2015建设工程合同范本(共6页).doc

《2015建设工程合同范本(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015建设工程合同范本(共6页).doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上2015建设工程合同范本第1篇：建设工程设计合同范本建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复

2、制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加

3、隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有

4、未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_第2篇：建筑工程合同范本总承包人：_（以下简称甲方），地址：_，电话号码：分包人：_（以下简称乙方），地址：_，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如

5、实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_年_月_日双方同意如下条款。第一条：工程名称：_第二条：工程地点：_第三条：工程范围：附件二。第四条：价款4、1工程总价：人民币_元整，大写为_（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。4、2按2015年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。4、3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取_%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。4、4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金_万元，此保证金应在该分包工程验收完工

6、后，15天内归还给乙方。第五条：工程期限5、1开工日期：_5、2竣工日期：_（以竣工报告为准）交付日5、3合同总工期：_天5、4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。第六条：付款办法6、1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费_元。乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。工程竣工后六个月内付5%。6、2工程竣工满一年后20天内5%付清（此项为保固金）。6、3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除水电费用是决算后机械费中的50%

7、6、4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。第七条：本工程质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。第八条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。第九条：工地管理9、1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。9、2严格执行工地上的各项管理制度，施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于

8、该期工程款中扣除2000元以下罚款。9、3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。第十条：设备、材料、通行及配套10、1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。10、2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出不合格外，均视为合格品。10、3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。10、4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、

9、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。第十一条：工程保险11、1乙方应对其员工购买保险11、2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。11、3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。11、4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。第十二条：变更设计12、1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：12、1、1经由本合同双方协商一致减少的事项。12、1、2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。12、2所增加或变更之费用，乙方可以

10、按照签订到变更期间的相对高价定价。12、3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。第十三条：工程延期13、1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。13、2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。第十四条：验收14、1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。14、2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。14、3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按

11、时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。14、4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。14、5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。第十五条：违约及损害赔偿责任15、1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。15、1、1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。15、1、2一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力

12、或另一方之故意或重大过失除外。15、1、3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。15、2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。15、3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。15、4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。15、5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分

13、之三支付违约金。第十六条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由苏州市相城区人民法院管辖。第十七条：其它17、1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。17、2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。17、3本合约正本之印花由双方各自贴销。17、4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。附件1、甲方与其业主签订的总包合同内容（价格条款可不提供）2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图3、甲方提供的设施、材料清单4、甲方指定之负责人授权委托书签约日期：_年_月_日甲方：_甲方担保人：_乙方：_第3篇：建设

14、工程勘察设计合同委托方_（以下简称甲方）承包方_（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法、建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条双方责任1、甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件

15、和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书，选址报告；规划要求；原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关

16、设备的技术资料。（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。2、乙方责任（一）按照甲方提

17、供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另

18、订合同。（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙

19、方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。第五条经济赔偿1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交

20、付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7、勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方

21、该阶段设计费的百分之_。（经批准生效）8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。第七条其它1、合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。2、本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。3、本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。建设单位（盖章）甲方代表：_电话：_开户行：_帐号：_通信地址：_市城乡建委设计科研处（盖章）_年_月_日专心-专注-专业