建设工程施工桩基专业分包合同.doc
《建设工程施工桩基专业分包合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工桩基专业分包合同.doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流建设工程施工桩基专业分包合同.精品文档.建设工程施工桩基专业分包合同GF20030213 中华人民共和国建设部 制 定 国家工商行政管理总局常 州 市 建 设 局 监 制 江苏省常州工商行政管理局第一部分 协 议 书承包人(全称): 江苏广亚建设集团有限公司 分包人(全称): 南京明辉建设有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 江苏广亚建设集团有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工
2、程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、 分包工程概况分包工程名称: 西太湖塔下安置区工程一标段桩基工程 分包工程地点: 常州市武进经发区 分包工程承包范围: 西太湖塔下安置工程一标1、2楼桩基工程 二、 分包合同价款金额:大写:人民币 叁佰叁拾叁万元 (暂估总价)小写: 3330000 元 (暂估总价) 三、 工期开工日期:本分包工程定于 2014 年 3 月 25 日开工; 竣工日期:本分包工程定于 2014 年 6 月 25 日竣工;合同工期总日历天数为 90 天。四、 工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为: 符合国家规范及图纸设计要求并验收合格,同时满足总包合同质量要求。五、 组
3、成分包合同的文件包括:1、 本合同协议书;2、 分包人的报价书;3、 除总分包合同工程价款之外的总分包合同文件;4、 本合同专用条款;5、 本合同通用条款;6、 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;7、 合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、 本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。七、 分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。八、 承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称为“分包合同价”),以
4、及其他应当支付的款项。九、 分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、 合同的生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 常州武进经发区 本合同约定双方约定 双方签字盖章 后生效。承包人:(公章) 分包人:(公章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:第二部分 通用条款(略)第三部分 专用条款一、 词语定义及合同文件1 合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序:(a) 合同协议书;(b) 合同专用
5、条件及附件;(c) 合同通用条件; (d)中标通知书;(e) 招标文件(含对招标文件的澄清、修改、补充等);(f) 投标文件及投标澄清文件;(g) 双方协商同意的纪要;(h) 其他有关文件(如:图纸、标准、规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单或预算书)。 2语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准21除总包合同文件规定语言文字外,本合同还使用 / 语言文字22本合同需要明示的法律,行政法规规章:包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 23本分包合同适用的工程建设标准:双方在合同内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准
6、、规范但有行业标准、规范的,双方约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,双方约定适用工程所在地地方标准、规范的名称;国内没有相应标准、规范的,由甲方按双方约定的时间向乙方提出施工技术要求,乙方按约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。 除以上工程建设标准以外,总包合同约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间 2014 年 3 月 10 日;分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 2014 年 3 月 15 日。3图纸31承包人向分包人提供图纸的日期: 2014 年 3 月 5 日
