安徽省电力基本建设输变配电工程--施工合同(共8页).doc

《安徽省电力基本建设输变配电工程--施工合同(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省电力基本建设输变配电工程--施工合同(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上工程编号合同编号 安徽省电力基本建设输变配电工程 施 工 合 同 项目名称： 建设单位： 施工单位： 签订时间： 年 月 日 施工合同立合同单位： （以下简称甲方） （以下简称乙方） 为了明确双方责任，保证工程质量，确保工程进度，确保工程按期投运。根据中华人民共和国合同法及国家有关法令、政策和上级主管部门规定、文件，经双方协商一致，签订如下条款，以资共同信守。第一条 工程概况1、 工程名称： 2、 工程性质： 3、 建设地点： 4、 建设规模： 第二条 发承包范围 第三条 承包方式 第四条 承包合同价款 施工工程费用人民币 （￥： ）包干。第五条 工 期：1、 计划开

2、工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日 2、 具体开工日期以预付款到位后开始计算，工期为 天。3、 如发生下列情况之一工期相应顺延：青苗清障受阻；连续 5 天以上雨雪；现场不具备施工条件；人力不可抗拒原因；停电原因；甲方延期支付预付款。第六条 开工条件1、 甲方在开工前 5 天内通知乙方；2、 资金能满足工程进度需要；3、 施工现场具备施工条件。第七条 物资供应方式材料供应： 第八条 技术资料供应甲方供应：1、 批准设计任务书一份、用电咨询方案、工程批准初设资料一套；2、 施工图四套，图纸审查意见一份；乙方供应：1、 施工计划、施工组织设计各一套；2、 竣工图纸、竣工资料各两套（原图甲方

3、另供）第九条 工程质量及验收1、 隐蔽工程乙方在隐蔽前 1 天通知甲方到现场检查验收。甲方因故不能到现场，乙方可在自行验收合格后隐蔽，但应做好隐蔽工程验收记录，并对质量负责。甲方事后再提出验收，乙方应配合，但所需费用由甲方承担。2、 设计变更、材料代用等双方执行电力建设工程技术管理制度有关规定。3、 工程完工后，乙方应提前 2 天通知甲方验收，经验收合格后及时办理验收签证，工程款全部付清后，乙方将竣工资料交用电客户中心。第十条 工程款结算及支付 1、 结算依据：（全国统一安装工程预算定额）2000 年安徽省估价表 （电力建设工程预算定额）2001 年修订本 。2、工程合同签订后甲方向乙方支付

4、80工程款，待此款到账后肆天后 。完成施工（送电另外）第十一条 双方职责甲方：1、 及时向乙方提供施工图纸等技术资料；2、 及时支付工程预付款、进度款及其他款项；3、 参加施工图交底、会审，参加工程质量事故分析处理，监督工程质量，组织工程验收；4、 审定设计变更、材料代用，办理有关签证；负责隐蔽工程验收并办理签证。乙方：1、组织施工图会审，并于开工前编制好施工组织设计，报甲方一份；2、及时编报工程计划和报表；3、严格施工标准，保证工程质量；4、负责于工程竣工签证后，3 天内向甲方移交工程竣工资料；5、负责施工期间乙方工作范围内及相关的设备、人员安全责任；6、负责按上级有关规定于开工前与甲方签订

5、安全协议。第十二条 违约和争议1、违约1.1 甲方违约。当发生下列情况时：（1） 不按时支付工程预付款；（2） 不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行；（3） 无正当理由不支付工程竣工结算价款；（4） 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。1.2 乙方违约。当发生下列情况时：（1） 质量达不到标准；（2） 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任。1.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、 争议甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和

6、解或者要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可以按一下任一种方式解决争议：第一种解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向所在地的人们法院起诉。第十三条 其他事项1、 工程建设中青苗赔偿、土地占用及与当地政府工作联系等事宜由甲方办理，乙方配合；2、 本工程未尽事宜双方本着实事求是的原则及时协商处理；3、 甲方指派 同志（联系电话 ） 乙方指派 同志（联系电话 ）为现场代表，负责现场履行本合同，并协商解决本合同未尽事宜；4、 本合同双方签字盖章、预付款到位后生效；5、 本合同共四份，双方各执二份，各自负责分送有关单位。第十四条 补充条款 专心-专注-专业甲方（章） ： 法定代表或法定代理人： 地址：开户行： 账号： 乙方（章） ： 法定代表或法定代理人： 地址：开户行： 账号： 合同签订时间： 年 月 日