劳务分包合同范例(共11页).doc

《劳务分包合同范例(共11页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同范例(共11页).doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上劳务分包合同承包人： 中国核工业华兴建设有限公司 (以下称甲方)立协议单位：分包人： 南京华川建筑劳务有限公司 (以下称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、 工程概况1 工程名称：2 业主单位：3 工程地址：二、 分包工程范围和承包方式4 分包工程内容：瓦工工程(砼工程、砌体工程、抹灰工程等)、钢筋工程、模板工程。5 承包方式：人工费包清工、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包“辅材、小型机具及其它费”等。6 分包工

2、程范围：6.1 按建筑面积计价的 瓦工 分包工程范围：本工程施工图范围内的全部瓦工工程(砼工程、砌体工程、抹灰工程等)项目（包括设计变更），但不包括以下项目。(合同单价见16.1)6.1.1. 室外工程6.1.2. 土石方工程开挖（人工清理基槽、基坑内排水等除外）。6.1.3. 门、窗工程（配合及抹灰封堵除外）；6.1.4. 金属结构（栏杆、爬梯等）工程；6.1.5. 成品木结构工程；6.1.6. 油漆、涂料工程；6.1.7. 雨水管安装、绅缩缝安装白铁皮及防水层；6.1.8. 木地板、环氧楼地面面层，水磨石楼地面面层等。6.1.9. 内外墙墙砖面层粘贴、楼地面地砖面层铺贴（屋面除外）。6.1

3、.10. 屋面防水层、卫生间防水层。6.1.11. 砼表面喷浆施工（自身工作的水泥批浆除外）。6.1.12. 水、电、暖、通等安装工程（封堵水电安装后的洞口、线槽除外）；6.1.13. 甲方提供塔吊、物料提升机及操作人员；6.1.14. 施工用电至二级配电箱的内容（至各楼层或隔层）、塔吊上安装的镝灯；6.1.15. 施工用水至各楼层或隔层的水源（视现场情况）、供水增压泵机械。6.2 按建筑面积计价的 钢筋 分包工程范围：本工程中全部现场施工的钢筋工程，其中还包含以下项目：(合同单价见 )6.2.1. 生产临建：塔吊基础、物料提升机基础的钢筋；6.2.2. 预埋插筋的钢筋（含各种型式的砌体拉结筋

4、）；6.2.3. 钢筋直（锥）螺纹的套筒安装连接（不包含加工）；6.2.4. 圆盘钢筋现场加工（无场外加工）；6.2.5. 现场加工的预制构件用钢筋；6.2.6. 主体一结构、二结构、砼找平层中钢筋6.2.7. 本工程中建筑面积计价划分范围内的需现场施工使用的钢筋。6.3 本工程范围内的除以上按建筑面积计价需施工的其它项目，按单项计价： (合同单价见17.1)第 2 页 共 12 页6.3.1. 室外工程；6.3.2. 木工模板工程；6.3.3. 钢筋直（锥）螺纹的加工，电渣压力焊；6.3.4. 楼地面贴块料面层、内外墙面贴块料面层（屋面除外）；6.3.5. 施工用场地硬化、脚手架下砼硬化、脚

5、手架外边的临时排水沟、临建房屋；6.3.6. 本工程达到竣工条件而又未按建筑面积计价中的施工项目。三、 工期7 按甲方确定的进度计划的工期要求：7.1 开工时间：按技术部门根据现场实际确定的时间为准。 年 月 日开工。7.2 竣工时间：暂定 年 月 日竣工。7.3 由于乙方的原因造成工程停工，乙方应承担相应的违约责任：7.3.1. 如乙方未按节点完成形象计划，任何节点每楼栋每延期 天处违约金 元，且不得影响下一节点的完工时间；最终工期每楼栋每拖延一天处违约金 元/天， 天后处违约金 元/天，限额为结算总价的 %。7.3.2. 如乙方在施工过程中单方面停工，第一天处以 元违约金，第二天处以 元；

6、连续停工在三天以上者清退出现场，经验收合格的项目按70完成工作量办理结算。7.3.3. 如乙方自身施工滞后，而影响其它单位的施工，则乙方承担其耽误的人工费、塔吊、物料提升机等闲置费等及其它相关费用。7.4 施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。7.5 由于甲方的原因造成工程延误，工期可以顺延，双方另行商定进度计划。7.6 按照以上工期要求执行的同时，还应确保业主的临时性提前工期、并包含工作内容增加的工期。四、 工程质量及验收8 分部分项质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB50202-2002）等国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的有关工程质量规

