茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程施工.doc

《茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程施工.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程施工.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程施工.精品文档.茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程施工招标文件项目名称：茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程招 标 人：茂名市第八小学二一六年四月第一章 招标公告 茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程招标公告 茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程项目进行公开招标，接受合格的国内投标人提交密封投标文件参加投标。有关事项如下：1采购项目编号： baxiao2016004 2项目名称：茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程。3承包

2、方式：包工包料。4项目内容：教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程。 5招标控制价：205379.54元。6合格承包商：6.1具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，在招标人所在地（市）建设主管部门备案，具有房屋建筑工程施工总承包二级（含二级）以上资质；6.2投标人应该具有安全生产许可证；6.3项目负责人具有二级建造师或以上资格（建筑工程专业），取得安全生产考核合格证；6.4投标人在参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录。遵守国家法律、法规，具有良好履行合同的能力记录。具良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。6.5投标人（或其授权

3、代表）在采购方完成过的工程维修项目中，没有不良记录。6.6本项目不接受联合体投标。6.7本项（建造师）（自行到现场进行现场勘察，并取得采购人出具的现场勘察证明书。6.8现场勘察时间为：2016年 4 月14 日至2016年 4 月 15日。勘察地点为：茂名市第八小学。 7报名要求及联系方式：7.1报名时须提供法定代表人证明书（原件）、工商营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、安全生产许可证及房屋建筑工程施工总承包二级（含二级）以上资质等证明文件，并加盖单位公章；7.2报名时间：2016年 4 月28 日至2016年 5月 3 日（上班时间）须由企业法人及项目经理（建造师）

4、到茂名市第八小学报名。 7.3报名地点：茂名市第八小学总务处。7.4联系人：张老师。7.5联系电话： 06682907319 投标文件投递及项目评审时间（暂定）：2016年 5 月 4 日下午16：30，开标地点：茂名市第八小学 茂名市第八小学 2016年4月28日 第二章 投标人须知项号条款号内 容说明与要求1工程名称茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程2建设地点茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊3建设规模茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程，经茂名市投资审核中心审核招标控制价为：205379.54元。4工程造价项目建安工程招标控制价：205379.54元。5

5、招标方式该施工项目属部门采购，由建设单位自行组织招标。6施工目标投资控制目标：不超过工程预算。进度控制目标： 2016年6月1日前竣工验收并投入使用。质量控制目标：必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。7招标范围中标人为本项目建设的实施主体，并在合同期限内负责对本项目的施工总承包建设。8计划工期30日历天。9资金来源单位自筹。一、投标须知前附表10投标人资质等级要求房屋建筑工程施工总承包二级（含二级）以上资质且具有有效的企业安全生产许可证。12报价方式固定单价合同，工程量按实结算。茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程最高投标报价值为人民币205379.54元；暂列金额按茂名市

6、投资审核中心审定的报告书中所列金额。13招标文件答疑不设集中答疑。14投标有效期为：21日历天（从投标截止之日算起）15投标文件份数一套。16投标文件提交地点及截止时间递交至：茂名市第八小学总务处地 址： 茂名市向阳街80号投标截止时间：2016年5 月 3 日17时 00分17开 标开标时间：2016年 5 月 4 日16时 30 分地 点：茂名市第八小学小会议室18评标办法详见投标须知。二、招标文件说明1、 招标文件包括下列内容：第一章 招标公告第二章 投标须知第三章 工程建设施工合同格式第四章 技术规范及要求第五章 投标文件投标函及辅助资料格式附件：诚信投标承诺书（三）投标报价说明1、投

