1、工程地址：2、居室规格：_房型_层_(式)_室_厅_厨_卫总计：施工面积平方米;3、施工内容：详见本合同附件(一)（家庭装潢施工项目明细）和户型施工图。4、委托方式：二、工程价款清包工费：_元，大写：三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：_元，

2、2、水电工完工，付_元3、木工完成，付_元，4、泥工完成，付_元，5、工程完工，付_元，6、工程施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。7、工程质量保修金元，从完工之日起1年后支付。8、若工程完工时所有验收项目均到达甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作;2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提早3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。2、凡由甲

3、方所提供的所有建筑材料，经过乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料;若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。4、若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供给点购买材料，并开具正式发票。5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引起的损失。6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。8、未经甲方许可，乙方不得携带任

4、何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期及工程质量检查与验收1、从_年_月_日起至_年_月_日止，工期为_天，因甲方因素拖延，工期顺延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。2、施工期间，乙方天天的工作时间为：上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。3、工程质量检查及验收a、本工程质量评定验收标准的根据：施工图纸、作法讲明、设计变更;（住宅装饰装修工程施工规范（市家庭居室装饰工程质量验收标准）b、经过验收项目：基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前)，防水工程(铺设瓷片前)，吊顶工程(封石膏板涂料前)，门窗工程、细木工程、墙漆工程;c、验收合格项

5、目双方确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化;2、垃圾应日日清;3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。、九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当;4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。十、施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费。十一

6、、工地现场管理1、现场禁止使用明火;2、油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方能够安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。十三、合同附件1、施工内容项目及造价明细。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、其它讲明和要求：1、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，完工交验前应向甲方提供室内水电管线的完工图。2、

7、除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。3、工程为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。4、乙方施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如完工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未到达甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。5、乙方应指派(姓名)为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。6、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。、7、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。8、乙方应加强对现场施工人员防火

8、防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。9、附则本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同签订后工程不得转包。工程完工完结后合同履行完后自动终止。本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：_乙方：_签章：_签章：_签约日期：_签约日期：_正规住房装修合同范本2发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守，一、工程大概情况1、装饰施工地点：2、住房构造：房型

9、房厅套，施工面积平方米。3、装饰施工内容：详见附件一（装饰施工内容表）。4、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，_工期_天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_元，大写(人民币)：_详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元(3)第三次施工经过中工期进度过半支付工程总造价40%合计_元(4)第四次完工验收当天支付工程总造价10%合计_元(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲

10、、乙双方签订（工程保修单），保修期从完工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应.办-理.验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙

11、方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并讲明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法讲明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方

12、同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。五、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。六、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，能够提交人民法院诉讼。七、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。八、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：乙方(签

13、章)：签订地点：签订日期：年月日正规住房装修合同范本3发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程大概情况1.装饰施工地点：2.住房构造：房型房厅套，施工面积平方米。3.装饰施工内容：详见附件一（装饰施工内容表）。4.承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，_工期_天。二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥_元，大写(人民币)：_详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，对预算

14、设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元(3)第三次施工经过中工期进度过半支付工程总造价40%合计_元(4)第四次完工验收当天支付工程总造价10%合计_元(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订（工程保修单），保修期从完工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工

15、程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行DBJ086297（住宅建筑装饰工程技术规程）、DB31/T

16、301999（住宅装饰装修验收标准）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由_方设计施工方案。3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。4.在施工经过中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提早与乙方联络，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响完工日期，甲、乙双方约定。5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复

17、验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。6.工程完工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法讲明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的

18、施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并讲明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法讲明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。七、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2.由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，能够提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：_乙方(签章)：_签订地点：_签订日期：_年_月_日【正规住房装修合同范本】