安徽骏业四级花城住宅小区建筑工程承包协议书(共6页).doc

《安徽骏业四级花城住宅小区建筑工程承包协议书(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽骏业四级花城住宅小区建筑工程承包协议书(共6页).doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上安徽骏业四季花城住宅小区建筑工程承包协议书甲方：安徽骏业房地产开发有限公司乙方：安徽省经工建筑总公司 根据中华人民共和国经济法.合同法和建筑安装承包合同条例及当地现行有关规定及中华人民共和国建筑法和其它相关法律、行政法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，经双方共同友好协商，达成以下协议。一、 工程概况 工程名称：骏业房地产开发商住楼。 工程质量：合格 工程总造价暂定壹亿伍仟万元整（￥150，000，000） 工程地点：庐江县城三环内与汤池路口 承包工程内容：骏业房地产在庐江骏业四季花城商住楼项目。 整体工程全部内容：包括整体规划及配套所有工程和绿化工程

2、。 工程总体设计图纸内工程土建、土方、桩基、水电、安装、楼内消防、强弱电及规划小区内的附属、道路等工程。 工程建筑面积约10万平方米，以实际图纸设计平面为准。 工程工期暂定18个月，竣工日期双方再约定说明。 开工日期：具体以甲方下达开工令为准。二、 承包方式本工程承包方式为包工、包料、包安全、包质量、施工总承包。三、 工程结算依据：1、 土建工程执行2000年第二版全国统一建筑工程基础定额安徽省估价价目表装饰工程执行1999年第二版安徽省装饰工程定额估价价目表土建，装饰工程同时执行2004年安徽省建设工程补充定额估价表补充价目表。安装工程执行全国统一安装工程定额2000年安徽省定额估价表及补充

3、价目表。2、 工程取费标准按工程类别取费。3、 材料价格按实际施工期间巢湖地区建筑材料市场信息价格执行，信息价格表上没有的材料价格经双方协商定价执行。4、 本工程全部采用成品泵送混凝土。5、 工人工资执行按巢湖地区现行标准。6、 决算方式： 按实结算：施工图纸+设计变更+经济签证+工程联系单+政策性调整四、 工程合同履约保证金的交纳及返还1、工程保证金壹仟万元整（￥10，000，000）2、经双方协商合同签订后乙方接到甲方开工令后乙方向甲方交纳合同履约保证金伍佰万元整人民币（￥5，000，000）保证金必须有甲乙双方的双控账号工程保证金专款专用。包证金甲乙双方双控、甲方不得挪用，保证金返还在乙

4、方按开工令施工到基础0后，甲方一次性返还给乙方，履约保证金不计息，双方不得违约、甲方不得兑现则无条件双倍返还保证金。3、 甲乙双方协商签定合同同时乙方垫资到基础0，证明乙方实力和诚信，双方决定由乙方再打到现金伍佰万元整做工程进度保证金，本保证金同时进入双控账号，实行双控，此款按乙方施工按月报表付工程进度款80%，甲方承担付月息2%支付乙方，工程0完成后期施工按月支付按月支付到实际工程量80%累计款到伍佰万元整，超出由甲方负责支付按合同约定每月支付已完工的80%进度款。4、 如果乙方给甲方垫资0到伍佰万元整实际工程量后，甲方无经济来支付后期工程款，乙方再垫资到开盘（三层），从正负零到三层之中所产

5、生工程量按月报表支付80%进度款甲方承担4%月利息支付乙方。5、 在乙方施工过程中到开盘后，商住楼预售条件不好，甲方无经济来源时乙方负责垫资到封顶，此后工程量按月报表80%的工程进度款支付，同时按5%月利息支付给乙方。6、 乙方施工到后期安装时，甲方商住楼预售不出去，甲方将建成房屋以拖欠工程款抵押给乙方，房屋产权过户到乙方名下，在乙方施工结束一个月内办理过户，房屋按土地挂牌价、建筑按实结算价为每平方米叁仟元整（￥3000元）充抵给乙方，甲方不得违约房屋分割为竖向单元整体分割。五、 付款方式：1、 进度款：工程垫资到第一期工程的单体0付已完工城量80%再至三层结构封顶七日内支付已完成的工程量的8

6、0%，以后按月进度支付已完工程量的80%，主体结构验收后甲方在七日内支付已完成的工程量全部80%，以后做安装和装饰的时候按月进度支付已完成的工程量90%工程款，竣工验收后支付到95%。2、 结算款：竣工验收后七日内乙方提交该工程的决算资料，甲方在收到乙方所报的决算资料后60日内审计完毕（如果甲方未在60日内审计完毕，视为乙方所报的决算价即为审计价）并于七日内支付给乙方审计价款的97%，余款的3%作为质量保修金，在工程验收合格一年后七日内付给乙方，余额返还。六、 双方责任：1、 甲方负责按时办理该项目土地使用证，该项目的工程报建，招标文件（招标代理费由甲方承担）施工许可证的一切手续（由此产生的费

7、用由甲方负责），保证该工程的开工顺利进行，开工时如有甲方手续不全，导致停工，在停工期间乙方所产生的费用由甲方负责全额赔偿给乙方。（按实际发生的损失赔偿）2、 乙方负责在施工期间的进度，质量，安全，文明施工等进行检查、监督，不符合国家相关政策，法律，法规及行业标准的，甲方有权批评指正，责令返工整改，工期延长所造成的一切经济损失均由乙方承担。3、 乙方在施工期必须按甲方提供图纸施工，如有图纸误差须经过甲方协调，统一签证后施工，否则发生误差损失费由乙方承担。4、 乙方必须确保安全生产，文明施工。5、 甲方应按支付工程进度款，如甲方不能按时支付进度款时，由此所造的停工，工期延迟等，甲方应承担因此造成的

8、一切损失。6、 甲方要求乙方打保证金又垫资的前期条件下，甲方除给乙方在合同中约定的利息外，还适当给予乙方经济补尝，补偿额应按建筑图纸设计平面每平方米壹佰元整人民币的补偿额。（按实际工程量计算）7、 乙方将该项目垫资到工程开盘时，甲方与乙方共同监管预售账号，确保售房款支付工程款，甲方不得挪作它用，否则乙方有权停止施工，甲方负责赔偿所有损失。七、 其它事项：甲乙双方合同签订后，甲方不得将该项中任何事项分包它方，确保乙方全部工作量。八、 在本协议履行过程中，如有未尽事宜，可另订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。九、 在本协议履行工程中应本着诚实、友好协商的原则，如双方无法协商一致时，任何一方可向原告方所在地的人民法院提诉，裁决。十、本协议为该工程的补充协议，为报建甲乙双方签订国家统一建设工程施工合同文本，如本协议与建筑工程施工合同有相抵触的条款以本协议为准，但在建设工程施工合同中对本协议没有修订和有修订一律没有相抵触，一律按本协议为准。十一、本协议自双方签字盖章生效，未尽事宜可另补充，协议赋有同等法律效力，本协议一式陆份，双方各执叁份。 甲方（法人）： 乙方（法人）：委托代理人： 委托代理人：账号： 账号：地址： 地址：通讯号码： 通讯号码：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日专心-专注-专业