建设工程施工专业分包合同第三部分 专用条款.doc

《建设工程施工专业分包合同第三部分 专用条款.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工专业分包合同第三部分 专用条款.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流建设工程施工专业分包合同第三部分 专用条款.精品文档.第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：执行通用条款3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用/ 语言文字。3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：中华人民共和国合同法及相关法律、法规3.3 本分包工程适用的工程建设标准：，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。甲方向丙方提出施工技术要求的内容和时间 / 年 / 月 / 日；丙方向甲方提出

2、相应的施工工艺的时间 / 年 / 月 / 日。4、图纸 4.1 甲方向丙方提供图纸的日期： 2011 年 月 日；甲方向丙方提供图纸的套数： 3 。4.2复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担丙方承担 二、双方一般权利和义务7、项目经理姓名： 职称 （任命书作为分包合同附件）。8、分包项目经理 姓名： 职称 （任命书作为分包合同附件）。9、甲方的工作9.1 甲方应完成下列工作：（1） 向丙方提供的施工所需的证件、批件的名称和完成时间： （2） 组织丙方参加发包人会审图纸的时间： 年月 日；向丙方进行设计图纸交底的时间： 年 月 日。（6）双方约定甲方应做的其它工作：10、丙方的工作

3、10.1 丙方应完成下列工作：（2） 需完成的设计内容和提交时间： （3） 丙方应在本合同签订生效后 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。丙方向甲方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：甲方批准工程进度计划的时间： 年 月 日。（4）向甲方提交施工组织设计的时间： 年 月 日； 甲方批准施工组织设计的时间： 年 月 日。（7） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（8） 叁方约定丙方应做的其它工作：/三、工期14、工期延误14.1 双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款及国家有关分包工程的规定四、质量与安全17、质量检查与验收17.1 叁方关于分包工程质量标准的

4、约定：执行通用条款 五、合同价款与支付19、合同价款及其调整19.2 本合同价款采用 （二） 种方式确定。（1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：/风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法为：/ （2）采用可调价格的，合同价款的调整方法：按实际工程量进行结算，单位以大同市财政评审中心评定为准。（3） 采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：/19.3叁方约定合同价款的其他调整因素：20、工程量确认20.1 丙方向甲方提交已完工程量报告的时间： 21、合同价款的支付21.1 甲方向丙方预付工程款的时间和数额： 扣回时间和比例： 。七、竣工验收及结算23、竣工验收23.1丙方提供

5、竣工图的日期 年 月 日。丙方提供竣工图的份数 贰 份。八、违约、索赔及争议26、违约26.1 本合同关于丙方违约的具体责任：（1） 本合同通用条款第5.3款约定的甲方违约应承担的违约责任：执行相应通用条款（2） 本合同通用条款第12.1款约定的甲方违约应承担的违约责任：执行相应通用条款 （3）本合同通用条款第16.1款约定的甲方违约应承担的违约责任：执行相应通用条款 （4）本合同通用条款第17.1款约定的甲方违约应承担的违约责任：执行相应通用条款 （5）叁方约定的丙方的其他违约责任：/28、争议28.1 叁方约定，在履行分包合同过程中发生争议时，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 种方式解决争议：（1）将争议提交 仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保障、保险及担保30、保险30.1 甲方投保内容和责任： / 30.2 丙方投保内容和责任： 31、担保31.1 丙方向甲方提供履约担保，担保方式： ； 担保额度十、其他32、材料设备供应32.3 由丙方采购材料设备的约定： 37、合同份数37.2 双方约定本合同副本 陆 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份,丙方 贰 份。38、补充条款：