科学城南部11#开关房、路灯配电房设备及进线电缆迁移工程.doc

《科学城南部11#开关房、路灯配电房设备及进线电缆迁移工程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科学城南部11#开关房、路灯配电房设备及进线电缆迁移工程.doc（122页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流科学城南部11#开关房、路灯配电房设备及进线电缆迁移工程.精品文档.科学城南部11#开关房、路灯配电房设备及进线电缆迁移工程招标文件招 标 单 位：广州开发区政府投资建设项目管理中心招标代理单位：广州高新工程顾问有限公司日 期：2013年10月 目 录目 录2第一章 投标须知3一、投标须知前附表3二、投标须知修改表6三、投标须知通用条款13（一）总则13（二）招标文件14（三）投标文件的编制16（四）投标文件的递交23（五）开标、评标、定标及合同签定25第二章 开标、评标及定标办法28一、开标、评标及定标办法修改表28二、采用资格后审方式施工

2、招标项目开标、评标及定标办法32（一）总则32（二）开标评标办法程序和细则35两阶段评标法35第三章 合同条款52第四章 投标文件格式106第五章 技术条件（工程建设标准）121第六章 图纸及勘察资料123第七章 工程量清单124第八章招标控制价125第一章 投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-008-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本投标须知通用条款和开标、评标和定标办法通用条款可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条

3、款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州开发区政府投资建设项目管理中心代建单位： / 招标代理：广州高新工程顾问有限公司设计单位：中国恩菲工程技术有限公司监理单位： / 22.2.1工程名称科学城南部11#开关房、路灯配电房设备及进线电缆迁移工程32.2.2建设地点广州开发区科学城联和街42.2.3建设规模本工程投资总额635万元。新建1层110平方米开关房1座，安装SF6环网柜15台（迁移14台，新装1台），安装配网自动化终端控制箱3台（迁移2台，新装扩展箱1台），敷设各类电力电缆长约6130米，敷设电缆保护管1120米，砌筑电缆沟等市政工程、安装工程。52.2.4承包方式包工、包

4、料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包深化设计、包检测检验、包验收送电。综合单价包干、项目措施费包干、其他项目费包干。62.2.5质量标准符合工程施工质量验收规范合格标准72.5.1招标范围1、新建开关房、路灯房1座，新敷设高压电缆ZRYJV22-10KV-3300MM2、ZRYJV22-10KV-3240MM2、ZRYJV22-10KV-370MM2各一条，长分别为约585米、1821米、3100米，新敷设低压电缆VV22-1KV-5240MM2一条，长约1305米，包括土建、管线迁移、购置相关供电设备，人行道开挖及修复等。2、招标控制价： 82.5.2工期要求 年 月 日计划开工，施工

5、总期： 。93.1资金来源财政拨款10投标人及项目负责人资质等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。1315.1投标有效期 90 日历天（从递交投标文件截止之日计起）1416投标担保1收取方式：方式一：由广州公共资源交易中心代收。方式二：由招标人收取。2.投标担保额度：10万元（在招标过程中不可调整）。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4.投标担保的相关事宜

6、详见招标文件16款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。165.1踏勘现场招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；178.1招标答疑1.方式：网上答疑：2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前10 日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前7 日4.进入到提问区域的密码为1234565.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。1811投标文件的组成投标文件由资格审查文件、投标函、广州建设工程施工招标投标书、企业业绩一览表、响应招标文件所附施工组织设计要点

7、或施工方案的承诺书、余泥渣土运输与排放方案、投标文件编制人员名单、投标报价文件八个部分组成。1917.1投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。2019.1递交投标文件的时间和地点1.递交方式：网上递交投标文件2.递交投标文件的起始时间： 2013年 月 日 时 分。截止时间：2013年 月 日 时 分。2.地点：广州公共资源交易中心网站。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2120.4项目负责人签到时间和地点1.起始时间：2013年 月 日 时 分。截止时间：2013年 月 日 时 分。2.地点：广州公共资源交易中心开发区、萝岗区交易部

8、室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2224.1开标开始时间和地点1.开标开始时间：2013年 月 日 时 分 2.地点：广州公共资源交易中心开发区、萝岗区交易部 室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2333.4开标评标办法两阶段评标法2438.2履约担保方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。预付款担保与预付款等额，需为广州市内分行及以上银行开具的无条件不可撤销银行保函。方式二：中标人提供的履约保函的保证额为中标价款与招标控制价之间的差额，且不少于中标价款的10%。25招标控制价本项目招标控制价为人民币 4638271

9、.55 元，其中安全文明施工费为 109679.82 元, 余泥渣土运输与排放费为 25253.56 元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。26保修期按照建设工程质量管理条例规定27第二阶段评标参考价的下浮率计算第二阶段评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。28评标委员会组成由招标人依法组建评标委员会。29第一阶段企业综合诚信评价排名计分因目前尚无电力工程资质的企业诚信评价排名，故本项目不设置综合诚信排名。3013.4、13.5.2合同价款的调整办法详见合同专用条款31建设工程质量检测管理办法根据建设工程质量检测管理办法（建设

