建设工程标准合同09年版(共29页).doc





《建设工程标准合同09年版(共29页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程标准合同09年版(共29页).doc(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上工程编号: 合同编号: 广 东 省 建 设 工 程标 准 施 工 合 同2009 年版工程名称: 工程地点: 发 包 人: 甲方名称 承 包 人: 乙方名称 签订日期: 广 东 省 建 设 厅 制第一部分 协 议 书发包人:(全称) 承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书一、工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项、规划批准文件号: 资金来源: 企业自有资金(或其他) 二、工程承包范围、方
2、式承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数: 日历天。拟从 2013年 月 日开始施工(以发包人通知为准),至 年 月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准: 以国家或行业的质量检验评定标准为依据,达到合格工程标准五、合同价款合同总价(大写): ;(小写): 。其中安全防护、文明施工措施费为 元;余泥排放费为 元。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。注:中标人不得改变招标文件工程量清单所规定的内容,包括顺序、数量、计量单位和格式等。对不填报单价或合价的项目,视为该项目已包含在其他项目费用中,不另增加或补充。当中标人工程量
3、清单中的分项名称、说明、规格、工程数量与招标文件工程量清单不符时,参照投标人须知25241款按照就低不就高的原则进行修正。当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第 2.2 款赋予的规定一 致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺
4、发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间: 年 月 日订立合同地点: 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 本施工合同双方签字盖章,发包人收到承包人提交且经发包人认可的履约保函之日生效。发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)地 址: 地 址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:第二部 通用条款(按广东省建设工程标准施工合同2
5、009版执行)第三部 专用条款注:带下划线的为增加的内容,不带下划线的为省2009版合同专用条款的范本内容1定义1.53 所采用的书面形式包括: 文书; 信件; 电报; 传真; 电子邮件; 其他:合同其他词语的定义解释(1)、节点工期:指在经发包人和工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数(包括法定节假日)计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的非关键线路和关键线路分为:一般节点工期和关键节点工期。(2)、限期改正责任:指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定,但经过发包人提出后
6、能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任。(3)、 一般违约责任:指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。(4)、严重违约责任:指承包人在合同实施过程中严重违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。2合同文件及解释2.2 合同文件组成及优先顺序(1)履行本合同的相关补充协议含会议纪要、现场签证、工程变更等修正文件;(2)本合同协议书;(3)中标通知书;(4)本合同专用条款;(5)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等);(6)本合同通用条款;(7)投标文件及其附件;(8
7、)标准、规范及有关技术文件;(9)图纸;(10)工程量清单;(11)合同附件(工程量质量保修书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书等);5施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间:开工前5天(2)施工设计图纸提供的数量:一式5套5.2 施工设计图纸由承包人提供(1)承包人负责的施工图设计的内容:按承包人的需要(2)施工设计图纸提供的时间:按发包人要求(3)施工设计图纸提供的数量:按发包人要求6通讯联络6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人:发包人: 通讯地址: 收件人:邮政编码:承包人:通讯地址:收件人:邮政编码:监理单位:通讯地址
8、:收件人:邮政编码:造价咨询单位:通讯地址:收件人:邮政编码: (2)视为送达的其他方式: 无 11文物和地下障碍物11.2地下障碍物处置a.地下管线资料由承包人自行调查、摸查、购买、核实、物探、提交管线专项报告,并承担由此引起的责任和损失,费用已包含在投标报价中,发包人不另行计量支付,发包人可提供可能的协助和方便。b.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:施工期间发现文物,应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场,并通知有关部门。否则,因此造成的损失或被有关部门处罚,均由承包人负责。对施工场地周围地下管线和邻近建(构)筑物,承包人须制定
9、详细保护措施及方案,报监理工程师和业主审批。除文物保护外,其它建(构)筑物、地下管线的保护工作费用已包含在承包人的投标报价中,不另行计量支付。21.2 承包人代表任命和更换:此通用条款适用,另增加约定:承包人未按投标文件所报人员名单及架构配备至现场工作的违约处罚条款如下:1、承包人指派项目经理不是投标所报项目经理,应及时更正,且项目经理须驻场,并满足施工进度要求;2、承包人指派项目技术负责人不是投标所报项目技术负责人,应及时更正,且项目技术负责人须驻场,并满足施工进度要求;3、承包人指派项目专职安全员不是投标所报项目专职安全员,应及时更正,并满足施工进度要求;4、承包人指派项目各专业负责人不是
10、投标所报项目各专业负责人,各专业负责人应及时更正。专业负责人须驻场,并满足施工进度要求。22发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命()为发包人代表,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:按合同相关条款执行23监理工程师本通用条款如与监理合同相矛盾,则以监理合同为准23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位: 法定代表人 : (2)任命()为监理工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:23.3(12)需要发包人批准的其他事项:按监理合同执行24造价工程师24.1
11、负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1) 造价咨询单位: 法定代表人:(2) 任命()为造价工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:24.3(7)需要发包人批准的其他事项:按造价咨询合同执行25承包人代表25.1 承包人任命()为承包人代表,其联络通讯地址如下: 通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:27承包人劳务 27.5 承包人向雇员支付劳务工资a.工资的支付a.1承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放,否则,发包人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为民工工资保证金,必要时直接支付给民工个人。因承包人原因而引发劳动纠纷及劳动仲裁