7、定。要求工程质量评定等级必须达到 100%合格 标准。9 分部分项工程质量评定等级不允许有不合格项，不合格者除无条件返工外，将赔偿该项目中发生的全部费用(包括甲方及其它分包商的损失)，同时视情节可处 元/项次以上的处违约金。10 施工过程中严格拆行工序的质量自检、互检和交接检制度，凡违反现场施工质量检测要求，未检查验收而进入下道工序的，则处责任人 元/起违约金。五、 双方职责11 甲方的职责11.1 施工前 日内，向乙方提供施工图 套，施工进度计划 份。11.2 每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。11.3 委派 为现场负责

8、人，派驻现场施工员： 质检员： 安全员： 技术员： 联系方式11.4 负责该工程全过程管理和协调，并负责同建设单位、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围的问题。11.5 根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。11.6 负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。11.7 在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方应积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。11.8

9、 施工机械：垂直运输机械（塔吊、物料提升机等）、机动翻斗车、装载机、供水加压泵。11.9 提供施工期间的临建用房，床铺设施。平均每间(3.6*6m)彩板房住宿人员不少于 人（含乙方管理人员），平均不超过 m2/人，不提供夫妻住宿。11.10 现场施工临时用水：主体施工期间主管接到相应作业层或下一层，搅拌站。11.11 施工现场内的临时用电接至二级配电箱，现场照明的镝灯。11.12 测量放线工作：甲方提供每层一个标高控制点、纵横主轴线控制线。11.13 负责提供构成工程实体的原材料(钢筋、商品砼、水泥、砖砌块、砂、石、石灰膏、钢板网、抹灰中的玻纤布、分格条、堵漏灵、外墙堵螺栓孔的发泡剂)。11.

10、14 负责提供支模用的原材料：脚手钢管、扣件、木方、木模板、模板脱模剂。11.15 对乙方工程款使用及分配情况的监督与检查。11.16 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。11.17 甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。12 乙方职责：12.1 合同签定后，根据任务情况抽调经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设，其年龄为1855 岁之间的男性熟练工人。12.2 乙方自行组织对工人进行体检，并出具县以上医院健康证明，按规定患疾病已不能从事本职工作的人员，不得进入现场施工，已进场的要及时清退。12.3 开工前 天进场，乙方向甲方报送管理人员联系电话，组织所有进场人员参加

11、施工前教育及交底并办理有关手续。工程开工前组织乙方进场人员学习甲方各项规章制度和管理要求。12.4 向甲方提供进场人员名单及联系方式，办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地需要外来人员办理暂住证的，乙方应予以办理并自行承担相关费用。12.5 乙方应严格遵守国家和地方的法律法规及施工所在地行政主管部门的相关规定，守法经营。上岗工人持证上岗率必须达到国家和地方相关要求，同时将相关证件报甲方备案。12.6 工程用材料计划(乙方自购材料除外)，乙方至少在需使用前一周向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。12.7 自觉接受甲方对项目施工全过程的指导和管理，必须配备相应

12、的岗位管理人员。负责人： 、质检员： 、安全员： 、现场施工员： 、技术员： 、材料员： 、测放工： 。联系电话： ；传真： ；邮箱地址： ；收信地址 。12.8 乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。12.9 乙方应知晓并同意严格遵守甲方及业主方的各项规章制度和管理程序要求。12.10 乙方必须为自有人员办理规定的相关保险。乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，伤亡事故指标及经济赔偿均由乙方承担。12.11 为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详尽的

13、劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款承担违约责任。12.12 不得将本工程再分包或转包。12.13 负责施工用二级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具、碘钨灯管等的提供并管理；乙方自有电工必须遵守操作规程，持有特殊工种上岗证。12.14 生活区水电：甲方按乙方结算价的0.3%在结算中扣除。12.15 室内工作包含搭拆脚手架，外墙脚手架包含铺翻脚手板。12.16 测量放线工作：除甲方已经提供的标高点、纵横轴线外的全部工作。负责钢筋基准线、洞口的留设位置、圈过梁位置钢筋基准等放线工作。12.17