7、标单位的投标报价应是监理服务费包干价格，超出招标控制价的报价视为无效的投标报价。2、投标人应根据茂名市投资审核中心审核的工程预算报告书和要求进行报价。3、在本合同执行完毕时，按合同专用条款的有关条款支付和结算工程费用。 4、投标货币：投标文件报价中的单位和合价全部采用人民币表示。（四）投标文件的编制1、投标函和辅助资料部分主要包括下列内容：（一）投标函部分：（1）法定代表人身份证明书（2）法人授权委托证明书（3）工程施工投标报价书（二）辅助资料：（1）营业执照副本复印件（2）资质等级证书副本复印件（3）组织机构代码证复印件 （4）税务登记证复印件（5）安全生产许可证复印件（6）现场勘探证明（五

8、） 投标文件的提交1、投标文件的装订要求：（1）所有投标文件均用A4纸装订，所有证件的复印件必须加盖投标单位公章。（2）投标文件按招标文件的要求、规定的顺序和格式装订成册，并编有目录和页码。2、投标人应将所有投标文件密封。3、对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。4、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件（投标人）少于3个的，招标人将依法重新组织招标。（六） 开标1、招标人按本须知前附表第17项所规定的时间和地点公开开标，并通知所有投标人参加。2、开标程序：（1）开标由招标单位领导主持。（2）由投标人代表和局纪监室人员检查投标文件的密封情况。（3）经确认无误后，由有关工作人

9、员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（4）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。（七） 评标1、评标委员会由招标人依照茂名市教育局相关文件要求组建，负责评标活动。评标工作在市教育局纪检部门监督下，由评标委员会组织进行。2、从学校各部门、各年级、各科组等代表组成9人以上单数成员评标委员会，并现场推荐评标委员会负责人。3、开标结束后，开始评标。4、评标办法（一）由评标委员会全体成员无记名投票产生招标参考价：（1）由评标委员会成员当场在12%至+3%之间任选一个百分数（小数点之后最多只能两位数），表明个人建议此项目招标参考

10、价应该是招标控制价再上浮或再下浮多少百分比；（2）当场回收并公布每个评标委员会成员建议上浮或下浮的百分比；（3）按照评标委员会成员所建议的百分比相加之和除评标委员会总人数的公式算出此项目招标控制价最终浮动系数；（4）按照“招标控制价（1+最终浮动系数）”的公式算出最终的招标参考价并当场公布。（二）按照收到招标文件的先后顺序当众开标，宣读投标人名称、投标价格等。如发现高于招标控制价的，宣布为无效投标。（三）按照最接近招标参考价原则确定中标人，中标价为招标控制价、招标参考价、中标人投标价三者之中的最低者。（四）有效投标人的开标情况全部按接近招标参考价的先后顺序当场公开列名并作为备选。如果事后发现并

11、确认中标人有不符合投标条件的按规定取消其中标资格，或中标人在签订项目合同之前自动放弃中标资格，备选投标人按顺序递补。（五）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在中标情况上签字确认。5、评标结果公示在评标结束的第二天，招标人将评标结果在学校校园网及学校公示栏上公示，公示期三个工作日。6、中标通知书（1）公示期满后，招标人按规定重新核对中标人投标条件，如果没有发现任何违法行为或不符合招标公告设定的，招标人及时向中标人发出中标通知书。（2）招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式或电话形式通知所有未中标的投标人。（3）中标通知书为合同的组成部分。7、合同的签订中标人应按中标通

12、知书规定的时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与招标人签订委托施工合同。所签服务合同的价格为招标控制价、招标参考价、中标人投标价三者之中的最低者。如中标人在签订项目合同之前自动放弃中标资格，备选投标人按顺序递补。第三章 工程建设施工合同格式工程编号：合同编号：广 东 省 建 设 工 程 施 工 合 同 工程名称： 工程地点： 发 包 人： 承 包 人： 广东省住房和城乡建设厅制 第一部分 协 议 书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立

13、本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：财政拨款二、工程承包范围 承包范围: 茂名市第八小学教学楼首层中厅及内厅走廊地坪改造工程，具体详见图纸及现场修改。三、合同工期 工程合同工期总日历天数： 天。 从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工。 四、质量标准 工程质量标准： 国家建设工程质量验收标准 (GB50300-2001)合格以上。 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：￥ 元。项目单价：详见承包人的投标报价书 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 6.1