10、部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。32广州市本级财政性资金投资施工招标项目如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的，中标无效，招标人依法重新招标。33注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分。二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2010-008-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：5.1

11、修改类型：修改原文：投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。现文：投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认

12、为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。条款号：11.1 修改类型：修改原文：投标文件由资格审查文件、投标函、广州建设工程施工招标投标书、企业业绩一览表、响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书、余泥渣土运输与排放方案、投标文件编制人员名单、投标报价文件八个部分组成。现文：投标文件由资格审查文件、投标函、广州建设工程施工招标投标书、响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书、余泥渣土运输与排放方案、投标文件编制人员名单、投标报价文件八个部分组成。条款号：11.2 修改类型：修改原文：（5）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用

13、于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；现文：（5）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书（临时证书需提供身份证PDF扫描件）；条款号：11.2 修改类型：删除原文：（7）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项，详见企业业绩一览表）；条款号：11.2 修改类型：删除原文：（12）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用

14、工程需提供该项内容的证明文件）。条款号：11.2 修改类型：增加现文：（13）本工程不接受被列入广州开发区、萝岗区不良记录的单位或个人（指项目负责人）投标。条款号：11.2 修改类型：修改原文：注：资格审查内容的（2）至（9）项的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，在广州公共资源交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。现文：注：资格审查内容的（2）至（9）项的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，在广州公共资源交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资

15、格审查文件不需附该部分资料。资格审查内容的（13）项的不良记录具体名单以资格审查时开发区建设和市政园林局网站“不良记录”栏目公布名单为准（网址： bljl.aspx）。条款号：11.5 修改类型：删除原文：企业业绩一览表（格式见第四章）条款号：11.7 修改类型：修改原文：余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）。现文：余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工承包单位的专职安全员兼任工地的

16、余泥渣土运输与排放管理员。条款号：11.14 修改类型：修改原文：除工程量清单报价表相关的内容、广州建设工程施工招标投标书、企业业绩一览表外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。现文：除工程量清单报价表相关的内容、广州建设工程施工招标投标书外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。条款号：13.4 修改类型：修改原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算

17、时不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照广州市建设工程招标投标管理办法第二十四条的规定。现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但

18、施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。按照合同专用条款相关约定执行。条款号：13.5.1 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；现文：中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，按照合同专用条款相关约定执行；条款号：13.5.2 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由

19、招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，按照合同专用条款相关约定执行；条款号：13.5.3 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。现文：中标的投标文件

20、工程量清单中没有相同项目或类似项目的，按照合同专用条款相关约定执行；条款号：13.6.2 修改类型：修改原文：在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。现文：在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人招标，确定承包人和承包价格。条款号：13.8 修改类型：修改原文：属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术

21、标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。现文：本工程采用的主要材料推荐选用建设项目材料品牌或厂家选择资料库中品牌或厂家或选用同等(或以上)档次和质量的产品。所有材料品牌选择均须报发包人、监理工程师确认，所有材料及成品质量必须满足设计与规范要求，且经检验合格后方可使用。主要设备品牌如下：1、10KV环网柜（要求全密封、全绝缘单体柜）：ABB、西门子、施耐得、欧玛嘉宝（F

22、 & G）2、10KV高压电缆（阻燃、铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装）广州南洋电缆有限公司、广州岭南电缆股份有限公司、广东电缆厂有限公司、山东鲁能电缆有限公司条款号：13.10 修改类型：增加现文：投标人应对当地现有的交通道路状况进行充分调查，充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工，制定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案，确保原有道路的交通畅通和施工临时排水的通畅，并符合施工环保要求。承包人应与交警及公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担道路改线或改善和其他费用。相关费用计入措施项目费中，在施工过程中包干使用，不论何种情况均不得调增。如果中标人不及时按要求设置，业主可以另行委托其他单位

23、实施。业主按实际发生的费用在工程款中扣除，中标人不得有任何异议。条款号：13.11 修改类型：增加现文：承包人应加强周边学校、居民住宅的环境保护，制定文明施工措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照广州市建设工程文明施工管理规定（广州市人民政府令62号）、广州市建设工程现场文明施工管理办法（穗建质【2008】937号）实施，施工围蔽严格按照穗开规建200674号文关于进一步加强我区建设工地文明施工管理的通知、关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知（穗建质【2008】1008号）实施，相关费用在投标报价中考虑。条款号：13.12 修改类型：增加现文：本工程承包人通过现场考察，提出

