建设工程检测合同(共7页).doc

《建设工程检测合同(共7页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程检测合同(共7页).doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上建 设 工 程 检 测 合 同工程名称： 老动物园1#、2#、3#停车场及道路通道工程项目 合同编号： JCHT 发 包 人 ： 南昌城市建设投资发展有限公司 南昌市建筑科学研究所检 测 人： 南昌市建筑工程质量检测中心 签订时间 ： 二一三年三月 江西省力学学会基础工程检测与研究专业委员会监制发包人委托检测人承担 老动物园1#、2#、3#停车场及道路通道项目工程试桩及工程桩的检测任务。根据中华人民共和国合同法、建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2003）及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程桩基检测质量，经甲、乙双方协商一致，签订

2、本合同，共同遵守。第一条：工程概况：1.1 工程建设地点： 南昌市福州路 1.2 工程规模、特征： 1、试桩：静载18根：抗压桩9根，桩径700mm，设计桩长约24m，设计单桩竖向抗压承载力极限值分别为8000kN、6100kN、5800kN各三根；抗拔桩9根，桩径700mm、 800mm，设计桩长约24m、约10m，设计单桩竖向抗拔承载力极限值分别为3200kN、2000kN、1100kN各三根，全部采用钻孔灌注桩。 2、工程桩：总桩数782根；桩径700mm、800mm、900mm；设计桩长10-18.5m；设计单桩竖向抗压承载力极限值5800-8600kN；设计单桩竖向抗拔承载力极限值7

3、00-2800kN。 1.3 预计检测工作量： 1、试桩检测：堆载法静载抗压试验9根，抗拔静载试验9根；低应变动测18根；内力测试18根。 2、工程桩检测：自平衡静载10根，抗拔静载试验10根；低应变动测782根；钻孔取芯82根（孔）。 1.4 最终检测工作量（吨位）以质监管理部门核定的检测方案为准。第二条：发包人就及时向检测人提供下列文件资料及施工条件，并对其准确性、可靠性负责，并对其费用负责。2.1 提供本工程地质报告。2.2 提供工程工作范围建筑总平面布置图。2.3 提供单体桩基平面图。2.4 提供桩基施工现场记录（砼试块报告、机台记录等）。2.5 负责场地的三通一平，确保低应变等检测的

4、桩头平整无水。2.6 提供检测所用的水电（不计费），辅助检测设备到达检测桩位。第三条：检测人向发包人提交检测成果资料并对其质量负责。检测人负责向发包人提交检测成果资料伍份，所有检测成果资料必须经省建设厅基础检测质量认证，并出具认证报告。第四条：开工及提交检测成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交检测成果资料的时间4.1.1 本工程的检测工作定于 年 月 日开工，按单位工程完工后地基或桩基达到检测要求龄期，且发包人工作满足检测要求后， 天内检测人应完成现场检测工作， 天内提交成果资料。由于发包人或检测人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 检测工作

5、有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非检测人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程检测费用按国家规定的标准工程勘察设计收费标准（2002年修订本）及赣价费字199952号文为基础，优惠后确定单价如下：抗拔静载为39元/吨；抗压静载为39元/吨；低应变为70元/根；内力测试为12000元/根；钻孔取芯为220元/米。4.2.2 本工程检测费为（大写）1、试桩检测费为：元（陆拾陆万肆仟叁佰柒拾陆元整）。2、工程桩检测费（预算）为：元（捌拾陆万贰仟捌佰捌拾伍元整），工程桩检测费以实际检测工

6、作量结算为准。 4.2.3静载结算吨位根据设计要求及甲方要求试桩的极限承载力规范（JGJ1062003）规定1.2的堆载系数结算静载工程量。4.2.4 检测费用支付：1、试桩检测费：签订合后、进场检测前一次性支付检测费用的50%即：元；办理认证时一次性支付检测费用的50%即：元。 2、工程桩检测费：签订合后、进场检测前一次性支付检测费用的50%即：元+自平衡安装（配件费）34000元；检测完成后、提交报告前一次性支付检测费50%即：元。 第五条：发包人、检测人责任5.1 发包人责任：5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向检测人明确检测任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.

7、2 检测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后再进行检测，且检测费用由双方协商也作相应变更。5.1.3 由于发包人原因造成检测人停、窝工，工期顺延。5.1.4 发包人应保护检测人的投标书、检测方案、报告书、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经检测人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。如发生上述情况，发包人承担相应责任，检测人有权索赔。5.2 检测人责任5.2.1 检测人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程检测，按本合同规定的时间提交质量合格的检测成果资料，并对其负责。5.2.2 由于检测人提

8、供的检测成果资料质量不合格，检测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若检测人无力补充完善，需另委托其他单位时，检测人应承担全部检测费用；若因检测质量造成重大经济损失或工程事故时，检测人除应负法律责任和免收直接受损失部分的费用外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、检测人商定为实际损失部分检测费的100%。5.2.3 检测过程中，根据工程的检测工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改检测工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4 在现场工作的检测人员，应遵守发包人的安全卫生及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中检测

9、人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1 由于发包人未给检测人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。6.2 由于检测人原因造成检测成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工检测费用由检测人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，检测人未进行检测工作的，不退还发包人已付定金；已进行检测工作的，完成的工作量在50%以内的，应向检测人支付检测费50%；完成的工作量超过50%时，则应向检测人支付预算100%的检测费。6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付检测费，如超过规定日期20天，则每超过20天后的一日，应偿付未支付检测费的千分

10、之一逾期违约金。6.5 由于检测人原因未按合同规定时间（日期）提交检测成果资料，每超过一日，应减收检测费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；检测人履行合同时，双倍返还定金；第七条：本合同未尽事宜，经发包人与检测人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项： 第九条：本合同发生争议，发包人、检测人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、检测人同意由当地仲裁委员会仲裁。发包人、检测人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可向当地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、检测人签字盖章后生效；发包人、检测人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、检测人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式伍份，发包人贰份，检测人贰份，专业委员会备案壹份。以下无正文。发包人名称： 检测人名称：（盖章） （盖章） 南昌市建筑科学研究所法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 电 话： 电 话开户银行： 开户银行：南昌银行福州路支行帐 号： 帐 号：专心-专注-专业