14、 乙方应主动承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。12.18 乙方必须对应承诺甲方对业主的承诺；业主在工期、质量、安全、文明施工等方面对甲方的要求，同样视作甲方对乙方的要求和乙方对甲方的承诺。12.19 每月 日前上报当月完成工程量报表和 “分包工程进度款支付考评”表，经审核后作为支付工程款的依据；同时申报内部资金分配计划，并提供上月所收工程款用于支付民工的工资表（需由民工本人签字）。12.20 乙方应按时足额发放工人工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度款。12.21

15、所有进场人员提供身份证原件、办理银行存折、拍照建立档案卡、同劳务公司签定有用工协议等。12.22 乙方为本单位所有作业人员提供符合规范、标准要求的个人安全防护用品（如：安全帽、安全带等）和劳保用品。所有进入现场施工作业人员必须佩戴好安全帽。所有进行高空作业、临边作业、危险区域作业或上外脚手架作业的人员均必须系好安全带。12.23 乙方应防止或杜绝现场材料（如：砖砌体、砼、砂浆等）浪费现象。砖砌体搬运必须人工装卸车并堆码整齐，严禁用手推车直接倾倒；严禁留置过夜砂浆；散落的砼或落地砂浆必须在施工4 小时内回收利用完成；严禁将水泥整包擅自搬运至楼层开启使用，严禁在楼层人工拌制水泥砂浆等等。否则，甲方

16、有权对现场材料浪费现象给予乙方处以 元/人次的违约金处罚。12.24 乙方应保证更新或新增加进场人员在开始进行施工作业前，及时组织接收甲方的进场教育和安全技术交底；否则，不得允许新进场人员开展施工。六、 现场施工划分：13 进出施工现场材料装卸的划分：13.1 钢筋进场的卸车及退场钢筋的装车：在塔吊(或汽车吊)配合下，乙方进行钢绳绑扎、指挥卸在指定地点、部份人工卸车及退场时装上车辆。卸车、装车人工费包含在钢筋综合单价中。13.2 木方、模板、钢管、扣件等木工用周转材料进场卸车：在塔吊(或汽车吊)的配合下，乙方进行钢绳绑扎、指挥卸在指定地点，部份人工卸车；卸车人工费包含在木工综合单价中。周转材料

17、的退场装车：由甲方另行按点工承担。13.3 全人工卸车的材料：商品砼、保温板、铸铁件、PVC 管材、装饰材料等；卸车人工费包含在瓦工相应综合单价中。14 现场工种间施工范围的划分：14.1 现场支模用预制块的施工划分：瓦工制作预制块，木工在支模板时安装。14.2 穿过模板的预埋钢筋（墙拉筋、其它预埋钢筋等）：由钢筋工制作堆码、木工取料预埋。14.3 构造柱插筋：由钢筋工制作堆码、木工取料预埋。七、 工程结算价款的确定15 结算依据：工程任务单（合同范围内的），合同范围外的另外使用签证单。工程任务单和签证单必须履行完备的签字手续，至少由下列人员签字：项目施工员、技术员、材料员、质检员、安全员、生

18、产副经理、预算员。16 按建筑面积计价：16.1. 瓦工工程： 元/m2； 16.2. 钢筋工工程： 元/m2。16.3. 按建筑面积计价瓦工工程 包含的主要工作内容如下： 土方完成后的个别人工清底、挖土后的个别人工挖土及回填土； 基础及室内地坪处砂石（碎石）夯填； 一层及其它所有预制板及其它构件安装、灌缝（含吊模），自身施工所需的马道搭设； 所有砼工程施工（含：后台上料搅拌或收料、砼罐车出料）、运输、浇捣、表面拉毛或收光成活、养护等等）； 所有砌筑工程（预制构件制作安装、安施墙体拉接筋）； 所有抹灰工程（批水泥浆、室内水电线槽及不同材料交接处贴网格布、地坪用机械凿毛清理、所有管道洞井安装完成

