私人施工合同15篇_1（精品）.docx

《私人施工合同15篇_1（精品）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《私人施工合同15篇_1（精品）.docx（70页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、私人施工合同15篇私人施工合同15篇在人们的法律意识不断加强的社会，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我帮大家整理的私人施工合同，欢迎大家共享。私人施工合同1发包方下面简称甲方：_委托代理人姓名：_单位：_住所地址：_联络_手机号：_承包方下面简称乙方：_单位名称：_资质等级：_营业执照号：_注册地址：_法定代理人：_联络_委托代表人：_联络_本工程设计人：_联络_施工队负责人：_联络_按照（中华人民共和国合同法）及有关法律、法规的规定,结合本市实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程下面简称工程的有

2、关事宜,达成如下协议：第一条工程大概情况1、工程地点：_2、施工项目及要求：见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表3、工程承包方式,双方约定采取下列第种承包方式：1乙方包工、包全部材料见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表；2乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表,附表五：乙方提供装饰装修材料明细表：3乙方包工、甲方包全部材料见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表。4、工程期限_天；开工日期_年_月_日；完工日期_年_月_日；5、合同价款：本合同工程造价为人民币_元,金额大写：_元详见附表三：住宅室内装饰装修工程报价单第

3、二条工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订（工程监理合同）,并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条施工图纸双方约定施工图纸采取下列第_种方式提供：1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸；2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸,设计费元由甲方支付此费用不在工程价款内。第四条甲方工作1、开工前_天,为乙方入场施工创造条件,包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为

4、原则；2、提供施工期间的水源、电源；3、负责协调施工队与邻里之间的关系；4、如需拆改原建筑的构造或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续；5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；6、介入工程质量和施工进度的监督,按本合同第七条、第十条约定负责材料及工程完工验收。第五条乙方工作1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程；2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境；3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通；4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,交付前应清扫卫生一次

5、。第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期见附表七：装饰装修工程变更单。第七条材料供给1、按合同约定由甲方提供的材料、设备见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续；2、按合同约定由乙方提供的材料、设备见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。第八条工期延误1、对下面原因造成完工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延：1工程量变化或设计变更；2不可抗力；3甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工

6、期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承当,工期顺延。3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行：1、（市住宅装饰装修验收标准）。见附件十一2、双方约定条款：施工经过中双方对工程质量发生争议,申请由_部门对工程质量予以鉴定,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定经过支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定经过支出的相关费用由甲方负责。第十条工程验收和保修1、双方约定在施工经过中分下列几个

7、阶段对工程质量进行验收：_,乙方应提早二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单见附表八：工程验收单；2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续见附表九：工程结算单3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为_年。验收合格签字后,填写工程保修见附表十：工程保修单。第十一条工程款支付方式1、双方约定按下列第_种方式支付工程款：1此合同签订地为：本市_住宅装饰装修市场,工程款分两次支付：第一次开工前_日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即_元；第二次于工程进度过半,将剩余工程款的

8、40%,即_元,由市场的有关管理部门负责代收。注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证2合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付金额元_第一次开工前_日_第二次工程进度过半_第三次双方验收合格_2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单见附表九：工程结算单并签字,甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。第十二条违约责任1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违背国家法律、法规及有

9、关政策规定,遭到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承当责任,并赔偿对方因而造成的经济损失；2、未办理验收手续,甲方提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责；3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4、甲方未按期支付第二三次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元；5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延；6、由于乙方原因致使工程延误,每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_种方式解决：1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁；2、

10、向_人民法院起诉。第十四条几项详细规定1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_地点,甲方负责支付垃圾清运费用人民币_元此费用不在工程价款内；2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人_负责保管。工程完工验收后,甲方负责提供新锁_把,由乙方当场负责安装交付使用。3、施工期间,乙方天天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条其它约定条款_.第十六条附则1、本合同经甲、乙双方签字盖章后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场

11、有关管理部门各执一份。4、合同履行完后自动终止。甲方签章：_乙方签章：_年_月_日_年_月私人施工合同2甲方：_乙方：_乙方自愿承揽甲工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责，经双方友好商量，特订下面条款，供甲乙双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容及方式：水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。四、工程工期：_日历天，自_年_月_日起至_年_月_日止。五、工程质量：合格六、结算方式：根据甲方提供图纸设计的桩位数量暂定根215;每根桩长度米215;单价每米元结算，另上浮7%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变，工程量

12、按实计算。七、付款方式：工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%，余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%；土建主体工程施工完成后付10%。八、双方职责、甲方工作职责1、甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。2、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。3、甲方负责水电费。4、甲方负责静荷载试验费用。5、配合乙方做好施工经过中的有关工作。、乙方工作职责1、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。2、开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及顺序，做好施工记录，工程施工完工后应提供5份完好的符合归档要求的技术资料。3、乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩准确

