建筑工程施工劳务扩大分包合同1-(1)范文(共6页).doc

《建筑工程施工劳务扩大分包合同1-(1)范文(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工劳务扩大分包合同1-(1)范文(共6页).doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑工程施工劳务扩大分包合同劳务发包人： （简称：甲方） 劳务分包人： （简称：乙方） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订如下协议条款：1、 工程名称：2、 工程地点： 3 工 程概况：4、 承包范围：土建主体一次结构（人工费、中小型机械、辅材及周转材料）、二次 结构及装修（按图施工）的人工费。不含防水及室内涂料和粉刷。5、承包内容：5.1自正负零至主体结构封顶施工蓝图所含的人工费（混凝土浇筑、模板支拆、钢筋绑扎制作、防护架子搭拆等）。乙方负

2、责人工费；不含防水及室内涂料和粉刷。 5.2一次结构所牵涉使用的中小型机械及一级配电箱以下的（弯曲机、成型机及螺纹机、调制机、切断机、切割机、电焊机、打夯机、圆盘锯、振动器、平板振动器、小推车与一次结构所关联的手使工具、劳保用品及一级配电箱以下使用的电线、电缆等）。一级配电箱以上的配电箱和电缆均由甲方提供，不含防水及室内涂料和粉刷。5.3一次结构所关联的辅料及周转材料和安全防护用品（钢管、扣件、钢木模板及架板、木方、安全网、顶丝、螺杆、电焊条、钢筋切割锯片、绑丝、铁钉、铁丝、脱模剂、混凝土养护液、混凝土保护膜、草带等用品；）不含防水及室内涂料和粉刷。5.4乙方负责临建所用的临建材料（不含砼、水

3、泥、砖、沙子、石子及水电安装）及劳务用工，乙方负责钢筋接头机械连接的人工费。5.5施工蓝图内所含的二次结构及装饰装修（植筋填充墙砌筑及内墙抹灰、地面垫层及地板砖、窗台板及楼梯踏步板、通风道安装的人工费；室外装修是指外墙保温、抹灰及涂料和粉刷、贴砖、雨水管安装、散水的和室外台阶安全通道人工费；屋面工程是指屋面保温、找坡、找平层的人工费；水暖电工程、消防工程的人工费。）人工费由乙方负责。（地下室另行计算）承包价格及计算方式：根据施工蓝图按建筑面积计算规则计算每建筑平方米人民币460元(包死价)，其中：不含防水及室内涂料和粉刷。6付款方式(含保险):6.1乙方负责范围内的主体工程地上二层封顶后甲方验

4、收合格并签字确认后，甲方向乙方支付（ 25% )工程款,全部封顶支付( 25% ).6.2二次结构及装饰装修完成甲方验收合格并签字确认后，甲方向乙方支付（25%）工程款。6.3工程全部竣工验收合格，按实际工程量结算完毕后，付至甲方认可的结算工程总造价的20%，剩余5%为质保金（10万元），质保为一年期满经甲方复验合格后一次性付清，质保期内质保金不计付利息。6.4凡甲方供材，乙方严格按照施工图预算将用量提前（5天）报给甲方，利于甲方提前备料。具体问题可另行协商。6.5二次搬运由乙方承担,水、电费用由甲方承担，乙方需节约用电不得擅自接线使用于工程无关的用具或机械（如电磁炉、热得快等），如有需要必须

5、经甲方同意方可使用。发现违反规定并造成安全事故和经济损失按实际情况轻则罚款、重则乙方全全负责，罚款在支付工程进度款中予以扣除。6.6超出图纸范围以外的工程量据实作相应调整。变更须在三天内办好签证手续，上交甲方负责人，过期作废，造成的一切损失由乙方自行负责。6.7在支付工程款项前应开具发票收据，否则甲方有权拒付当次及之后的工程款，因此造成延迟付款的，甲方不承担任何责任。6.8甲乙双方签订和同时，乙方先向甲方交纳（）保证金，甲方将保证金在主体工程完毕后全额退还。7、工程要求及工程进度7.1 本工程开工日期为2014年 月 日，总工期为 天。于2014年 月 日竣工。如没有在 月 日正常开工工期可顺

