金水河四级电站大坝工程-钢筋、模板、砼单包工分包合同(共8页).doc

《金水河四级电站大坝工程-钢筋、模板、砼单包工分包合同(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金水河四级电站大坝工程-钢筋、模板、砼单包工分包合同(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 建设工程施工合同合同编号： 合同名称： 甲 方： 乙 方： 工程名称： 金水河四级电站大坝工程 工程地点：云南省红河州金平县金水河镇签约地点： 签订日期： 专心-专注-专业 建设工程施工合同甲 方： 乙 方： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：金水河四级电站大坝工程 2、工程地址：云南省红河州金平县金水河镇南宋河出口与金水河交叉处 3、工程内容：详见设计施工图及相关技术文件。4、结构概况： 拦河坝为混凝土重

2、力坝，由左岸非溢流坝段、冲砂闸坝段、河床闸坝段和右岸溢流坝段组成。坝顶总长52.0M，其中左岸非溢流坝段长9.0M、冲砂闸坝段长12.0M、河床闸坝段长12.0M、右岸溢流坝段长19.0M。第二条 工程承包要求1、承包范围：按甲方提供的该工程施工图纸规定大坝工程内容的钢筋制安、模板安装与拆除、砼浇注及养护（包括结构主体基础垫层、基础及其以上的柱、墙、梁板以及各类井池、栏板、隔板、飘窗、空调板、各类造型、构架、女儿墙、雨棚等全部结构现浇构配件；塔吊、拌合楼及各种设备基础的施工）等。2、承包方式：乙方以综合单价包干，单包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工的形式承包施工。3、乙方不得再分包工程，

3、否则作违约处理，甲方有权终止合同，因此而产生的一切损失由乙方承担。第三条 工程造价1、工程总造价：暂定为人民币 万元。2、工程单价：砼浇注综合单价25元/m3，模板安装、拆除综合单价（按与砼接触的模板展开面积）46元/m2，钢筋制安综合单价（包焊条和扎线）680元/t，上述项目外杂工90元/工日。3、上述综合单价包含内容：包含了所有劳务费，钢筋工程的扎丝费，模板工程的铁钉、铁丝费，混凝土工程的养护费，安全文明施工配合费，合同明示或暗示的一切风险、责任和业务费用。在本合同执行期间，上述综合单价不因劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。4、工程量计算方法：（1）模板工程结

4、算工程量：以现场实际发生的工程构造物，并按与砼接触的模板展开面积计算。（2）钢筋工程结算工程量：以现场实际发生的工程构造物，并按图纸标识的钢筋大样尺寸以吨计算。（3）混凝土工程结算工程量：以现场实际发生的工程构造物，并按图纸标识的结构物净尺寸以立方米计算。第四条 工期要求1、总工期为 天（日历天），开工日期： 年 月 日，完工日期： 年 月日。2、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定完工日期。3、在履约过程中，乙方已经很清楚水利工程的特点：根据业主、代业主或监理的要求，为了某一政治任务而赶工，乙方应无条件配合甲方的赶

5、工计划，按甲方要求的人员进行赶工，由此发生的赶工费用由乙方承担。4、合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风、停水、停电等影响施工的时间。5、如因乙方的原因，发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。第五条 工程质量要求1、必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求；2、必须无条件满足甲方对质量的要求。3、工程质量标准按国家现行施工技术规范、施工验收规范、施工安全规范，以及按图纸、合同的要求，做到一次优良。4、质量保修按建设部有关规定执行，保修期为壹年。保修期自竣工验收签字之日起计。第六条 安全文明施工要求1、乙方必须无条件执行甲方、监理方、业主方等有关

6、部门的安全文明施工要求；2、乙方施工范围内的安全文明施工人工费用由乙方自行承担；3、乙方必须对自己施工范围内的一切安全事故负完全责任，甲方视乙方为有经验的施工队伍，完全有能力预防自己施工范围内的安全事件发生；4、乙方负责自己施工人员的人身安全保险费用。如乙方未为工人办理意外保险，由此发生的一切损失由乙方负责。第七条 材料设备供应1、工程所需的所有材料（除铁丝、铁钉、扎丝、焊条外）、设备由甲方负责。2、属甲方或建设方提供的材料（设备），乙方必须无条件承担管理责任，如有产品损坏或失窃（含配件）一切由乙方负责。第八条 工程款支付和结算1、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户： 2、工程价款支付方式：

7、（1）、进度款支付周期为10个日历天，按乙方完成工作量的70拨付；剩余30%待完工验收后1个月内支付完毕。（2）、本工程结算必须在工程项目完工，经验收合格后进行，并且必须按此合同要求进行，一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。3、本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行，并且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效。第九条 工程验收 1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2、工程完工后 3 天内，由乙方通知甲方验收，由甲方组织现场监理与业主人员进行验收。工程内容及质量符合设计