19、的分层封堵（含吊模）、所有门窗安装后的抹灰封堵等等）（当面层为块料面层（或水磨石）时不做打底，外墙保温做到具备刷涂料或做保温的条件，屋面工程中除模板、钢筋、防水外的全部工作）； 室外不同材料交接处钉钢板网； 所有室内自身工作的脚手架搭拆； 自身施工范围内的安全防护； 满足自身施工的搅拌机及开搅拌机（要求持证上岗）的人工费； 自身承包范围内施工的生产临建：后台搅拌机的安置、水池、砖砌水泥库、临时排水沟及各类沟盖板（到主排水管网为止）、脚手架下的临时砼地坪等。 施工图中与室外工程划分界线：面积报价含散水、排水沟、台阶、花池、车道、进单元门的砼地坪、坡道等以内图示全部瓦工工程内容。 第19、20 条

20、包含的工作内容； 第17、18 条单项描述的工作内容； 交劳务公司的管理费（开建安发票的费用除外）16.4. 按建筑面积计价 钢筋工程 包含的主要工作内容如下： 现场取料、钢筋检验取样、标识、闪光对焊、制作、挂牌、指定地点堆放、绑扎、安装、焊接固定、垫保护层、维护等； 全部钢筋工程的加工（全现场加工）制作、绑扎等； 钢筋的抽料下料。 所有室内自身工作的脚手架搭拆； 自身施工范围内的安全防护； 施工图中与室外工程划分界线：面积报价含散水、排水沟、台阶、花池、车道、进单元门的砼地坪、坡道等以内图示全部钢筋工程内容。 第19、20 条包含的工作内容； 第17、18 条单项描述的工作内容； 交劳务公司

21、的管理费（开建安发票的费用除外）16.5. 按建筑面积计价的内容，已包含所有变更增减，不因任何变更而调整。如非乙方原因引起的事后变更造成的返工费用另计。16.6. 建筑面积计算规则：根据施工图纸，按照 省建筑与装饰工程计价表 16.7. 在按建筑面积计价包干范围外的项目（如室外工程），则按第17.1 的单项价格计算（亦用于施工过程中工程款计价控制）。17 按完成施工的内容进行单项计价：17.1. 单项施工固定单价：75 实际数量17.2. 瓦工、钢筋工程在第16.3.条约定的施工范围内按第16 条的计价办法执行，其它项目执行第17 条，作为其补充调整；17.3. 临建设施项目按第17.1 条单

22、项固定单价*0.85 执行。18 以上所有单价说明：18.1 所有内室内抹灰均已包含室内脚手架的搭拆工作内容；18.2 建筑物超高及层高超高脚手费、人工降效费；18.3 楼梯如果不压光成活仅打底，则按展开面积执行“60mm 内自拌细石砼（水泥砂浆）找平层”项目；18.4 地面、楼面、屋面的抹灰层中已包含分格缝的施工；18.5 楼梯抹灰包含：安置钢筋防滑条；18.6 外墙抹灰包含：贴分格缝、砼外墙螺栓孔用发泡济堵塞孔洞；18.7 内、外墙抹灰均包含：门窗边的分层塞缝；18.8 内墙抹灰还包含：配电管线槽的表面修平、贴布，墙柱面结构不同材料搭接处贴玻纤布；18.9 瓦工单价中包含除甲供机械外的所有

23、施工机械；18.10 钢筋单价中包含钢筋加工机械：钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋拉丝机、钢筋闪光对焊机、电焊机等；18.11 木工单价中包含除所有木工施工机械；18.12 钢筋单价为一结构、二结构的综合单价，包含辅材费；同时还包含：预埋钢筋插筋、墙拉结筋，其它仅需制作不需绑扎的钢筋等；18.13 木工单价包含的工作内容：木模板制作、安装、拆除、材料分类起钉、堆码、刷隔离剂、砼浇捣时的模板维护等及合同、招标文件中的内容、“小型机具、辅材及其它包干费”等；18.14 木工工作范围：本工程中全部砼浇捣成型需用的模板工程、塔吊基础、物料提升机基础模板等（即本工程的全部模板制安施工）；18.15 厨卫间防

24、水堵洞：甲方提供堵漏灵等防水材料，乙方分层堵密实，确保不渗水。19 所有单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，还包含（但不限于）：19.1 乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用；19.2 赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等；19.3 按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续二天出现故障时的人员窝工费用；19.4 停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响三天以内的人员窝工费用；19.5 塔吊无法覆盖的人工降效费用；19.

