外保温施工合同(共5页).doc

《外保温施工合同(共5页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外保温施工合同(共5页).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 外保温工程承包合同 工程名称： 大学科技园3#楼天时科技大厦发 包 方： 郑州弘业建筑工程有限公司承 包 方： 日 期： 20 10年 月 日建筑外保温工程承包合同发包方： 郑州弘业建筑工程有限公司（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲乙双方根据经济合同法和建筑工程承包条例，并结合工程具体情况，经双方友好协商，特签订以下合同条款，以供双方共同遵守。一、 工程名称与地点：1、工程名称： 大学科技园3#楼天时科技大厦2、工程地点： 梧桐街与长椿路交汇处东300米路南3、材料选择： a.EPS聚苯板厚度6（容重18公斤/m,0.25公斤,网格布160g/m b. 所

2、有门窗洞口粘贴按实际展开面积计算4、工程部位： 外墙二、承包形式：包工包料；保工期，保质量，保安全文明施工三、设计要求：按业主方与设计院设计要求四、工程面积与工程造价： 预算施工面积： 平方米；单层每平方造价： 元/平方米（ ）；总造价约 元，竣工后按实际面积结算。五、承包主要内容：1、 3#楼外墙外保温工程应严格按业主认可的外墙外保温施工方案施工，直到达到施工验收标准的全部工作内容。2、应严格按照国家节能外保温的施工工艺标准组织施工。3、外墙外保温基面清理（清洗、除渣等）由乙方负责。六、工期要求：自甲方通知进场施工之日起 ，应按项目部施工计划必须保证按时完成，保证外架拆除；每拖延一日罚款伍佰

3、元，如因乙方施工质量达不到验收标准造成工期延误，每拖延一日罚款壹仟元；在施工过程中如遇阴天、下雨、刮大风以及不可抗力因素，经甲方确认后，工期可顺延。七、质量要求：1、乙方应严格按照施工方案、甲方技术质量要求以及国家现行质量检验评定标准和节能外保温工程施工操作规范要求进行施工，确保全部产品质量等级应达到优良。质量一次性验收达到合格等级。2、 外保温工程施工质量需经甲方、业主、监理以及质检部门验收，如发现不合格现象，应立即进行返工，直至修整合格为止，所延误工期及有关一切费用，均由乙方自行负责，并在支付进度费中扣回此费用。3、乙方每阶段外保温工程施工完毕，应严格执行三检制度，自检合格书面报与甲方项目

4、部。甲方在复验过程中，如发现厚度或容重量达不到要求，罚款500元；在施工过程中，如发现乙方存在欺诈现象，随意调换材料、降低施工标准，甲方有权终止合同,乙方无条件退场,并没收乙方所有款项。*若乙方施工质量不符合要求，一再返工整改，甲方有权终止合同,乙方无条件退场,并没收乙方所有款项。4.执行标准图集外墙外保温构造详图聚苯板薄抹灰保温系统L07J1105.执行现行的有关外墙外保温材料验收要求；6.如在施工中，相应现行规范，发生变动，以最新规范为准。八、 双方职责（一）甲方：1、甲方提供水源、电源、工具间。2、甲方应于开工前向乙方进行质量、安全技术交底，并监督乙方按施工方案或单项作业规划要求进行施工

5、。3、工程未经验收通过，甲方不得进行下一道工序的施工。（二）乙方：1、乙方应根据甲方进度计划要求，合理安排进场工人人数。2、乙方应根据作业计划，配备好施工所需的各种机具。3、乙方应提供外保温工程所需相关材料的出厂合格证、检验报告；材料进场必须经监理见证复检，所需相关费用由乙方承担。4、安全帽、手套、劳动鞋、雨衣.保险用具等劳保用品由乙方自备。5.进厂工人必须缴纳保险， 如使用吊篮必须符合安监部门及安全生产要求备案的合格的吊篮，并严格按操作规范作业，否则造成的后果及一切损失均由承包人负责。6.乙方必须服从甲方的统一安排，如出现安装不及时或质量问题，给甲方造成窝工或停工均由承包人包赔损失。7.工期

6、（无正当理由）拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价千分之五的违约金。九、 安全生产：1、乙方应抓好安全、防火、用电管理工作，严禁在施工场内明火。2、乙方负责人必须每天向班组生产人员作好安全教育交底、作好安全记录，并遵守有关安全生产操作规程及甲方制定的有关安全规章制度。如因乙方不良行为造成安全检查罚款由乙方负责，乙方的施工生产人员发生伤亡事故，或由于乙方原因造成第三者的责任事故，所发生的一切后果和费用均由乙方负责。3、乙方应教育工人遵守社会治安条例，严禁在工地现场斗殴、赌博，若发现罚款1000元，并负责一切经济责任和法律责任。甲方有权将违规人员驱出工地。4、乙方人员进入现场必须戴好安全帽，不准穿

7、拖鞋、钉子鞋、易滑鞋、硬底鞋进行施工操作、不得违章作业、不准在高空开玩笑、向下投掷物品；甲方的安全防护设施乙方有责任保护，若有损坏应及时修复，如果不及时修复，每次罚款500元，如果存在故意破坏现象，加倍罚款。6、施工场所严禁大便，若有发现每人次罚款200元，并负责清洗至下一个违规人员出现为止，此项清洗由乙方代表负责。7、乙方材料 人员及施工设备中途调离施工现场，往其他工地使用时，应事先征得甲方人员的书面同意，否则不得自行调离现场。8、乙方在施工过程中不得使用童工及无三证人员。十、工程款结算方式：1、合同生效、材料进场复检合格后，工程施工完毕并验收合格后，按业主方付款节点及付款比例付款 ， 工程

8、全部完成并验收合格后付至工程总价(按实际施工面积结算)的95%，余款5%待一年后五日内一次性结清。十一、保修条款：1、甲方在进行下一道工序施工时，如非故意性局部损坏或渗漏，乙方在接到通知后，应在五日内修复完毕；若因甲方原因，乙方收取材料费和人工费，在五日内负责修复完毕。2、本工程外墙保温保修期为十年，如因乙方施工质量和使用材料等原因出现问题，乙方负责修复并承担经济责任；在保修期内如因外力或不可抗拒因素引起的裂缝而产生的质量问题，我公司负责维修，甲方支付所需材料费用。3、乙方接到甲方保修通知后，应在三日内组织人员开展修复工作，每拖延一日，罚款2000元，若一再拖延，甲方有权没收乙方保修金，并向当

9、地人民法院起诉，追究乙方违约责任。十二、其他条款：1、乙方不得将本工程另行转包他人施工，如有发现他人施工，甲方有权终止合同，并没收乙方所有工程款，另请他人施工。2、乙方的伙食费、加班点心费、餐具均由乙方自行开支。3、甲方任命施工员、项目经理为现场代表，乙方 任命 同志为现场代表，负责处理协调施工生产有关事宜以及办理决算工作。4.乙方自愿向甲方缴纳工程质量信誉保证金 壹拾万 元整，在签订合同三日内缴齐，否则本合同无效。5、本合同未尽事项，待双方日后通过协商给予补充；本合同执行过程如有纠纷，双方应本着实事求是的原则，通过友好协商予以解决。6、甲方现场施工技术及安全交底作为本合同的补充，具有同等效力作用。7、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本合同自双方签章之日起生效，待承包内容结束、保修期结束后自然失效，以上产生的经济价款均以人民币计取。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章）委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日专心-专注-专业