13、性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。4、乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。5、乙方加强对施工作业人员安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工经过中发生一切安全事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。6、由于桩基数量多，乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工，才能知足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予300元天罚款。7、乙方精心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未到达设计要求等原因此导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责，

14、还要承当给甲方造成损失的经济赔偿；如因土质原因承载力达不到设计要求由甲方自行负责。8、若双方发生争议，乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量，否则视为违约并承当由此引起的一切后果及赔偿责任。九、未尽事宜，双方协商解决。十、本工程合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日_年_月_日私人施工合同3主管单位：甲方防水施工单位：乙方签订日期：年_月_日防水工程施工合同协议条款甲方：乙方：根据（中华人民共和国民法典）、（建设工程施工合同条件）的原则，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：一、工程大概情况1、工程地点及工程名称：2、承包形式：3、质量

15、要求：4、开、完工日期：5、使用材料名称：6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：二、工程价格及结算办法1、总工程量：2、价格：3、预付款：总金额%万拾元4、预付款结算时间及手续：5、工程结算时间及手续：三、质量要求及保修期限1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求；2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。四、双方责任1、甲方提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告

16、单及施工的其它档案资料。4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。六、法律责任1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承当乙方一切经济损失；该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承当由此而产生的一切法律责任。2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承当。发包方甲方：承包方乙方：住址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：开户行：

17、开户行：账号：账号：私人施工合同4甲方：_乙方：_甲方位于的工人宿舍房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议：_一、建设范围乙方负责承建甲方工人宿舍的房屋建设,此房屋为包工包料,主体采用砖混构造柱,圈梁构造,屋面采用彩钢板(彩钢板为上4下3密度为22公斤带阻燃的苯板)。此房屋还包括水电暖、内外墙装饰,房屋地板10公分混凝土外表收光。二、建设方式包工包料,乙方负责提供建设所需的材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价根据房屋建筑面积550元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式采用

18、阶段性付款,乙方完成主体建设,经甲方验收合格后支付三万元,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务1、乙方必须根据施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,乙方承当损失。2、甲方必须根据合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须根据房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承当。4、对建筑材料,乙方应提早准备。5、乙方必须材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。(二)权利1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权根据合同约定时间要求甲方支付工程款。六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好

19、施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工经过中发生的任何安全事故由乙方全部承当。七、违约责任甲乙双方任何一方违约,需承当乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共鸣的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。此合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日私人施工合同5甲方：乙方：根据（中华人民共和国民法典）、（中华人民共和国建

20、筑法）及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程详细情况，遵循平等、自愿、公安然平静诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围、内容及要求(一)万安XX景观主干道、步行区、车行区道路施工。(二)工程标准及要求：1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70，石子、白灰、素土压实302、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20、C30标准18厚3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18厚二、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1、

21、负责场地通水和通电的保障2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。3、按合同约定支付工程款。(二)乙方的权利和义务1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。3、负责各种技术资料、质保资料的采集、整理、归档和移交甲方。4、承当在施工经过中的安全工作，严格施行安全防备措施。三、工程价款结算及给付办法(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;完工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。(二)工程价款采

22、用不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。1、园区景观主干道按标准元,合计元2、园区步行区道路按标准元，合计元。3、园区车行区道路按标准元，合计元。(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。四、安全文明施工：(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违背现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。(二)、乙方在施工经过中若发生安全事故，乙方承当一切责任和因而产生的全部费用。五、完工验收乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织完工验收。发包人在收到通知后

23、及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承当本身原因造成的整改费用。六、违约责任(一)发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。(二)承包人违约：1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时完工，每延误一天，承包人按1000元天向发包人支付逾期违约金，并承当由此给发包人带来的全部损失。2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它弥补措施到达合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工

24、程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的39;发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承当。七、在履行合同经过中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。八、合同生效与终止(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。(二)合同订立时间：_年_月_日(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付完工工程后，完工结算价款支付完毕，本合同即告终止。九、合同份数本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)

25、：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日私人施工合同6甲方：乙方：甲方将雄武至板革通村公路全长：拾贰点伍肆公里12.45公里，宽3.5，厚0.18的水泥路面承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商特拟订下面协议：一、在施工经过中，甲方将碎石、细砂、水泥、水等材料运到施工现场，乙方负责组织人员、机械设备和施工用电进行施工。二、工程内容：浇筑为C30混凝土路面，其中包含浇筑混凝土、光面，拖纹、切缝、灌油膏、做混凝土式块。三、工程计量和计价：现场计量，乙方浇筑_立方米混凝土光好面，距6米切一条缝，拖好纹，灌好油膏，路面平整单价为每立方米陆拾伍元整65.00元3。四、付款方式：