8、及规范要求的，双方签字盖章确认，同时乙方将全部有效图纸及其它资料移交给甲方。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为完工日期，由此发生的费用由乙方承担。3、工程施工过程中，施工原始资料乙方应第一时间交由甲方整理。第十条 双方责任1、甲方责任：（1）、向乙方提供施工图纸一份,及有关资料一份，并向乙方进行技术交底。（2）、负责施工现场的表土清除及场地平整，为乙方进场、施工、退场创造便利条件。（3）、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的 二 天内会同设计方进行处理。（4）、甲方委派 为现场代表

9、，监督检查工程质量、进度、安全、文明施工等落实情况,组织工程实施期间的质量验收及其他事宜，组织工程完工验收。2、乙方责任：（1）、对自己施工范围的工程质量负全部责任，甲方视乙方为有经验的承包商，该责任与他人的指挥失误无关。（2）、按施工安全规范做好施工安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责一切经济损失，并报告甲方及有关部门。（3）、委派 为现场管理代表，负责与甲方进行工作联系。须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全和施工现场文明生产管理等问题。（4）、在开工前需向甲方提交有效的现场管理机构名单（其中，应包

10、括安全、防火、治安、计划生育、施工现场文明生产管理等责任人名单）。确保施工人员持证上岗，在进场施工后二天内，将特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证复印件交给甲方。（5）、乙方在甲方指定的地点解决施工人员吃住问题，其餐费自理。（6）、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。（7）、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。（8）、乙方应切实做好现场文明生产管理、安全防火、卫生、计划生育及内部治安综合治理工作，执行甲方相关的管理制度。严格按施工组织设计落实平面布置，搭设临时设施，物料堆放整齐有序，道路畅通，以及民工进场前需办理临时户口暂住证及有关手续。

11、由于乙方的责任而违反规定的罚款均由乙方承担。（9）、对完工验收后保修期内，由于乙方的原因而造成的施工质量问题负责免费返修。（10）、工程完工后负责人员、机械、材料等退场，并在退场前进行场地清理（包括建筑物周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将现场杂物及废弃物清理干净。（11）、若业主不能及时拨付工程进度款，乙方必须备有一定的储备金，不得以资金不到位为理由任意停工或拖延工期，否则造成的一切损失由乙方负责。（12）、有关政府规定及上级有关规定的税、费及办证费用由乙方负担。（13）、施工期间，乙方人员的一切劳保、福利和安全事故责任（由乙方造成的）均由乙方负责。（14）、乙方负

12、责自己施工人员的医疗费用、临时户口、暂住证、计划生育证等费用。（15）、负责自己施工范围内的一切劳务纠纷。（16）、负责自己施工对周边环境影响所造成的协调费用。（17）、对于不可抗力（台风、地震、洪水等）的因素造成乙方的经济损失由乙方负责，甲方积极向业主方进行申请补偿，如业主方给予补偿，甲方按乙方损失所占整个工程损失的比例给予乙方补偿，但甲方不承担乙方的损失。第十一条 违约责任1、若因乙方原因造成工期滞后，未能达到甲方规定的工期需要，乙方应承担相应的违约处罚金五万元人民币，并且甲方有权终止该合同，乙方在收到退场书面通知后五天内无条件退场，承担一切责任；2、若因乙方原因造成质量事故，未能达到规范

13、要求及设计质量标准，乙方应承担相应的经济损失；3、若因乙方原因造成安全事故，未能达到规范要求及相关安全行业标准，乙方应承担相应的经济损失；4、若因乙方未按甲方要求实施安全文明施工，乙方应承担相应的违约责任及经济损失；5、若因乙方未按时支付农民工工费而引起农民工阻工、上访、起诉或到甲方项目经理部聚集而影响甲方办公，乙方应承担相应的违约责任及经济损失；甲方有权力将乙方剩余的工程款优先支付给工人，乙方必须承担一切费用及损失。第十二条 其他约定条款1、如果乙方能按照甲方的工期要求完成该项目，则甲方奖励乙方 万元人民币赶工费。2、合同未尽事宜由双方协商解决。第十三条 争议解决方式本合同发生纠纷协商或调解不成时，由有关的经济仲裁委员会裁定。 第十四条 合同生效条件本合同正本两份，双方各执壹份，副本肆份，双方各执两份。经双方签字盖章后生效，到工程结算完毕并付清工程款后自然失效。甲 方乙 方单位名称（章）单位名称（章）签约代表签约代表证件号码证件号码地 址地 址电 话电 话日 期日 期