监理考试模拟题合同管理(共9页).doc

《监理考试模拟题合同管理(共9页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理考试模拟题合同管理(共9页).doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上一、单选题（10题/10分）1、按照法律规定，（A ）不能成为建筑施工合同的担保人A建设主管部门 B建筑公司 C银行 D贸易公司2、经济法律关系由（A ）三要素组成A主体、客体、内容 B当事人、经济行为、经济利益C法人、经济合同、经济责任 D经济管理、经济协作、经济责任3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（C ）A预付款是定金的形式之一 B保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 C抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D留置物的所有人必须是债务人4、无效经济合同的确认权属于（A ）A法院或仲裁机关 B法院 C工商局

2、D建设管理部门5、经济合同的核心是（C ），它是当事人双方权利和义务的焦点A价款 B违约责任 C标的 D履行期限6、招标文件中的工程量清单是（A ）A投标单位计算标价的依据 B竣工结算的依据 C准确的工程量 D总价承包时的工程量7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（B ）的选择A报价 B能力 C资历信誉 D规模和经济实力8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（D ）A参与竟争的投标人 B招标单位的董事会 C上级行政主管部门 D省、市政府部门提供的专家名册9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（A ）A由工程师对争议事项作出决定 B双方友好协商 C

3、申请仲裁 D提起诉讼10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（D ）A承包商无权得到该项工作的付款 B承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C业主给予承包商一定的补偿 D承包商有权得到该项工作的付款二、 多选题（40题/40分）1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ACD ）A建筑物 B工资表 C劳务行为 D建设资金 E工程量 F构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（BCE ）A以自己的名义签定合同 B与第三方商签过程中独立地表示自己的意志 C在授权范围内单独与第三方谈判合同D在与第三方签定的合同内规定代理人

4、的权利和义务 E在合同内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由（AC ）行使A法定代表人 B法人代表 C法人领导机构 D厂长、经理 E董事会4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ADE ）A担保财产需转移给债权人 B担保财产不需转移给债权人 C担保财产在担保期内债权人仍可使用D担保财产在担保期内债权人无权使用 E不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（BCDE ）A必须是法人组织 B不得与行政机关有隶属关系 C有从事招标代理义务的场所D有编制招标文件的能力 E有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ABDE ）

5、A批准招标申请 B审核招标文件 C负责编制标底 D参加开标会议 E监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ABCE ）等方面内容A监理工作目标设置的合理性 B项目监理班子组织机构的完备性 C工作计划的可行性D承诺保证提前竣工时间的长短 E提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件包括（ABDE ）A工程已批准立项 B有能满足施工需要的技术资料和图纸 C已选择了监理单位 D建设资金来源已落实 E建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（ABCD ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A未密封 B无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C未按规定格式填写D

6、内容不全、字迹辨认不清 E同标底吻合 F与标底相差甚远10、按照FIDIC合同条件的规定，在（ABCD ）期限内承包商都有权提出索赔A合同签字日到发布开工令日 B开工令日到颁发工程移交证书日 C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E结清单生效日之后到提出合同争议日11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ABCD ）A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险 D承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证

7、据的基本要求是（ABCD ）A索赔证据必须具备真实性 B索赔证据必须具备全面性 C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性 E索赔证据必须具备直观性 F索赔证据必须具备逻辑性13、经济合同的担保形式主要有（ABCD ）A定金 B保证金 C抵押 D留置权 E保险 F预付款14、合同法律关系的客体包括（ABDE ）A行为 B限制流通物 C禁止流通物 D智力成果 E完成一定的工作15、监理招标文件中，（CDE ）是财务建议书的主要内容A执行监理任务的计划表 B承担监理工作的人员组成 C人员酬金报价表D要求监理单位提供的设备清单 E提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文件主要内容的是（ABD

8、 ）A设计文件 B工程量清单 C施工方案 D投标书的编制要求 E选用的主要施工机械17、下列合同中，属于主合同的是（AD ）A施工承包合同 B施工分包合同 C担保合同 D监理合同 E工程保险合同18、土木工程施工合同条件由（ABCD ）组成A通用条件 B专用条件 C投标书及附件 D协议书 E合同条件 F协议条款19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ABCD ）的情况，承包商可以获得工期展延A业主延误施工现场移交 B监理工程师延误图纸移交 C不利施工的自然条件或障碍影响D增加合同外的施工项目 E暂时停工20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取