25、6 所有塔式起重机在主体封顶拆除后增加的人工费；19.7 垂直运输机械正常及不可预见间隔时间；19.8 创优工程的细部处理；19.9 现场的保洁、生活区的保洁、楼层的清理；19.10 建筑物超高、楼层超高增加的脚手支撑费用、人工降效费等；19.11 所有塔式起重机在主体封顶拆除后增加的人工费；19.12 对因模板涨模、尺寸偏差引起净空尺寸不足时，砼的凿除后的修复费用；19.13 局部抹灰层增厚增加的人工费；19.14 采用固定泵泵送砼时的泵管安、拆、清洗、堆码、装卸等一切人工费；19.15 所有(除脚手架单位施工外的)自身施工脚手架搭拆的费用、翻铺各类跳板的费用；19.16 “辅材、小型机具及

26、其它包干费”；19.17 工程施工自有机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸、运输等费用；19.18 从生活区到工地上下班路程所增加时间；19.19 业主、监理、甲方要求临时中断施工的间歇时间，不可预见的大风、雨、雪等自然灾害造成损失而发生的人工增加；19.20 承担浇捣方式错误、标高误差、墙体偏移、门窗洞口留设误差、抹灰层空鼓等引起的砸除、返工、维修费用。因乙方原因造成的返工维修所用的材料费由乙方承担。 抹灰返工维修扣除材料费 元/m2。其它按实体计算实物量扣除材料费。20 “辅材、小型机具及其它包干费”包含的内容（但不限于）：20.1 瓦工小型机具：地坪凿毛清理机械、平板振动器、砼振动棒、

27、打夯机、找平压光机、切割机、潜水泵、切割机、电锤、电钻、电焊机、射钉枪、架子车、手推车、吸尘器、手提灯、三级电拖箱及配套电器线路、低压电器的灯头灯泡、碘钨灯照明灯具及电线、机械设备的电线电缆、开关箱盘、测量用的水准仪等等；20.2 木工小型机具：圆盘锯、刨木机、压刨机、手电锯、裁板锯、电焊机、电锤、电钻、手推车、手提灯、三级电拖箱、配套电器线路、碘钨灯架管、低压电器的灯泡、低压电器的灯头、照明灯具及电线、机械设备的电线电缆测量用的水准仪等等；20.3 钢筋工小型机具：钢筋扳弯机、切割机、电锤、电钻、电焊机、电渣压力焊机械、手推车、手提灯、三级电拖箱及配套电器线路、低压电器的灯头灯泡、碘钨灯照明

28、灯具及电线、机械设备的电线电缆、开关箱盘、测量用的水准仪等等；20.4 瓦工低值易耗辅助材料：铁钉、铁丝、粉笔、铅笔、腊笔、记号笔、料牌、钳子、扳手、手锤、扫帚、刀片、钢锯片、橡胶水管、小白线、墨斗、墨线、棉纱、麻绳、标色油漆、钢卷尺等、榔头、錾子、滚筒、刷子、灰桶、铁锹、靠尺、刮尺、皮数杆、托灰板、砂纸，钢丝刷、红粉、麻袋、塑料薄膜、钉钢板网等的射钉，麻丝，汽油、柴油、机油等辅材；20.5 木工低值易耗辅助材料：铁钉、铁丝、电焊条、支模工具式卡具、山型卡、对拉螺栓、对拉螺杆用PVC 管、修补模板的堵头、密封条、胶带纸、麻绳、粉笔、铅笔、记号笔、料牌、钳子、扳手、手锤、榔头、錾子、滚筒、刷子、

29、扫帚、钢卷尺、锯片、橡胶水管、小白线、墨斗、墨线、棉纱、手把线、海绵条、封箱带、麻绳、标色油漆、木螺丝、木螺钉、自攻螺丝（钉）、等；20.6 钢筋低值易耗辅助材料：钢筋绑扎丝、铁丝、电焊条、塑料垫块、粉笔、铅笔、腊笔、记号笔、料牌、钳子、钢筋钳、扳手、管钳、手锤、扫帚、刀片、钢锯片、橡胶水管、小白线、墨斗、墨线、棉纱、手把线、海绵条、麻绳、标色油漆、钢卷尺；20.7 各工程材料进出施工现场的材料装卸费；20.8 甲方库存旧品(如旧钢筋、木方等)的利用有可能增加的人工费用；20.9 瓦工所有砼、砂浆检验取样的试件加工配合；20.10 钢筋现场闪光对焊施工， m 以内钢筋接长应采用闪光对焊；当钢筋