6、延。7.3乙方根据总工期要求编排总进度计划，同时必须保证周、月、旬进度计划，确保工期完成。7.4由于乙方因劳动力不足或其他原因造成阶段性工期推迟延误，甲方将对乙方处以（）元/次的处罚；7.5乙方必须根据甲方的进度要求、递交进度计划（明确人数、时间节点）来完成项目部制定的进度计划，包括周计划、月计划（附每周任务书），除人力不可抗拒的因素外，必须正常上班；8、质量标准和目标：8.1工程质量：按国家现行的建筑安装工程验收规范和建筑安装工程质量评定标准的要求进行施工；8.2质量要求：合格，其合格率在90%以上，观感合格率在85%以上，如出现因乙方原因不合格情况，乙方必须无条件返工或修补，所发生的材料费

7、、人工费、机械费、工期损失费由乙方负责；8.3甲方现场管理人员对乙方施工质量可以进行随即抽查和检测，有权对不符合质量标准的分项工程责令返工或罚款（反工的工料费由乙方自理，另行罚款为500-1000元）8.4乙方对不明确的质量要求有权向甲方要求清楚的交底，没弄清楚以前，绝不盲目施工，否则后果自负。9、安全生产及防护：9.1乙方必须遵照建筑安全施工规范条例的规定对每道工序进行施工；9.2乙方人员入场自行组织安全生产学习，教育工人严格遵照安全规范、规程施工、乙方现场应配备一名兼职安全员参与安全管理；9.3乙方施工人员管理应服从甲方的安全生产管理，约束工人不违章作业；9.4乙方人员习惯的违章施工，经教

8、育不改，甲方每次给予乙方处以2002000元的罚款、乙方人员无理取闹，打架斗殴，所产生的误工及医药费用由肇事者乙方各自承担，甲方对双方重罚，造成后果由当地公安机关处理；9.5乙方必须遵守国家安全生产法规条例，以及甲方制定的各项管理制度，认真组织施工安全生产；9.6乙方必须每天做好岗前交底，施工中做好安全监察并写好安全日记，积极配合安全员、文明施工人员的管理工作；9.7乙方必须无条件服从安全和现场管理人员的安全管理，对各项目安全检查的问题必须及时整改，如违反规定，所发生的罚款均由乙方承担；9.8安全工伤事故，一切医疗费运由乙方自己负责，医药费以及其它安全事故费用全部由乙方自己负责。9.9乙方人员

9、进场，严格按照甲方的要求造册、登记、先严格组织安全三级教育，考试合格后，方可录用。对乙方招聘的年老或体弱或不宜本岗位工作者，甲方有权要求乙方辞退，乙方必须遵守。10、文明施工10.1乙方按文明工地标准进行施工。10.2乙方按施工人员食宿要求保持干净、清洁，物具品摆放整齐，不乱倒剩菜剩饭和污水，不随意大小便，甲方在对住宿检查发现乙方不注意食宿卫生，随意在居住区乱泼水、乱倒剩菜剩饭和宿舍内清洁卫生等，责令整改外，每一次对乙方作50200元罚款。10.3文明礼貌，夜间施工不可无故扰民和制造噪音；10.4生活区禁止男女混住在职工宿舍内，如有发现处以100元/次的罚款。10.5施工现场保持整洁。各材料必

10、须按照甲方指定的地方分类堆放整齐并按规定做好标识，做到工完场地清。11、甲方责任；11.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，做好工程的工期和质量管理工作；11.2甲方承担施工及生活用水、电费费用。11.3负责编制施工组织设计，统一制定各项目管理目标，组织编制年、季、月、旬、周施工计划，实施对工程量、施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；12.4负责工程测量定位，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案的整理及交工验收；11.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用水到现场水池，用电到一级配电箱及施工现场；11.6甲

11、方及时提供现场施工所需的材料钢筋、混凝土（含临建、施工道路、场地硬化）、外墙保温材料、泡沫板、地材（砖、砌块、水泥、砂、石子、石灰、石灰膏等）二次结构及装修所用的全部材料；11.7负责与建立、设计及上级主管部门联系，协调处理好现场工作；12、乙方责任：12.1乙方施工人员进入工地，严格遵照协议条款进行施工；乙方应提前合理提供施工计划，材料计划，报表一份报甲方审核。如因乙方未提供材料计划造成停工待料的窝工，由乙方自行负责。并对因工期拖延造成的损失进行经济赔偿。12.2乙方派驻现场施工代表 ，项目经理 接受甲方驻现场施工代表 及甲方委托 代表 对工程实施监督的全部工作。12.3乙方根据与施工组织设

12、计总进度计划要求，每月25日前提前下月施工计划，同时上报已完工程量，有阶段工期要求的提交阶段性计划，必要时按甲方要求提交月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施；12.4严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准和要求；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，确保工期，认真执行技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失；12.5按甲方要求统一规划堆放材

