万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查.doc

《万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查.doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查.精品文档.万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查交易文件建 设 单 位：广州市番禺信息技术投资发展有限公司招标代理单位（如有）：广东粤能工程管理有限公司日 期：2013年12月目录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款6（一）交易文件6（二）报名及报名资料递交7（三）摇珠及合同签定8第二章 摇珠办法11一、摇珠办法修改表11二、摇珠办法12第三章 合同条款15第四章 前期资料及工作要求22第五章 勘察/设计/施工图审查发包价计算表23第一章、交易须知一

2、、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：广州市番禺信息技术投资发展有限公司招标代理（如有）：广东粤能工程管理有限公司2工程名称万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查3建设地点 广州市番禺区 4建设规模1、 万博二路北段（南大路至汇智二路段）全段长约268米，为城市次干道，规划红线宽度为65米（含中间河涌

3、）。2、 万博二路南段（万惠二路至海顺路段）全段长约151米，为城市次干道，规划红线宽度为29米。3、 万博三路（南大路至汇智二路段）全段长约305米，为支路，规划红线宽度为20米。4、 万博四路（南大路至汇智二路）全段长约361米，为支路，规划红线宽度为26米。5、 汉溪大道北段（南大路至汇智二路）全段长约401米，为城市主干道，规划红线宽度为60米。6、 海顺路（万博二路至番禺大道）全段长约484米，为城市次干道，规划红线宽度为44米。7、 万博二路、万博四路和汇智三路连接的桥梁。 5交易范围施工图审查的范围为标段内的万博商务区核心区外市政道路工程（含桥梁）所有专业施工图设计文件（含勘察文

4、件、深化设计文件，以下简称施工图）。6设计合理使用年限 （注：设计交易需填写）7前期服务机构名称 （注：设计交易需填写）8工期要求施工图审查工期：在勘察设计单位提交施工图设计文件与资料后10天内提交施工图设计审查报告。9资金来源财政资金 10承包意向人资质要求详见本工程交易公告11施工图审查人员专业配套要求(据实配备) 详见合同附件1 12报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。13发包价施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分

5、建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价暂定人民币176800元（最后以财政评审价为准）。承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名文件将被拒绝。14承包意向有效期60 日历天（从报名截止之日计起）15领取发包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。16踏勘现场时间：自 年 月 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 17报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。18报名资料份数一份。19报名的时间和地点收件人：广州市番禺信息技术投资发展有限

6、公司地点：广州公共资源交易中心番禺交易部 室。开始接收报名文件时间： 年 日 时截止时间： 年 日 时上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20摇珠开始时间和地点1.摇珠开始时间： 年 月 日 时 分 2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部 室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。22合同价款的调整办法 二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包

7、意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求

8、等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电

9、子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在报名截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料

10、由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.35万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规

11、定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5项和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5.3施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126

12、号文）计算，发包价为人民币176800元。发包价为暂定价，最终按实际完成工作量及相关计费文件计费后，经财政评审后为准。5.4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。6报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第18项规定的份数递交报名资料。6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删，报名资料每页均需加盖承包意向人公章。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第19项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件

13、和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3承包价未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格

14、条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。8.2报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1承包意向人代表可按交易须知前附表第20项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书11.1确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。11.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。1

15、1.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至

16、完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13履约担保13.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以

17、赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2

18、如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。第二章 摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、摇珠办法16摇珠所依据的规则16.1广州市小额建设工程交易管理办法（穗纪字201333号）。1

19、7摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为1至3名承包候选人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第20条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选

20、人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。18.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。附表一 摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：附表二 摇珠结果确认表工程名称：摇珠结果摇珠

21、序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：第三章 合同条款施工图审查合同工 程 名 称 ：万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查工 程 地 点 ：广州市番禺区合 同 编 号 ： 市政施审合字2013 号建 设 方：广州市番禺信息技术投资发展有限公司审 查 方： 审查资质等级： ，编号： 合同签订日期：二一三年 月 日 广州市建设委员会监制建设方（甲方）广州市番禺信息技术投资发展有限公司审查方（乙方） 甲方委托乙方承担万博商务区核心区外市政道路建设工程施工图审查，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签

22、订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程质量管理条例、房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法（建设部令第134号）、关于贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法过程中有关细则的通知（穗建技2005317号）。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 本合同审查项目的基本情况：名称、规模、投资及审查费等见下表：工程名称万博商务区核心区外市政道路建设工程施工工程等级大型工程概况地址广州市番禺区总投资约12000万元规模1、 万博二路北段（南大路至汇智二路段）全段长约268米，为城市