30、长度大于 mm 应进行对焊利用，否则，视为浪费材料；20.11 所有钢筋检验取样的试件加工；20.12 废旧钢筋的现场收集归堆费用；20.13 钢筋绑扎必须满足规范要求，垫块必须密而竖实，钢筋分项验收时钢筋上表面必须铺上走道板，达到免检条件；20.14 劳动安全防护用品：安全帽、安全带(所有进入高空作业者，必须使用双扣双保险安全带)、安全鞋、口罩、防护眼镜、手套、雨衣、雨鞋等；所有机械设备的防护措施等等；20.15 为满足工程要求所采用的其它技术措施发生的所有人工和其它辅材，预算定额中以元表示的辅材费所对应的辅材等；20.16 乙方施工区域内文明施工、安全防护、安全标语、标牌的挂设、拆除、迎接

31、检查、每天专人清洁卫生等人工费用；20.17 乙方有义务做好与其它专业分包商的配合，并不计取任何费用；20.18 模板、木方使用完成后的起钉，及钢管、扣件等材料的分类堆码；20.19 模板涨模、尺寸偏差引起净空尺寸不足时，砼的凿除费用含在木工单价中。20.20 墙体拉结筋、预埋钢筋的埋设所增加的费用(墙体拉结筋用铁钉固定并用胶带纸贴在模板上)20.21 本身工作范围内的文明施工，工完场清，垃圾运至场内指定地点等费用及材料二次搬运费。20.22 与现场其他施工单位交叉施工时发生的不可避免的窝工费用。20.23 施工范围内临边、洞口等的安全防护因施工需要拆除后的恢复人工费用。21 如部分项目在乙方

32、承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，或经甲方催促两次及以上仍未组织施工的，甲方可另行安排他人完成，按以下原则扣除(如乙方是由于某种原因被甲方解除合同的，则不在此范围内)：21.1 按合同单价的2 倍扣除或按甲方分包给其他施工单位的价格3 倍扣除执行；21.2 模板二结构甩项按 元/m2 扣除执行。21.3 以上无单价的执行江苏省建筑与装饰工程计价表(2004 版)定额，定额工日单价按150 元计价扣除。21.4 所有甲方另行安排他人完成的项目，所耗人工、材料等费用无需乙方同意或确认，直接以施工员开具的施工任务单按上述原则在工程结算款中扣除。22 结算相关要求：22.1 乙方被清退

33、出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的70%给乙方办理工程结算。22.2 甲方在现场对乙方施工期间的考查：如质量达不到规范标准要求（出现严重质量事故或存在严重质量隐患）、不服从现场管理、工人闹事、已无能力组织正常施工等情况下，甲方在陈述理由后有权要求乙方退场，乙方所施工而验收合格的项目按价款的60办理结算；对造成的各种损失进行统计后由乙方全额赔偿。同时合同自动终止，在华兴公司内通报，现场承包人今后不得再进入第三工程管理部施工任何项目。对浪费的材料及各种损失进行统计后由乙方全额赔偿，同时合同自动终止。22.3 结算前应出具由现场施工员签发的工程任务单，任务单上所有手续齐全后

34、方可办理工程结算22.4 乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和协议要求后，方可正常进入结算程序；22.5 乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目经理审批且盖章后，必须经甲方上级有关部门审查方可作为工程最终结算价款。23 甲方提供机械、材料的领用与归还：23.1 甲方提供的机械，应登记造册，乙方安装；使用过程中的维护保养、构配件丢失损坏的由乙方负责。23.2 用完后及时归还，不能按领用条件归还的，丢失构配件的按市场单价进行赔偿。23.3 对拉螺栓由甲方提供，乙方按需领用，用完后及时归还，不能按领用数量归还的，按实际采购价或租赁单位赔偿价进行赔偿。23.4 用于模板的隔离剂由甲方提供，乙方按需领