13、料、机具，包括钢架下脚料存放池、垃圾站，按安全文明工地标准要求挂置标牌和各种安全规程标识，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫及卫生工作；12.6必须服从甲方、及上级主管部门的指令；12.7配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员。项目负责人及其他管理人员必须及时到位，施工期间不得随意调整，确保调整时应提前通知甲方，征得同意后方可调整；甲方在本工程施工范围及期限内对乙方组织与施工人员有绝对的领导权、指挥权及终止本协议权，当乙方没有组织能力和施工能力，不能按本协议有关方面要求施工时，甲方有权责令乙方改正，在规定期限内，乙方如仍不能够整改达到要求，甲方有权终止合同并责令乙方无条件退场，甲方有

14、权另派其他施工单位施工整改，费用在支付进度款时双倍扣除12.8机械设备的安装、调试均有乙方负责，操纵人员培训由乙方统一安排。乙方人员必须遵守各项操作规程，定期、定时、定人对机械进行经常性保养。因使用不当或保养不周所引起的设备损坏，有乙方自己负责，严谨违章指挥，违章操作。13、补充条款：13.1玻璃幕墙、防水及内墙涂料和粉刷等其他专业施工有甲方另行发包，乙方应予以配合工作，并汲取相应的配合费；13.2所有施工人员的一切往返路费，暂住费及当地有关部门收取的治安、卫生费有乙方承担；乙方须将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、级别、工作证号及身份证号码），同时提供机械操作工上岗证和特殊工

15、种上岗证，作为本合同附件。14工程延误 14.1因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗拒因素。 14. 2设计变更和工程量增加。 14.3乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方有施工必须的指示、工程资料、图纸等，致使施工不能正常进行。 14.5对于以上原因造成的工期延误的，经甲方现场代表确认，工期相应顺延。如果材料乙方未提前5天上报甲方，所发生的停工待料乙方自行负责。 14.6乙方应在上述情况发生7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方现场代表提出书面报告，乙方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此权利；甲方逾期

16、未答复也不提出修改意见，乙方再次提出书面资料并申明甲方逾期未答复，视为其承认此事实。 15、甲方违约责任 15. 1）、由于甲方原因（如供料不及时、手续不全、停水停电、外界干扰）造成停工、窝工、窝工应办理书面洽商作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方洽商后可提前终止合同。 15.2由于甲方指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。 15.3甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按时要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付;乙方有权书面通知甲方理由，撤走其人员，并依法索赔欠

17、款及损失赔偿费。 15.4甲方未按合同约定支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的定额范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。16乙方违约责任 16.1因施工造成甲方工期延误或工程质量、安全、进度严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在5日内退出施工现场，甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，乙方就决算事宜达成书面协议，甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认，按已完成合格工程量劳务费的95%作为最终结算16.2乙方未按甲方要求选定职工技术水平、政治素质、身体素质的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙

18、方自负），并书面通知承包人，直至终止合同。16.3因乙方造成质量责任事故和延误工期，其工料损失由乙方承担。 16.4因乙方未按合同约定时间进场，管理人员及技术工人不能到位或不能合理配置无法保证工程顺利进行。甲方有权终止合同，给甲方造成的损失由乙方赔偿。 16.5因乙方人员违章作业，不听指挥，如不戴安全帽、高处不系安全带、乘坐物料提升机、从上往下抛物品、随便动用机械设备，造成的安全责任由乙方负责。17、工期要求 本工程交付日期为 年 月 日，乙方严格按形象进度保证工期，必须合理调配劳动力，因乙方原因造成的工期延误，按甲方要求执行，一切损失由乙方负责。18、材料、机具供应 所有机械设备及机具、小型

19、辅助材料、周转材料由乙方自备，主材甲方提供。19、合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行友好协商，协商不成可向有关部门申请协调，也可向劳动仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 20其他20.1乙方进场的劳动力必须符合国家规定，未满16周岁和55周岁以上的人员不准进入现场作业。20.2乙方负责整个工程的成品保护和竣工时地净窗明等一切交验清理的工作。20.3乙方自甲方领取的工具和设备，如发现丢失和不应有的破坏应如数赔偿。21、本协议自双方签字生效，合同履行完成兑现后自行解除。本协议一式四份，甲乙双方各执两份。甲方代表签（章）： 乙方代表签（章）： 年 月 日 年 月 日专心-专注-专业