24、具体施工方案，无论在工程施工期间或是在质量保修期内，若因施工而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，由承包人承担全部责任。条款号：20.5 修改类型：增加现文：投标申请人须按要求在开标前的项目负责人签到时提交由广州市萝岗区人民检察院（对有关单位或个人申请涉及外国国籍人士的个人行贿犯罪档案查询则由广东省人民检察院受理查询）于该项目招标期间（自招标公告发布之日起到递交投标文件截止期）出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，证明投标人及其法定代表人、项目负责人在近10年内(单位营业期限不满10年的即按单位营业执照成立日期起查询)无行贿犯罪记录。（根据最高人民检察院等十部门关于的通知（高检会20

25、065号）的规定及广州市萝岗区人民检察院等五部门关于在我区工程建设领域开展行贿档案查询的通知（穗萝检20135号）的要求，申请查询详见广州市萝岗区人民检察院网站“办事须知”栏目 广州市萝岗区人民检察院关于行贿犯罪档案查询的说明）。条款号：30.1 修改类型：修改原文： 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。现文：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。条款号：30.2 修改类

26、型：修改原文：中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：31.1 修改类型：修改原文：在收到中标通知书后的15日内，中标

27、人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。现文：在收到中标通知书后的10日内，中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。条款号： 31.2 修改类型：修改原文：中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超

28、过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：32 修改类型：修改原文：在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。现文：在合同双方全权代表在合同协议书上签字，分别加盖双方单位的公章，并在承包人提交履约担保后，合同正式生效。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 三

29、、投标须知通用条款（一）总则1定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。 （3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。子签章。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。（6）“书面文件”指打

30、字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。(7)“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2招标说明2.1本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4合格投标人的条件详见本项目招标公告5踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表

31、第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人

32、身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6投标费用不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要：第一章 投标须知第二章 开标、评标及定标办法第三章 合同条款第四章 投标文件格式第五章 技术条件（工程建设标准）（另册）第六章 图纸及勘察资料（另册）第七章 工程量清单（另册）7.2 投标人获取招标

33、文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子招标文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与招标人手写签名或者盖章具有同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过广州

34、公共资源交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。7.6招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。7.8招标人应在招标文件第四章中明确编制投标文件主要内容的格式要求。8招标答疑8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广

35、州公共资源交易中心网站进入“项目招标答疑”专区通过项目编号或名称找到所需的项目在上述的答疑时间内点击“提问” 输入密码（密码为：123456 ）进入到提问区域无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。8.2投标人应在递交投标文件截止时间前10日停止质疑，招标人应在递交投标文件截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。8.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。8.5若招标答疑

36、纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间

37、对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。（三）投标文件的编制10投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11投标文件的组成：11.1投标文件由资格审查文件、投标函、广州建设工程施工招标投标书、企业业绩一览表、响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书、余泥渣土运输与排放方案、投标文件编制人员名单、投标报价文件八个部分组成。

38、11.2资格审查文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。（2）企业资质证书；（3）投标报价与企业注册资本金的比例满足建筑业企业资质管理规定（中华人民共和国建设部令159号）的规定，投标报价以广州建设工程施工招标投标书为准；（4）建筑施工企业安全生产许可证；（5）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书（临时证书需提供身份证PDF扫描件），或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（6）项目负责人安全生产考核合格证（B类），且

39、项目负责人与安全员不为同一人；（7）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项，详见企业业绩一览表）；（8）投标人建立企业诚信档案（A类IC卡），并在有效期内，拟担任本工程项目负责人为本企业A类IC卡中的在册人员；（9）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）；（10）投标人按照规定的格式及内容要求签署的投标申请人声明（格式见第四章）；（11）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； （12）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同

40、一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。（13）本工程不接受被列入广州开发区、萝岗区不良记录的单位或个人（指项目负责人）投标。注：资格审查内容的（2）至（9）项的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，在广州公共资源交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。资格审查内容的（13）项的不良记录具体名单以资格审查时开发区建设和市政园林局网站“不良记录”栏目公布名单为准（网址： bljl.aspx）。

41、11.3 投标函（格式见第四章）11.4广州建设工程施工招标投标书（格式见第四章）11.5企业业绩一览表（格式见第四章）11.6响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书（格式见第四章）11.7余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）。11.8投标文件编制人员名单（格式见第四章）11.9投标报价部分：（1）投标总报价说明；（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下： 工程总价； 编制说明； 工程概况； 工程项目投标价汇总表； 单项工程投标价汇总表； 单位工程投标价汇总表； 分部分项工程报价表； 措施项目清单与计价表（一）； 措施项目清单与计价表（二）； 其他项目清单与计价表； 暂列金额明细表； 材料设备暂估价明细表； 专业工程暂估价明细表； 计日工计价表； 总承包服务计价表； 规费和税金项目计算表； 人工、主要材料设备、机械台班价格表（3）综合单价分析表；（4）按照招标文件要求填写的投标文件编制人员名单；（5）其它辅助说明资料。11.10工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目