14、组成本合同的文件包括：1、协议书；2、履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；3、中标通知书；4、承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；5、专用条款；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、本工程最高限价报告或专用条款约定的其他文件。 6.2 双方有关工程洽商、变更等书协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部

15、义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效 订立合同时间： 年 月 日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 户 号： 户 号： 行 号： 行 号： 邮政编码： 邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱: 第二节 通用条款（略）本项目施工招标文

16、件合同通用条款执行自2010年 月 日起施行的广东省建设工程标准施工合同（2009版）内容，见（粤建管字200962号）通知。第三部分专用条款1定义1.53 所采用的书面形式包括：1、文书、2、传真、3电子邮件；2合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：1.本工程施工图纸;2.本工程施工现场修改、变更。4语言及适用的法律、标准与规范4.3 约定适用的标准、规范的名称：现行建筑安装工程施工及建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）验收规范和工程质量检验评定标准。5施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间： 合同签订后3天内提供，在不影响施工进

17、度的前提下，发包人可以延迟提供部份单位工程图纸。(2)施工设计图纸提供的数量：完整的施工图纸 份。5.2 施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：不要求。(2)施工设计图纸提供的数量：不要求。6通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人： 发包人 通讯地址：收件人： 邮政编码： 承包人通讯地址：收件人： 邮政编码： 监理单位 通讯地址：收件人：邮政编码： 造价咨询单位： 通讯地址：收件人：邮政编码： (2) 视为送达的其他方式：派人面交、特快专递、挂号信。 7工程分包7.5(1) 指定分包工程： (2) 分包工程价款的支付方式： 13交通运输13.

18、1 道路通行权和场外设施的约定： 13.2 场外施工道路的约定： 13.4 超大件和超重件运输的约定： 14专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师：具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围： (2)专项批准事件的造价工程师具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围： (3)专项批准事件的建造师的：具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围： （1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前完成。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前5天内发包人负责把、电接通至施工现场红线外30米内。（3）开工施工现场与城乡公共

19、道路的通道的约定： 开工前与相关部门协调，具备能满足施工实施的需要。 (4) 提供有关资料的时间：开工前进行现场交底。施工必要时，发包人提供地质勘察资料。(5) 办理有关所需证件的约定：开工前办理好施工界区内的建设规划许可证、施工许可证等所有的报建手续。(6) 现场交验的时间：承包人进驻工地后3天内进行现场交验。(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后5天内提供。(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：承包人领取施工设计图纸后7天内，发包人组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底。 （9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工

20、作的约定： 。 (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：按合同专用条款第81.1条规定付款。委托给承包人负责的部分工作有：配合办理施工许可证等有关报建手续。19.3提供施工场地的时间：在开工前完成。19.4支付期及支付方式的约定： (1) 工程价款支付期限：按合同专用条款第79条预付款及第81条进度款的规定期限支付。 (2)工程价款支付方式：按协议书所注明的银行帐号转帐。20 承包人20.2承包人完成下列工作的约定 (5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求： 。20.4承包人完成设计的约定(1) 承包人负责的设计有： 。(2) 承包人提交设计图纸的时间：不要求。22 发

21、包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码： 联系电话：传真号码： (2)发包人对发包人代表权力做如下限制：所有施工过程中的签证。23监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1) 监理单位：法定代表人： (2) 任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话：传真号码： 23.3（11）需要发包人批准的其他事项：所有设计变更、洽商记录、图纸会审纪录、施工组织设计等及工程内容及工程量的变化可能导致合同价款调整的，必须先经发包人同意，否则，结算时不予认可。24造价工程师24.