26、乙方进场一周后，甲方付给部分生活费，以后根据工程进度的30%支付工程款，工程完工后，经业主、监理部门、甲乙双方检查验收合格后，所余工程款两月付清。五、质量要求：乙方施工经过中必须根据设计图纸要求，规范标准进行施工，同时做好浇筑好的路面保护。设好阻碍、标牌，天气好的情况下，必须24小时施工，能保证在_年_月_日前完工。六、在施工中必须做到文明、安全施工，向工人做好安全教育工作，不得出现安全事故，一旦出现安全事故，由乙方全部承当责任，与甲方无任何关系。七、此合同书一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效并具有同等法律效力。甲方代表：乙方代表：_年_月_日私人施工合同7甲方负责人：下面简称甲方乙方承包人

27、：下面简称乙方根据（建筑法）、（经济合同法）及有关法律法规，甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信誉的原则下，经协商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成下面协议：一、工程大概情况：1、工程名称：王昌彦框混构造住房共五层，顶楼坡屋面。2、工程地点：高新区永兴镇华裕路社区居民区内。3、工程承包方式：甲方购买主材，乙方总包人工、周转材料、机具设备和辅材等。4、工程承包范围：乙方根据甲方提供的施工图草图，根据政府和甲方要求进行房屋基础、土建、装饰、水电及附属配套工程施工含水塔、散水、室内回填，门窗除外。乙方须提供必要的技术支持。十分要求及讲明：、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。基础施

28、工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。、楼板要求层层现浇包括楼梯、坡屋面。门、窗过梁乙方现场制作。、全部给排水、电气、弱电的电视、电话，防雷接地等。按施工图及甲方现场确定位置及数量进行施工，所需安装设备甲方现场确定。、内墙及天棚全部抹灰，外墙正立面和侧立面含梁、构造柱、雨棚、背立面全部贴面砖。一层地面铺垫层上做水泥砂浆地坪一楼卧室除外，一至五层卫生间及厨房地面全部贴防滑地砖并做防水处理、内墙面满贴内墙瓷砖。一至五层除上述做法之外的楼地面含楼梯全贴地板砖及踢脚线。坡屋面铺贴彩瓦和脊瓦并做防雷设施、防水处理。门窗补边。、每层卫生间便器、地漏等安装。、化粪池制作。、工程内容如有变动，则变动后相关施工费用相

29、应扣除，详细单价以市场价为准。5、工程质量等级：到达施工规范规定的验收合格标准。在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的50%结算清理出场。6、合同价款：本工程人工费按完工房屋建筑面积以215.00元/平方米大写：贰佰壹拾伍元每平方米包干计算，含安全施工费及其它各种费用在内。此价格包括门窗补边、配合费及施工经过中的零星项目人工费在内。建筑面积按国家规定的建筑工程建筑面积计算规范计算。7、合同工期：开工日期：完工日期：。二、甲方的权利和责任：1、向乙方提供施工图

30、纸草图。2、组织建筑材料及时到场。3、负责施工用水、电的接通。停电除外。三、乙方的权利和责任：1、按照（建筑法）、（建设工程质量管理条例）等相关法律法规，根据图纸、政府和甲方要求保质保量完成本合同工程承包范围所指全部工程内容。2、提早7天向甲方提供购买材料计划单。在工程施工经过中合理、节约用料，严禁浪费。乙方天天完工后清理墙角灰，做到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切

31、割片等辅材全部由乙方自行解决。4、做好施工现场安全防护和保卫，安全文明施工。一切施工安全事故责任由乙方负责，甲方不承当任何责任和费用。5、乙方自行解决其员工的工资、劳保、保险、吃住生活等。6、工程不得转包。7、按时完工。除特殊情况外，逾期则按500。00元/天扣除包工费。四、付款方式和工程保修：1、付款方式：甲方垫付基础挖掘费详细数目待定，并在第一次付款时扣除。一层完工，支付贰万元。主体完工，再支付叁万元。施工结束后，除质保金外予以结清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付。施工期间概不借支。2、工程保修：工程质保终身，保修期一年。工程质量保修金4500。00元大写：肆仟伍佰元整。质保期内房屋

32、若出现质量问题，乙方在接到通知后三天内进行返工或维修。若在规定时间内乙方未到场维修，甲方有权另请施工队维修整改，所发生费用在质保金中扣除，缺乏部分由乙方另行支付。五、违约责任：凡违背以上条款均属违约，违约方必须向守约方赔偿违约金，为总人工费的5%，损失另计。六、本合同一式三份，甲、乙双方各一份，镇城建办备份。本合同经甲、乙双方签字即生效。未尽事宜由双方协商解决。甲方签字：乙方签字：身份证号码：身份证号码：20xx年XX月XX日20xx年XX月XX日担保人签字：20xx年XX月XX日附：1、乙方身份证复印件2、施工证复印件私人施工合同8甲方：_(下面简称甲方)身份证号：_乙方：_身份证号：_(下