7、;承包人向分包人提供图纸的套数: 2 。32承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担: 由分包人承担 33复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担:由分包人承担 34关于使用国外图纸的要求及费用承担: / 二、 双方一般权利和义务4项目经理项目经理: 杨克勇 职称: 工程师 。5分包项目经理姓名: 吴德新 职称 一级建造师 。6承包人的工作61承包人应完成下列工作:(1)向分包人提供施工场地和施工所需要的证件、批件的名称和完成时间:根据分包工程情况另行确定 (2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间: / 年 / 月 / 日 向分包人进行设计图纸交底的时间: / 年 /
8、月 / 日(1) 承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设备(如有时),及费用承担: 设备及机械全部由分包人提供。 (4)、双方约定承包人应做的其他工作: 承包人通知分包人正式进场时间,承包人在分包人进场前向分包人做相关技术、质量、安全交底。 承包人在施工过程中对分包工程进行过程质量、安全、进度监控。分包工程施工结束,在分包人自检合格后承包人组织建设、监理、等相关部门或人员进行专业分包工程的质量验收。 7分包人的工作71分包人应完成下列工作:(1)需完成的设计内容和提交时间: 根据分包工程情况另行确定 (2)分包人应在本合同签订生效后 根据总包工程进度计划 向承包人项目经理提交分包
9、工程总体进度计划。(3)向承包人提交施工组织设计的时间: 2014 年 3 月 15 日。分包人必须及时报审专项施工方案及创优措施,经发包人及监理审核确认后方可严格按照方案进行施工。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 专业分包工程施工期间成品保护由分包人负责;专业分包工程施工结束并验收合格后,承包人负责该分包工程的成品保护,若遇其他情况则协商解决。双方约定分包人应做的其他工作: 分包人必须对进场班组进行技术、质量、安全交底,并留存相关记录及安全台帐备查,分包工程实施过程中质量、进度、安全由分包人进行管理、控制并达到承包人合同要求;分包工程实施过程中材料、机械、设备、人员由分包人进行控制;分
10、包工程实施结束后分包人进行自检合格后的条件下进行申报。 三、工 期8工期延误81双方约定工期顺延的其他情况:遇不可抗力因素或建设单位设计变更造成工期耽搁。 四、质量与安全 9质量检查与验收91双方关于分包工程质量标准的约定:符合国家规范及图纸设计要求并验收合格,同时满足总包合同质量要求。本工程质保期为2年。五、合同价款与支付10合同价款及其调整101本合同价款采取固定单价方式确定。采用固定单价合同。合同价款包括的风险范围: 完成施工图范围内的分部分项工程量及工作内容的综合单价,综合单价包括但不限于完成施工图范围内的分部分项工程量及工作内容的所有人工费、材料费、机械费、管理费、利润等; 工程施工
11、期间的人工、材料、机械的价格调整因素;国家及相关管理部门颁布的政策性调整文件。工程量根据施工图按实计算。风险费用的计算方法: 由分包人计算在固定单价内 风险范围以外合同价款调整方法为: 设计变更和施工图外的有效签证可调整合同价格。设计变更和施工图外的有效签证必须经现场发包人代表、现场监理工程师、承包人、分包人共同确认,调整费用:工程量按共同确认的数量计算,单价如合同内有相同或类似的固定单价则按合同的固定单价结算,如合同内无相同或类似的固定单价则由分包人提出申请经承包人审核确定。本工程单价具体如下:工程项目及范围工程量(暂估)含税单价合价(万元)PHC500(125)AB-C8013106m22
12、93001274桩尖522个370193140塔吊施工费1台16001600机械进退场1台7500075000工程桩56m1729632102双方约定合同价款的其他调整因素: / 11工程量确认111分包人向承包人提交已完工程量报告的时间: 分包范围内容施工结束后并经发包人、承包人、监理和相关主管部门验收达标后七天内,分包方将工程量报送至承包方 。 12合同价款的支付121承包人向分包人预付工程款的时间和数额:无预付款122承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式:本工程分包工程款按完成节点支付,付至经承包方核定完成工作量的65%,各进度款付款节点为:1、所有房屋正负零全部完成;2、完成
