简单建筑施工合同（精品）.docx

《简单建筑施工合同（精品）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单建筑施工合同（精品）.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简单建筑施工合同简单建筑施工合同随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我为大家采集的简单建筑施工合同，欢迎阅读与珍藏。简单建筑施工合同1发包方：_建筑施工有限责任公司下面简称甲方承包方：_下面简称乙方按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及公司（关于工程项目劳务承包管理暂行规定）。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作

2、、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从20_年_月_日起至20_年_月_日止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能到达按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付_，装修完工前付_。五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工经过中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。

3、并承当该合同条款中乙方应承当的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的质量、进度、安全到达项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：_乙方：_甲方代表：_乙方代表：_20_年_月_日20_年_月_日简单建筑施工合同2合同编号：_发包方：_承包方：_签约时间：_签约地点：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他法律法规，

4、双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程名称：_2、建筑面积工程形式：_3、施工地点：_4、工期：1开工：_年_月_日；2完工：_年_月_日；3合同工期总共历时_天。5、承包形式：_6、工程质量标准：_7、工程价款：共计人民币_元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程完工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。9、质保期：_年。10、双方的责任义务1发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，知足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工经过中的工程质量、材料质量、催促工程进度；给承

5、包方提供施工图纸、坐标点、标高点；按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保护；教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；承当施工中的一切安全事故责任及费用；11、其他1本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院怎样确定建设工

6、程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。根据（民事诉讼法）第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告能够向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所根据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，

7、与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。根据（合同法）第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，能够协议补充；不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。发包方：_承包方：_委托代理人：_委托代理人：_20_年_月_日20_年_月_日简单建筑施工合同3合同编号：XXXXXXX发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间：XXXXXXX签约地点：XXXXXXX为了保证XXXX

8、XXXX施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程名称：XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)开工：XXXX年XX月XX日;(2)完工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程质量标准：XXXXXXXX7、工程价款：共计人民币XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程完

9、工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。9、质保期：XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，知足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工经过中的工程质量、材料质量、催促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承当施工中的一切安全事故责任及费用;

10、11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院怎样确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。根据（民事诉讼法）第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告能够向其中一个人民法院起诉;原告

11、向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所根据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。根据（合同法）第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，能够协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定。根据交易习惯，建设

12、工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。发包方：XXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXX委托代理人：XXXXXXXXX委托代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日20xxX年XX月XX日简单建筑施工合同4发包人(全称)(下面简称甲方)：承包人(全称)(下面简称乙方)：按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程大概情况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负

13、责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期20xx年3月15日完工日期20xx年5月15日合同工期总天数天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(065000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程完工验收合格后一次性付清。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三

14、日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改良，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工经过中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承当全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有

15、关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承当。6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因而影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。九、甲方责任1、甲方必须遵守合同付款方式。2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发生有成心损害甲方声誉，严

16、重违背纪律，违背协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承当违约责任，直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承当。4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，缺乏部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。5、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。十一、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违背，按本协议相关约定承当违约

17、责任。2、甲方如迟延付工程款，应承当应付款部分的银行贷款利息。3、乙方如延误工期，乙方应承当对甲方造成的经济损失。十二、附则1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一共四页一式份，双方各执份，具有同等法律效力。发包人：承包人：住所：住所：身份证号：身份证号：年月日简单建筑施工合同5发包方甲方：_承包方乙方：_兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，

18、并共同遵守执行。一、工程大概情况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包范围：5、承包方式：6、质量要求：_（建筑装饰装修工程质量验收规范）7、工期要求：20_年_月_日至20_年_月_日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的穿插配合工作，完工验收交

19、钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑构造或设备管线。四、关于质量的约定：1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法讲明及设计变更等进行施工，工程质量到达施工合同要求，相关质量验收规范GB5021020xx、GB5030320xx、GB5024220xx、GB5032720xx等作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自完工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