33、面简称乙方)经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成下面合同：一、工作内容房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并知足规范和甲方要求。二、工程价款与支付方式1.工程价款：_。2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方本人负责。3.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付35%，第二层完工后支付35%，工程完工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。三、材料与施工组织1.砖：_。2.砂：由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。3.水泥：由甲方统一采购，乙方在甲方

34、仓库领取和运至施工地点，甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证知足甲方的工程进度要求。5.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。四、甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的管理。3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，假如因乙方在施工中违背规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进

35、行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。5.工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。7.治安管理：乙方施工人员不得违背治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联络，通过正当方式解决。8.但凡与乙方相关的债权与债务均归乙方承当。五、其它1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程完工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

36、甲方：乙方：日期：日期：私人施工合同9建设发包发(甲方)：身份证：承包施工方(乙方)：身份证：经甲、乙双方共同协商，双方本着平等、诚信的原则，确保工程安全、优质、高效，经甲乙双方协商自愿签订本合同，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。一、承包方式采用包工包料的方式二、承包价格双方约定按建筑面积包干，每平方米元包干建成。三、承建范围正负零以上的建筑施工由乙方全权负责，从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶，厨房、卫生间防水均为承包范围，包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围;面积：300(以设计图纸为根据)四、甲方职责甲方需根据乙方工程进度支付约定款项，付款不得拖欠，导致影响工

37、程进度五、乙方职责1.乙方自带施工时所需的一切用具(含模板、搅拌机、震动器、脚手架等，且所有费用由乙方负责)，并按图纸和甲方要求施工。2.乙方购买材料时所产生的一起费用由乙方自行承当。3.乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工文明施工。4.乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。5.乙方在建筑材料上把关，符合相关建筑标准。六、工程质量要求1.乙方必须严格根据甲方提供的设计图纸进行施工。2.甲方发现乙方在施工经过中有偷工减料、工作不负责任影响房屋质量等行为时，甲方有权要求乙方停工或整改。3.砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆均匀饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑

38、平整，杜绝空鼓，墙砖、地砖平实、整洁，缝隙合理，各项符合相关标准，或不低于同等商品房相关标准。4.需混凝土浇灌的需一次性浇灌，乙方需合理安排时间，不得因天气、工人等原因造成分次浇灌。混凝土使用标准不得低于同等建筑的商混标准。5.房屋墙体整体垂直度不得超过cm(厘米)的误差6.电路按图纸和甲方要求施工，布置合理规范、安全;开关、插座布置合理，能正常使用。7.水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。8.各项钢筋使用不得低于一下标准：地圈梁：16立柱:14箍筋:8板面:8扎两层各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准，捆扎后的钢筋在浇灌之前须获得甲方同意(注：以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

39、)9.工程完工后(5年内)，如房屋出现建筑安装的质量问题，由施工方负责免费维修。七、工程款支付办法1.动工前甲方支付乙方人民币(大写启动资金，待地圈梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币元(大写)。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。八、安全责任乙方必须认真按施工操作程序施工，安全第一、质量第一、信誉第一、预防为主，假使施工中发生安全事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。九、工期约定工程于年月日开工，于年月日前完工。十、违约责任1.由于工程质量达不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工资由乙方负责;由乙方原因导致合同无法履行的，乙方承当违

40、约责任并赔偿相应损失。2.乙方若无事甲方的合理要求，或采取消极怠工或延误工期等做法为难甲方，在甲方明确告知以后仍不整改，视为乙方根本违约，甲方有权解除并终止合同，所产生的款项概不支付，所产生的损失，甲方有权继续追讨十一、争议解决办法1.发生合同争议时，双方应友好协商。2.如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。十二、八、其它未尽事宜1.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力2.因自然灾祸、政策等不可抗拒因素造成合同无法履行时，双方根据事实情况协商进行，合同能够继续履行时，乙方所产生的工期延误需获得甲方同意。3.未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，补充合同与本合同具有同等法律效力。

41、4.甲乙双方签字后生效。若在施工中碰到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违背，造成的损失由违约方负责。甲方签字(章)：乙方签字(章)：年月日签约地址：私人施工合同10甲方房主人：乙方承包人：甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程大概情况：开工期为xxx年xx月xx日，完工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混构造，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。二、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方

42、包工，每平方米包工价为：xxx元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:从基础以上开场，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。三双方的责任：1、工程必须根据甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工经过中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承当任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。四、付款方式：从正式施工开场先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工