13、至第10层;3、完成至第20层;4、完成至第30层;5、外脚手架拆除、6、垂直运输机械拆除、7、业主初验合格后一月内;余款支付:工程通过业主初验合格后当年年底付至经甲方核定完成工作量的75%;工程通过业主初验合格后一年年底付至经甲方核定完成工作量的85%;工程通过业主初验合格后两年年底付至经甲方核定完成工作量的95%;工程保修期满后付清余款。七竣工验收及结算13竣工验收131分包人提供竣工图的日期 / 年 / 月 / 日。分包人提供竣工图的份数 / 份。八违约、索赔及争议14违约141本合同关于承包人违约的具体责任:(1)本合同通用条款21款约定的承包人违约应承担的违约责任: 同通用条款规定
14、(2)本合同通用条款第24款约定的承包人违约应承担的违约责任:同通用条款规定 (3)双方约定的承包人的其他违约责任: / 142本合同关于分包人违约的具体责任:(1)本合同通用条款第54款约定的分包人违约应承担的违约责任:同通用条款规定 (2)本合同通用条款第12款约定的分包人违约应承担的违约责任:分包人不得将本工程转包或再分包给其他单位和个人,若发生此行为承包人有权勒令分包人立即退场,同时分包人承担承包人的经济损失。 (3)本合同通用条款162款约定的分包人违约应承担的违约责任:若因分包人责任造成工期延误按每天3000元承担违约金(除不可抗力因素外)。 (4)本合同通用条款171款约定的分包
15、人违约应承担的违约责任: 因分包人原因造成工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任,分包人进行整改重新验收合格并处以合同价的5%罚款交承包人。 双方约定的分包人的其他违约责任: / 15争议151双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者协调不成时,按下列第(1)种方式解决争议;(1)将争议提交 常州市 仲裁委员会申请仲裁;(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保障、 保险及担保16保险161承包人投保内容和责任: 由承包人按相关国家规定执行。 162分包人投保内容和责任: 分包人应对其分包范围内的人员、机械设备、材料等按国家规定要求进行投保。 17担保171承包
16、人向分包人提供支付担保,担保方式: / ;担保额度: / ;172分包人向承包人提供履约担保,担保方式: / ;担保额度: / 十其 他 18材料设备供应181由分包人采购材料设备的约定:1、 按图纸设计或设计变更进行材料采购和使用; 2、使用材料要求按图纸设计要求,并按照国家质量验收规范进行检测合格后投入使用。 19合同份数191双方约定本合同副本 四 份,其中,承包人 贰 份,分包人 贰 份。20补充条款:1、分包人现场负责人应确保每天在现场履职管理,承包人有权对其考勤并进行履职考核,如其不能满足现场管理需要,承包人可以要求分包人更换现场负责人。 2、分包人应文明施工,服从业主及总包方的现
17、场管理及协调。同时分包人应积极主动按要求做好常州市建筑市场综合大检查考核等上级主管部门检查的备查工作(如分包单位管理制度、分包单位计酬手册、民工工资支付等,具体详见综合大检查考核相关内容),因分包人原因导致考核扣分或通报批评等影响承包人企业信用(或项目)得分的由分包人承担一切经济、法律责任,且承包人有权视实际情况对分包人进行处罚和索赔。3、分包人应确保分包工程的施工质量及施工期间的安全文明。如有发生质量、安全事故,均由分包人承担一切经济、法律责任。 4、承包人与发包方所签订的总包合同中相关处罚及违约责任等分包人应当在工程开工前主动索取并认真阅知,因分包人原因造成上述违约或处罚等均由分包人承担经
18、济、法律责任。5、分包人的任何一项违约或分包人原因导致承包人二次及以上工程通报及处罚的,承包人有权责令分包人限期整改或更换分包人,分包人应无条件服从更换处置并及时撤离工地现场。6、分包人资金使用应严格执行相关行业及财税规定,应首先确保各项农民工工资款项的及时、足额支付,如发生拖欠造成上访或其他不良影响的,分包人自愿接受承包人按分包合同总额2%的罚金。 7、本合同建设行政主管部门备案由分包人负责在双方签字盖章后5个工作日内办理完善。8、本合同双方签字盖章后经相关建设行政主管部门备案通过后生效。9、未尽事宜,按总包合同相关条款执行,双方共守信誉。 劳务分包单位安全生产、文明施工、治安、防火管理协议
19、书工程总承包单位:江苏广亚建设集团有限公司(以下简称为甲方)专业分包单位: 南京明辉建设有限公司 (以下简称为乙方)为了共同落实好工程项目的安全、文明、绿色施工,进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保施工安全,现根据安全生产法、建设工程安全生产条例及各级长效管理等有关规定,特签订安全生产文明施工管理协议,明确双方的责任和义务。(1) 分包概况:a) 工程项目名称: 武进西太湖塔下安置区工程一标段 b) 总承包单位项目部: 塔下安置区 项目部,负责人: 杨克勇 c) 专业分包单位: 南京明辉建设有限公司 ,负责人: 吴德新 d) 分包形式及内容: 。(2) 双方职责和义务: (一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 桩基 专业 分包 合同
限制150内