20、五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方约定本工程合同承包价格元人民币。2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：1开工后8日内，甲方付款30元作为乙方的前期进场费。2水电工程隐蔽验收后，甲方付款30元3瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15元。4完工验收合格后，甲方付款20元。5余款5元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、甲方负责同业主联络及时提供乙

21、方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料包括临时电，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承当，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定：1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

22、2、因乙方责任原因此延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承当经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方签章：_乙方签字：_20_年_月_日20_年_月_日简单建筑施工合同6建设单位：(下面简称甲方)施工单位：(下面简称乙方)根据（中华人民共和国经济合同法）（建筑安装工程承包合同条例）及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把

23、儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。2、工程地址：儋州市中兴大道。3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达完工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约13864(以施工图纸为准)。5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用

24、;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款估计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进行施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运

25、料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。三、工程期限本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。四、本工程完工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;2、乙方

26、在施工中必须遵守下列规定;(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;(4)工程完工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。五、安全生产与文明施工1、施工现场安全管理根据谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按（海南省建设工程施工安全管理条例）和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。2、如因违背安全操作规程和相关的安全管理条

27、例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。4、乙方在施工经过中，必须遵从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(242625%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%(242625%=606万)，支付工程

28、进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(242625%=606万)工程款给承包人且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程完工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。七、争议解决双方在履行经过中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。八、其它约定1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方

29、(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简单建筑施工合同7总包方;(下面简称甲方)承包人;(下面简称乙方)根据【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及(劳动法)的的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程大概情况1工程名称：2工程地点：3面积构造及施工位置：4承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运(不含屡次搬运)。5承包方式;包清工.包材料消耗.保安全.包质量.包工期。6工期约定;7合同

30、单价及价款：8价款根据：本合同条款，邀标讲明及报价单，现场签证。9本合同为人工费清包，但包括小型机械，小型工具，用具，三级用电设施，安全及劳保用品等。第二条甲方工作职责：1开工前10天，向乙方提供经确认的施工位置及做法讲明一份，并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿，及生活和施工所需要的水电，及设备。2指派D：为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量及进度，进行监督检查，办理现场调节，验收，变更签证，及其他手续。3向乙方提供经图审过的完好蓝图一份，白图两份。4配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交渋。5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。第三条乙方工作职责：1参加甲方组织的施工图

31、纸或做法讲明的现场交底及以施工为前提系列会议，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2对施工材料做好预算并及时交甲方审核。3指派D为乙方驻工地代表，负责履行合同。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格根据图纸或做法讲明进行施工，做好各项质量检查记录。参加完工验收，编制人工结算。5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，接受总包对专业分包的安全生产管理及文明施工奖罚施行细责妥善保护好施工现场周围的建筑物，设备管线，古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与其他施工单位的共

32、存施工关系。6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物构造，脚手架及各种管线设备。7工程完工未移交甲方前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。8乙方收到工程款后，应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠，甲方有权进行监督。第四条关于工期的约定1甲方要求比合同约定工期提早完工时，应征得乙方同意，并支付乙方因而采取措施而产生的费用。2由于甲方原因造成未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延，如影响过大造成乙方经济损失，则由甲方承当。3因乙方原因，不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延，并承当甲方损失。4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气，停工及不可抗因素造成影响，导致停工4小

33、时以上，一周内累计计算，则工期顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1本工程以施工图纸，施工组织讲明，设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】(GB50210-20_),玻璃幕墙工程质量检验标准(JGJ/T139-20)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。2本工程应到达国家质量评定合格标准。3甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收，甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检，甲方应承当复检费用及损失，由此造成停工，工期顺延。4由乙方原因造成质量事故，其反工费用由乙方承当。5工程完工后乙方应通知甲方验收，甲方自

34、接到通知日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收，需通知乙方另定验收日期。但甲方应成认完工日期，并承当乙方成品保护和看管费用。第六条关于工程价款及及结算的约定1双方约定本合同单价采用固定价格。2本合同生效后，甲方分五次支付乙方人工费，详细支付方式如下：(1)施工人员进场后，甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。(2)埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。(3)骨架全部完成，一周内付至合同价款50%。(4)幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%。(5)验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金，一年后付清。(6)本工程保修期为验收后一年，乙方负责保修期内的