12、、诉讼的(包括但不限于拖欠工资、加班费、工伤工亡纠纷),承包人应承担全部责任。”a.2承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容,按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资,并不得低于当地最低工资标准。承包人在合同有效期内应根据国家及省市相关法律规定的更改,提高或降低民工的工资。”a.3承包人支付民工工资应编制工资支付表,如实记录支付表,支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,并保存备查。a.4非经发包人同意,本工程不得分包。发包人同意分包的,承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督,督促其依法支付民工工资。承包人的专业分包或劳务分包单位的责任同样视为承包人的责任
13、。a.5承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资,否则,视为违约,并按相应条款处罚。29发包人风险29.2 发包人风险 (5)由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加:此通用条款不执行。31不可抗力31.1 不可抗力因素(1)当地气象部门规定的情形:异常天气:仅指20年一遇的洪水、10级(含本数)以上台风。承包人应于台风、爆雨天气结束之日起7日内,向本地气象部门索取广州地区台风、爆雨天气资料或报告(含气象实况及对此分析的内容),连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证,方可认定为“不可抗力”。(2)当地地震部门规定的情形;里氏5级(含本数)
14、以上地震。(3)当地卫生部门规定的情形; (4)专用条款约定的其他情形:异常地质状况:因异常地质状况影响建设工程基础施工的,承包人必须在出现地质状况之日起7天内,向建设工程质量管理部门申请鉴定,并出具鉴定书证明异常地质状况影响施工。32保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有: 合同通用条款第 32.1 款的第(1)项; 合同通用条款第 32.1 款的第(2)项; 合同通用条款第 32.1 款的第(3)项; 合同通用条款第 32.1 款的第(4)项。32.8担保内容和责任等事项的约定:无33进度计划和报告本工程工期划分为关键节点工期和一般节点工期二类控制。根据本项目工期网络计划安排,承包人必
15、须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程的关键节点工期和一般节点工期,并报经工程师和发包人批准后实施。工程实际进度与经工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时,工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工,则应将此情况通知承包人,承包人应据此编制修改工程进度计划,采取工程师同意的必要措施加快工程进度。如承包人未能在工程师发布指令后10天内采取有效措施,工程进度仍然无明显改进,发包人有权解除部分或全部合同,将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的第三方,承包人必须无条件服从,由此所造成的损失全部由承包人承担,并不免除承包人的违约赔偿责任。33.3承包人编制施工进度报告
16、和修订进度计划的时间要求:按通用条款的约定34开工34.1 按发包人通知执行34.2 监理工程师在本合同签订后的()天内签发开工令。 按合同通用条款规定的 42 天。 其他时间:按协议书执行34.3 承包人应在签订合同后10天内提供项目施工报建所需准备及完整资料,每超过1天罚款20000元。35暂停施工和复工35.4 发包人、承包人原因和不可 抗力因素造成暂停施工的责任因发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人顺延受影响的关键工期,发生的费用及利润不予以索赔。发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形:无35.5 发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任:此通
17、用条款不执行36工期及工期延误36.3 工期顺延:此通用条款适用,另增加约定:(13)合同履行期间,由于以上原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人顺延受影响的关键工期,发生的费用及利润不予以索赔。本款发生顺延的工期,由承包人提出,经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定;协商不能达成一致的,由监理工程师暂定,通知承包人并抄报发包人。构成争议的,由合同双方当事人按照合同专用条款86条规定处理。37加快进度37.2 发包人原因加快进度的要求:如发包人在合理工期范围内,要求承包人缩短工期且经监理方认定可行的,承包人必须按发包人和监理方的要求执行,发包人给予缩短工期的赶工费。赶工费标准按赶工部分造
18、价的1天计,或根据不同工程特点另行议定,但赶工费总额最多不得超过赶工部分造价的5。41质量与安全管理41.4 由于承包人原因造成质量事故,除按国家及行业规定由上级主管部门实施处罚外,发包人将根据法定部门认定的事故等级,要求承包人承担违约赔偿责任。具体规定为:(1)发生一级重大事故,承包人按所发生事故的分项工程总价5,向发包人交纳违约赔偿金,且赔偿金数额不得低于人民币20万元,同时发包人将有权解除全部合同;(2)发生二级重大事故,承包人按所发生事故的分项工程总价3,向发包人交纳违约赔偿金,且赔偿金数额不得低于人民币10万元,同时发包人将有权解除部分合同;(3)发生三级重大事故,发包人将要求承包人
19、承担严重违约责任2次;(4)发生四级重大事故,发包人将要求承包人承担一般违约责任2次。(5)工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的,承包人向发包人交纳审定结算总价2%的违约金。(6)工程保修期内发现质量不合格,承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级,并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。(7)成品保护承包人在施工过程中必须对已完成的材料、成品、设备进行有效保护。在验收前的成品、设备其表面光洁度和质量若受到任何原因的损坏均由承包人负责。在监理、发包人进行的日常文明施工检查中发现承包人存在违反合同规定的问题,将书面通知承包人立即整改,被连续发现2次,由承
20、包人承担一般违约责任1次;被连续发现3次,承包人必须承担严重违约责任1次,以此类推直至承包人切实改正为止。42质量目标42.1 工程质量标准:按协议书约定执行42.2 承包人保证工程质量的职责:对工程质量评定等级的规定:如承包人在标书或合同中承诺使本工程在某级政府行政主管部门组织的工程质量评定中达到某一等级,除非该项评定因故取消,否则承包人必须达到。如超过标书、合同承诺的质量评定等级,发包人不予奖励;如低于承诺的等级,每降低一级,承包人向发包人交纳审定结算总价1的违约金。非承包人原因造成工程质量评定等级降低的情况除外。45安全文明施工与环境保护45.1 安全文明施工的内容:承担施工安全保卫工作
21、及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人应负责现场全部作业的安全,并针对本工程施工场地与油管、油罐距离近的特殊性,做好相应的防范措施和应急预案,在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内:全面负责所有留在现场上的人员的安全,保护其管辖范围的现场(包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程)处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求,在需要的时间和地点,提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员,对工程进行保护和为公众提供安全和方便,遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行,不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施,由
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 标准 合同 09 年版 29

限制150内