35、用，浪费的按 元/kg 赔偿。23.5 支模用钢管（扣件）埋入砼（土）中未能采取隔离措施，致使钢管不能正常拆除而切割钢管，则按 元/处赔偿损失。八、 施工质量、安全生产、文明施工奖惩：24 根据本工程的实际情况特制定如下针对施工质量、安全生产、文明施工奖惩办法，其奖励基金的设定如下：24.1 瓦工：基础结构完成 元，一四层一结构每层各 元，二结构每层各 元；室内抹灰全部完成 元，外墙全部完成 元，室外工程完成 元，全部完成并交工 元。24.2 钢筋工：基础结构完成 元，一四层一结构每层各 元 二结构每层各 元；室外工程完成 元，全部完成并交工 元。24.3 木工：基础结构完成 元，一四层一结构

36、每层各 元 ，二结构每层各 元；室外工程完成 元，全部完成并交工 元。24.4 以上收尾完成或完工要求：余料均已回收堆码整齐、领用材料已归还。24.5 考评依据：根据质量类的建筑工程施工质量验收统一标准、规范，安全类的法规、条例、规章制度，文明施工的法规、规定，本合同相应条款，施工现场的施工交底、技术交底、安全交底、甲方的各项规章制度等。24.6 考评人员：甲方施工员、质检员、安全员、技术员、材料员、设备员、其它相关人员。24.7 考评时间：按以上节点的当期工作内容全部完成后，应回收材料已回收完成。24.8 考评办法：根据现场实际情况，采用综合评分法(标准另详)。24.9 奖励基金的支付：每次

37、考评完成，凭考评意见表支付，工程完工后并入总结算。25 结算程序25.1 乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和协议要求后，方可正常进入结算程序；25.2 乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目经理审批且盖章后，必须经甲方上级有关部门审查方可作为工程最终结算价款。九、 付款26 工程施工期间，按月完成产值的 %支付( 天内支付)，本工程施工完毕经竣工验收合格达到质量要求，结算完成并经公司审核后支付到结算总价的95%，余款10%作为质保金，本工程保修期一年，竣工后一年付清全部尾款。施工期间每次付款时需将工人签字认可的工资单一并上交财务，否则财务可暂不付款。27 特殊节气、节点付款： 28 未经甲

38、方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。29 甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具收据。乙方必须提供工程属地地税局开具发票的相关手续，则甲方另行支付开具发票的税金；如果乙方不能完全提供属地地税局要求的相关手续，则甲方按乙方结算总价的 %扣除费用。十、 工程质量保修30 该工程土建质量保修期一年，凡出现质量问题，乙方接到通知后， 小时内到现场维修；维修过程中发生的人工、材料、机械等一切费用由乙方承担。超过 小时仍未进行维修的，甲方可自行安排人员维修，维修费用无需乙方同意，直接在乙方维修工程款中扣除。31 工程竣工验收达标且结算后，支付扣除总价5%的保修金后的所有工程费用。十一、 争议32 甲

39、乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。33 发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。十二、 违约责任34 当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：34.1 由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付 元/次的违约金。34.2 乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方应向甲方支付 元的违约金。34.3 乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付 元/次的违约金。

40、34.4 监理、业主及上级主管部门因乙方原因对甲方的各种处罚，乙方相对应的接受。34.5 所有乙方施工人员凡使用电炉、取暖器、碘钨灯、电热得快、空调、电暖风机 、电钣煲、电炒锅等及其它超过 瓦以上的用电器，每发现一起罚 元。34.6 所有乙方施工人员白天点长明灯，电风扇、电视机人离开不关闭时，每发现一起罚款 元。34.7 人离开后水管仍在流水的，每起罚款 元。34.8 所有预埋件（钢筋、铁件）如出现偏位、偏差、遗漏或错误等均由木工负责承担，造成损失的按 倍赔偿。34.9 如因乙方原因（如：钢筋接头成型质量等）造成见证取样送检检测不合格而导致损失（包括施工延误、现场损失）的，一切责任及损失由乙方

41、承担。十三、 合同解除35 当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：35.1 乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时)。35.2 非甲方原因停工三天及以上者。35.3 施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。35.4 不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。35.5 内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。35.6 未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。35.7 工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。35.8 将工程再分包、转包的。35.9 乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。35.10 业主要求其退场的情形。十四、 其它：36 作为本合同的附件，具有同等效力。十五、 本合同共六份；甲方执四份，乙方执二份，经双方签字或盖章后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：现场代表人： 现场代表人：合同签订日期： 年 月 日 专心-专注-专业