35、幕墙保修工作。第七条关于安全生产和防火的约定。1甲方提供的图纸或做法讲明，应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。2乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】，【建筑安装工人安全操作规程】，【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规，规范。3由于甲方确认的图纸或做法讲明，违背有关安全操作规程，消防条例，和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承当一切经济损失。4由于乙方在施工生产经过中违背有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承当由此产生的一切经济损失。5施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续，采取防护措施，并有专人看管监护确保现场没有安全隐

36、患方能够离去。第八条奖励和违约责任的约定：1由于甲方原因造成延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方由于停工窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。2由于乙方原因逾期完工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。3甲方要求提早完工，除支付赶工措施费用外，每提早一天，甲方支付乙方一万元，作为奖励。4乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料，并做好成品保护。5乙方未办理任何手续，自行拆除建筑物构造，脚手架或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承当。6乙方在施工期间由于质量或安全违背总包安全规定，所造成的罚款由乙方承当。7施工期间所发现的问题

37、由甲方向总包方提出，乙方不得自行作为。8因一方原因造成合同无法继续履行时，应向另一方提出，办理合同终止协议，并由责任方赔偿另一方经济损失。第九条合同解除1如一方严重违背约定导致工程无法继续，则另一方有权解除合同，并由责任方赔偿另一方经济损失。2工程完工后一年内合同自行解除。第十条争议或纠纷处理：1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程质量，及进度的前提下，双方可采用协商方法解决，或请有关部门进行调解。2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十一条

38、附则1本工程需要进行保险时，应另订协议。2本合同正本二份，双方各执一份，副本四份，甲方执二份，乙方执二份。3本合同履行完成后自动终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_xx年_月_日xx年_月_日简单建筑施工合同8发包方：_下面简称甲方承包方：_下面简称乙方根据（中华人民共和国经济合同法）（建筑安装工程承包合同条例）及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：_元大写：_二工程期限根据本工程，经甲乙双方

39、协商一致，总工期_天。雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延开工日期为20_年_月_日至20_年_月_日，总工期_天。三本工程完工质量为一次性合格工程乙方必须严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。四工程价款支付及结算本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。五其它约定1、甲方承当的安全责任、权利1甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；2甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练把握事故防备措施和事故应急处理预案；3甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；4甲方有权对安全意识差、不听安全

40、生产指挥的乙方人员责令退场。2、乙方的责任、权利1乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；2乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工经过中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承当全部负责；3乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲惫作业，并按规定做好防护工作；4乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能知足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。六其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

41、二、建筑工程施工合同签订的主体资格签约经过中，大家注意的重点是合同的内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。因而应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如能否合法注册，能否存在未年检而被吊销执照，能否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证实资料。三、建设施工合同签订注意事项首先，要审查合同内容能否合法，有无违背法律法规的强迫规定，能否存在危害社会公共

42、利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，能否存在重大误解和显失公平等情况。其次，要审查合同主要条款能否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据本人的职责和把握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认能否齐备，表述能否清楚可行，公司现有资质能否知足，并列明应注意事项。施工合同内容应十分注意下面内容：、施工范围界定与投标报价或合同价款能否一致及有无动态约定；、双方权利义务约定能否明确，用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定能否清楚，能否影响工期；、对用户提出的技术标准及质量、安全等目的要求，能否知足及注意事项；、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否知足及接受；、索赔程序能否明确可行；

43、、合同能否采用格式合同及专用条款、补充条款，表述能否准确，不存歧义，合同的用词用语不需要华美、完美，但是一定要明确，简单明了，避免毫无意义的空话，同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度；、纠纷解决方式约定能否合法有效，能否存在风险；、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经历的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求，并进行交底和指导履行；、违约责任约定能否对等，假如有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要怎样处理而无对方违约怎样处理的内容。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_20_年_月_日20_年_月_日【简单建筑施工合同】