23、次干道，规划红线宽度为65米（含中间河涌）。2、 万博二路南段（万惠二路至海顺路段）全段长约151米，为城市次干道，规划红线宽度为29米。3、 万博三路（南大路至汇智二路段）全段长约305米，为支路，规划红线宽度为20米。4、 万博四路（南大路至汇智二路）全段长约361米，为支路，规划红线宽度为26米。5、 汉溪大道北段（南大路至汇智二路）全段长约401米，为城市主干道，规划红线宽度为60米。6、 海顺路（万博二路至番禺大道）全段长约484米，为城市次干道，规划红线宽度为44米。7、 万博二路、万博四路和汇智三路连接的桥梁。勘察、设计费272万元施工图审查费￥ 17.68万元注：1、本施工图审

24、查费率为6.5%，本合同价包含工程实施过程中发生的因规划调整或工程变更等原因（不限于以上原因）引起的多次反复审查所需的所有费用，甲方不另行增加审查费用。 第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称提交日期1工程勘察成果报告签订合同后7 天2施工图一式三份（加盖出图章和注册章）、设计依据、结构计算书及电算软件名称及授权序号等资料复印件3勘察设计合同、勘察设计单位资质证书及有关设计人员的职称证书或注册证书复印件 第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件：序号资料文件名称份数备注1施工图设计文件审查报告6份施工图审查工期：在勘察设计单位提交施工图设计文件与资料后10天内提交施工图设计审

25、查报告2审查合格的施工图纸。（盖工程设计施工图审查专用章）8份第五条 审查费的支付：甲方向乙方支付审查费。审查费的支付详见下表付费次序占总审查费的比例付费额（元）付费时间第一次付费20%（定金）￥ 元本合同签订后15天内第二次付费结算余款￥ 元 乙方提交审查报告后，并通过财政审核15天内按审核结果支付。第六条双方责任：6.1 甲方责任：6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。6.1.2 在未

26、签合同前甲方已书面同意，乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作，应按收费标准，相应支付审查费。6.1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法和广州市建设委员会印发的广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。6.2.2 乙方除了必须的施工图审查责任外，还需提供以下的服

27、务：6.2.2.1 准时参加甲方口头或书面通知的技术会议；6.2.2.2 对重要的技术问题提前提出意见和建议；6.2.2.3 对施工过程中遇到的技术问题进行现场指导等。6.2.3 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。6.2.4 乙方应保护甲方的知识产权和商业秘密，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。6.2.5 本项目报告成果归甲方所有，由甲方独占使用，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式透露或让与第三方。第七条 违约责任7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作时

28、，不退还甲方已付的定金；已开始审查工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段审查费的一半支付；超过一半时，按该阶段审查费的全部支付。7.2 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费。 7.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二。7.4 为保证建设项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按乙方严重违约处理，同时，乙方还要承担甲方由此造成的一切经济损失。7.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，

29、乙方应双倍返还定金，并赔偿因此造成甲方的损失。第八条 其他8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.2 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 广州 仲裁委员会仲裁。8.3 本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份。8.4 本合同经双方签章后生效。8.5 本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等

30、法律效力。建设方（甲方）： 审查方（乙方）：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人： 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日办公地址： 办公地址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 附件1拟在本合同工程任职的主要人员一览表专业岗位资 历 要 求人数要求申请人达到程度的简述（申请人填写）项目负责人基本要求： 1、具有市政或道路或道桥专业高级工程师或以上职称，工程勘察设计15年以上工作经验，具有主持类似工程设计或参与施工图审查经验。2、年龄65岁以下。1人专业

31、人员规划基本要求：1、所有参加审查的人员应具有10年以上所需专业勘察、设计工作经历，主持过不少于5项建筑工程或者市政公用工程的勘察设计，并均应具有高级工程师以上职称。年龄60岁以下。2、道路专业人员具备高级技术职称或者中级技术职称3、桥梁专业人员具备高级技术职称或者中级技术职称4、造价专业人员需具备注册造价工程师职业资格。不少于1人道路不少于1人桥梁不少于1人交通不少于1人电气不少于1人园林绿不少于1人给排水不少于1人造价不少于1人注：1、上述人员不得兼任。第四章 前期资料及工作要求注：本章由建设单位自行制定。第五章 勘察/设计/施工图审查发包价计算表注：本章由建设单位根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算。