9、的措施是（ABC ）A指定另一分包商 B修改分包合同条款 C发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D解除合同21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ADEF ）属业主的风险A战争、动乱等 B工伤事故 C正常的恶劣天气 D设计不当造成的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏 F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（BCDE ）A投标单位技术力量强 B标价合理、工期适当 C有较好的信誉D有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施 E主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F愿意让利23、合同成立的有效条件包括（ABC

10、）A合同主体资格合格 B内容合法 C订立的形式和程序合法 D必须经过鉴证公证 E必须经过主管部门登记批准F必须经过担保24、质押担保一般是指权利质押，主要包括（CDEF ）A房屋及构筑物 B机器设备C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D依法可以转让的股份、股票 E依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F依法可以质押的其他权利25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ACD ）A建筑物B工资表C劳务行为D建设资金E工程量F构筑物26、被代理人的主要权利有（BDE ）A代理人按照代理权限自主进行代理活动 B要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C要求代理人代为

11、清偿自己的债务D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（ABC ）A保证B抵押C质押D留置E定金28、属于经济合同主要条款的是（ABCE ）A标的B价款C质量D签证条款E违约责任F仲裁条款29、无效经济合同的财产后果，可按（BCE ）A追究违约金B返还财产C赔偿损失D追究处罚金E追缴财产30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ACE ）A有仲裁协议B熟悉仲裁规则C有具体的仲裁请求和事实、理由D自己认为能够胜诉E属于仲裁委员会受案范围31、经济合同法是指（ABEF ）相互之间，为实现一定经济目的，

12、明确相互权利义务而订立的协议A具有平等民事主体的法人 B其他经济组织 C公民 D农民E个体工商户 F农村承包经营户32、属于下列情况之一，即（BDF ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A没有经过上级主管部门审批B主体不合格C没有经工商局鉴证D内容不合法E没有经公证处公证F无效代理33、免除违约责任的条款有（ACD ）A对方过错B国家计划调整C自然灾害D货物的自然损耗E合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约34、仲裁协议包括如下（ACE ）内容A请求仲裁的意思表示B不向法院起诉的承诺C仲裁事项D双方争议的解决方式E所选定的仲裁委员会F争议调解人35、标底价格由（ABCDE ）组成 A

13、成本B利润C税金D直接费E间接费36、施工招标时，下列情况（ABCD ）属于废标A投标书未密封B投标书逾期到达C投标单位未参加开标会D投标书未按规定格式填写E投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ABDE ）A批准招标申请B审核招标文件C负责编制标底D参加开标会议E监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ABC ）A一个工程只能编制一个标底B标底应考虑价格变动因素C根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D标底价格应与投标者协商确定39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（AC ）A投标单位不足法定数B部分投标者未出席

14、开标会C各投标者报价均不合理D决标前发现标底有某些漏误40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（CDE ）A有利于本地区的承包商B有利于本系统的承包商C施工内容的专业要求D避免施工现场的交叉干扰E对项目建设总投资的影响三、判断题（10题/10分）1、施工招标的招标广告属于要约 （x ）2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 （x ）3、保证合同的当事人是债权人和保证人 （ ）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 （ ）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （ ）6、根据“担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 （

15、 ）7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 （x ）8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 （ ）9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 （x ）10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利 （ ）四、简答题（5题/20分）1、简述合同法律关系三要素？答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他

16、组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。2、承担违约责任有哪些方式？答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则3、解决合同争议的方法有哪些？答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行4、招投标法对招标人的能力有何要求？答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；有组织编制招标文件的能力；有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力。5、根据

17、FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件；中标通知书投标书及投标书附录；合同专用条款及数据表；合同通用条款；技术规范；图纸；标价的工程量清单；投标书附表；构成合同的其他文件。五、 综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（二）施工期间因下雨，为保

18、证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天

19、停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。（一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？ 施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，

20、施工图纸的费用由谁来支付？（二）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按

21、合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。合同管理2答案一、单选题（10题/10分）1、A 2、A 3、C 4、A 5、C 6、A 7、B 8、D 9、A 10、D二、多选题（40题/40分）1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E 6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D 11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E 16、A

22、 B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B C 21、A D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F 25、A C D 26、B D E27、A B C 28、A B C E 29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F 33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D 37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E三、判断题（10题/10分）1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、四、简答题（5题/20分）1、答：合同

23、法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；

24、有组织编制招标文件的能力；有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力。5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件；中标通知书投标书及投标书附录；合同专用条款及数据表；合同通用条款；技术规范；图纸；标价的工程量清单；投标书附表；构成合同的其他文件。五、综合分析题（2题/20分）1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。专心-专注-专业