22、1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1) 造价咨询单位：法定代表人： (2) 任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下: 通讯地址： 邮政编码： 联系电话：传真号码： 24.3（4）需要发包人批准的其他事项：工程进度及结算资料应报经发包人认可，结算要经发包人审阅后方可签字。25承包人代表25.1承包人任命（ ）为承包人代表，其联络通讯地址如下： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话：传真号码： 26指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定： （1）实施、完成任何永久工程的分包人： （2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人： （3）指定分包人的有关规定： 28工程担保28.

23、1承包人提供履约担保的约定 （1） 履约担保的金额： / 。（大写）： （小写）： (2) 提供履约担保的时间： (3) 出具履约担保的银行： 28.2 履约担保退还时间的约定： 28.4发包人提供支付担保的约定 （1） 支付担保的金额： （大写） （小写 ）(2) 提供支付担保的时间： (3) 出具支付担保的银行： 28.5履约担保退还时间的约定： 28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：（1） 承包人履约担保内容： 承包人违约的具体责任： 由于乙方原因造成质量问题以及的工期延误，按期违规处理，每拖延一天扣除乙方单项工程总造价的0.1%作为违约金。（4）发包人违约的具体责任：如果由于甲方不

24、按支付工程款或图纸延误等原因，每延误一天按单项工程总造价的0.1%作为违约金计罚给乙方，延误的工期则相应顺延。31不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：不可抗力是批承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除了通用条款31.1条包含的不可抗力因素外，包括担不限于：地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；核反应、辐射或放射性污染；瘟疫等。32保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有： 无。32.8担保内容和责任等事项的约定：33进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：3

25、4开工34.2 在本合同签订后的（7天）内签发开工令。35暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：无。36工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（ ）天。(1) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。 (2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。38提前竣工38.1计划竣工日期： 42质量目标42.1工程质量标准：建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）合格以上。45安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容： 45.5治安管理的约定： 46测量放线46.1施工控制网资料提交的时间： 46.4测量放线误差的约定： 4

26、8发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：无。49承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备：按通用条款本条规定要求。49.2承包人供货与清点要求：按通用条款本条规定要求。 49.8发包人指定的生产厂家或供应商： 50.材料和工程设备的检验试验50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点： 51施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。 53隐蔽工程和中间验收（1） 53

27、.1 （2） 工程质量应达到相关验收规范合格以上等级标准。55工程试车55.1是否需要试车 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容和要求：56工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：无。58竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为 其范围包括： (2) （工程名称）工程，计划竣工时间为 (3) 其范围包括： 58.11合同工程需在施工期运行的约定：无 。59 缺陷责任与质量保修59.8 工程质量保修的约定：按工

28、程质量保修书约定的工作内容执行。63暂列金额63.1合同工程的暂列金额为 0 元，以本项目招标控制价分部分项项费为计算基础的 计算，不列入投标竞争的范围，由发包人在施工过程中根据实际发生各种情形按合同通用条款本款相关规定支付使用。65暂估价65.3 合同工程含有专业工程的暂估价金额为 元。66提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定： 66.2误期赔偿费的约定： 67优质优价奖67.1优质优价奖的约定： 没约定优质优价奖的，本款不适用； 约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付： 无 。68合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括：（1）工程量的偏差；（2）工程变更

29、；（3）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；（4）工程造价管理机构发布的造价调整；（5）政府对工程结算的政策性调整；（6）其他调整因素：包括非承包人原因确需临时变更施工组织设计或其它特殊工序的施工方案有及不可抗力因素造成对工程的影响。72工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：本工程采用固定单价合同，工程量按实结算。因设计变更或发包人要求增加的工程量，工程施工期间按图纸及工程量清单中指定材料规格、品牌施工的，以实际完成的工程量按中标综合单价进行结算。预算包干费执行最高限价计算。施工图范围以外，若由于非承包人原因确需现场签证的设计变更、

30、增减工程量及工程量清单中指定材料规格、品牌等改变，茂名市投资审核中心审核的工程预算审核报告书中已有适用于变更工程的单价或总价，按审核报告书已有的价格调整；审核报告书中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格调整；审核报告书中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包人依据变更工程内容、按现行定额计量规则和计价办法、套用工程造价管理机构发布的同期建设信息材料价格与承包人投标报价的浮动率，提出变更工程内容，经上级主管部门及发包人确认后才能进行调整，原则上增减工程不能超过10%，总结算价不能超过合同总价，否则，结算时不予认可。73工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算

31、价调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：图纸范围内工程量的偏差或因工程材料的型号、品牌的更换或材料价格的调整而导致合同价款的调整，措施项目费（包括技术措施费与其它措施费）不进行调整；图纸范围以外增减工程量，措施项目费可以调整。75现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：所有合同以外的零星项目、非承包人责任事件等涉及工程内容及工程量的变化或材料的更换可能导致合同价款调整的，承包人在收到书面变更通知和相关资料后7天内向发包人提交现场签证报告，发包人 在3天内予以确认或提出修改意

32、见，并在该事实发生后5天内经发包人 签，才可作为合同价款调整的依据，否则，结算时不予认可。76物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法：施工期间若人工、材料（设备）、施工机械台班价格涨落较大，则按中华人民共和国国有标准建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）的相关规定进行调整，主要材料在施工期间的信息价平均值增减超出投标截止日期上月信息价5%时，超出5%部分的价差按实计算调整；对施工机械使用费超出10%时，超出10%部分的价差按实计算调整。施工期间主要材料信息价的平均值增减低于投标当月信息价的5%，施工机械使用费介格涨落低于10%时，合同价款不作调整

33、，风险范围内发生的费用由发包人、承包人各自承担。76.2调整合同价款日期 招标工程的递交投标文件截止日期： 非招标工程的合同订立时间：78支付事项78.2计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 其他为 。79预付款80安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容和范围(2) 承包人安全防护、文明施工费的报价总额： 元。80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式81进度款81.1支付期间82竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：办理结算程序和时限为： 承包人在工程竣工验收合格后三个月内交齐有关竣工图纸资料、结算文件等送交发包

34、人，发包人在收到结算资料后28天内审核完毕，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），承包人在收到核实意见后的28天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给发包人。发包人将竣工结算文件和完整竣工结算图纸资料，报送茂名市投资审核中心审核，经三方定案后28天内一次性支付工程竣工结算价款。 84质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1) 质量保证金的金额 (2) 质量保证金的扣留 84.3质量保证金的返还时间：投标人在中标后5个工作日内需向采购人提交中标价的5的金额作为履约保证金（以公对公账户转账至采购人账户），工程竣工验收合格并结算后，履约保证

35、金转为质保金，质保期满无质量问题，则采购人在1个月内一次性无息返还全额质保金给承包人。85最终清算付款85.1最终结清申请报告 提交份数：一式四份。提交期限：86合同争议86.4争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定。 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：86.6双方同意选择下列一种方式解决争议： 向 （仲裁机构）申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。91保密要求91.1提供保密信息的期限：无.94合同份数94.1提供合同文本 按合同通用条款的规定，由发包人提供。 不按合同通用条款的规定，提供方式为： 由中标人按照招标文件的合同内容、格式及其投标文件的有关内容编写合同文本。 94.2

36、 双方约定合同份数：本合同正本二份，发包人、承包人各执一份。副本肆份，双方各执贰份，正本与副本均具有同等效力。当正本与副本不一致时，以正本为准。95. 补充条款 附件1质量保修书房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法和建质20057号文件建设工程质量保证金管理暂行办法，经协商一致，对 工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、市政道路、围

37、墙，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、电线电缆、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目，具体保修的内容，双方约定如下：改造工程二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年。 3.装修工程为1年； 4.电线电缆、给排水管道、设备安装工程为1年； 5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期； 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年； 7.其它项目保修期限约定如下：1年。 质量保修期自工

38、程竣工验收合格之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告30天后，工程自动进入质量保修期。三、质量保修责任：1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他