第四章造价答案3套(共94页).docx

《第四章造价答案3套(共94页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第四章造价答案3套(共94页).docx（94页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上详细解答考试试卷1.单选题(2分)未经（）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。窗体顶端 A: 专业监理工程师 B: 总监理工程师 C: 设计代表 D: 监理单位技术负责人窗体底端正确答案：B你的解答：B2.单选题(2分)项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在（）中向建设单位报告工程实际进展情况。窗体顶端 A: 专题报告 B: 监理工作联系单 C: 监理月报 D: 监理周报窗体底端正确答案：C你的解答：C3.单选题(2分)哪一类工程变更需要填写工程变更单C.0.2表，并需要总监、项目经理、设计项目负责人、

2、建设单位项目负责人签字认可？（ ）窗体顶端 A: 设计变更 B: 建设单位要求变更 C: 监理单位要求变更 D: 施工单位提出变更 E: 其他相关单位或部门提出变更窗体底端正确答案：D你的解答：D4.单选题(2分)与建设单位和施工单位协商一致后，在（）内签发费用索赔报审表，并报建设单位。窗体顶端 A: 施工合同约定的期限 B: 7天 C: 15天 D: 21天窗体底端正确答案：A你的解答：A5.单选题(2分)施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定时，( )应予以受理。窗体顶端 A: 建设单位 B: 施工单位 C: 监理单位 D: 设计单位窗体底端正确答案：C你的解答：C6.单选题(2分)当影

3、响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对（）提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。窗体顶端 A: 建设单位 B: 施工单位 C: 监理单位 D: 设计单位窗体底端正确答案：B你的解答：B7.单选题(2分)当影响工期事件结束后，项目监理机构应对（）提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。窗体顶端 A: 建设单位 B: 施工单位 C: 监理单位 D: 设计单位窗体底端正确答案：B你的解答：B8.单选题(2分)施工单位因工程延期提出费用索赔时，( )应按施工合同约定进行处理窗体顶端 A: 建设单位 B: 施工单位 C: 项目监理

4、机构 D: 设计单位窗体底端正确答案：C你的解答：C9.单选题(2分)总监理工程师负责（）建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期等。窗体顶端 A: 解决 B: 调解 C: 处理 D: 裁决窗体底端正确答案：B你的解答：B10.单选题(2分)项目监理机构可要求争议双方出具相关证据。总监理工程师应遵守（）的原则，提出合同争议的处理意见。窗体顶端 A: 客观、公平 B: 业主利益最大化 C: 保护施工单位合理权益 D: 诚信科学窗体底端正确答案：A你的解答：A11.多选题(3分)监理合同应包括哪些内容？（ ）窗体顶端 A: 范围，内容，服务期限 B: 服务报酬 C: 服务原则 D: 及

5、双方进行的义务 E: 违约责任窗体底端正确答案：ABDE你的解答：ABDE12.多选题(3分)项目监理机构应按下列程序进行竣工结算款审核：（）窗体顶端 A: 专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见 B: 总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商 C: 达成一致意见的，应按施工合同约定处理 D: 不能达成一致意见的，在总监与建设单位和施工单位协商处理 E: 总监理工程师有权裁决双方的分歧窗体底端正确答案：AB你的解答：AB13.多选题(3分)项目监理机构应按下列程序进行工程计量和

6、付款签证：（）窗体顶端 A: 专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请 B: 专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见 C: 总监理工程师签发工程款支付证书，并报建设单位 D: 专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见，并报建设单位 E: 监理员核对完成工程量窗体底端正确答案：ABC你的解答：ABC14.多选题(3分)对（）的工程部位，项目监理机构不进行工程计量。窗体顶端 A: 验收不合格 B: 不符合施工合同约定 C: 建设单位不同意 D: 监理单位不同意 E: 验收合格窗体底端正确答案：AB你的解答：AB15.多选题(3分)未经监理人员（）的工程量，监

7、理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。窗体顶端 A: 核算 B: 质量验收合格 C: 审批 D: 不符合施工合同规定 E: 办理交接手续窗体底端正确答案：BD你的解答：BD16.多选题(3分)专业监理工程师在检查进度计划实施情况时应做好记录，如发现实际进度与计划进度不符时，应（）窗体顶端 A: 签发罚款单 B: 向建设单位报告工期延误风险 C: 签发监理通知 D: 要求施工单位采取调整措施，确保进度计划的实施 E: 提出调整方案窗体底端正确答案：CD你的解答：CD17.多选题(3分)由于施工单位原因导致实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应（）窗体顶端 A: 签发罚款单 B: 签发监

8、理通知 C: 要求施工单位采取补救措施，调整进度计划 D: 向建设单位报告工期延误风险 E: 组织人员赶工窗体底端正确答案：BCD你的解答：BCD18.多选题(3分)当承包单位未能按照施工合同要求的（）时，项目监理机构应按施工合同规定从施工单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。窗体顶端 A: 工期竣工交付 B: 造成工期延误 C: 工程验收质量 D: 工程材料 E: 调整内部人员窗体底端正确答案：AB你的解答：AB19.多选题(3分)项目监理机构按（ ）程序处理施工单位提出的工程变更窗体顶端 A: 总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见 B: 对涉及工程设计文件

9、修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件 C: 必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议 D: 总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估 E: 总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，签发工程变更单窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD20.多选题(3分)项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的（）窗体顶端 A: 计价原则 B: 价格上限 C: 计价方法 D: 价款 E: 付款方式窗体底端正确答案：ACD你的解答：ACD21.多选题(

10、3分)项目监理机构处理费用索赔的主要依据应包括下列内容：（）窗体顶端 A: 法律法规 B: 勘察设计文件、施工合同文件 C: 监理规划 D: 索赔事件的证据窗体底端正确答案：ABD你的解答：ABD22.多选题(3分)项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（）窗体顶端 A: 索赔事件造成施工单位直接经济损失 B: 索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定 C: 索赔事件造成工期延期 D: 施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔 E: 施工单位提出索赔滞后约定期限窗体底端正确答案：ABD你的解答：ABD23.多选题(3分)监理工程师处理费用索赔的原则（）窗体顶端 A:

11、公正性 B: 及时性 C: 一致性 D: 诚信性 E: 主观性窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD24.多选题(3分)项目监理机构批准工程延期应同时满足（ ）条件窗体顶端 A: 施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期 B: 因非施工单位原因造成施工进度滞后 C: 施工进度滞后影响到施工合同约定的工期 D: 因施工单位原因造成施工进度滞后 E: 因连续大雨影响进度窗体底端正确答案：ABC你的解答：ABD25.多选题(3分)当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时（）进行（），签署工程临时延期审核意见后报建设单位。窗体顶端 A: 延期报审表 B: 审查

12、C: 延期证明 D: 验收 E: 核对窗体底端正确答案：AB你的解答：AB26.多选题(3分)施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构不需按（）约定进行处理。窗体顶端 A: 施工计划 B: 监理细则 C: 监理规划 D: 施工合同 E: 施工组织设计窗体底端正确答案：ABC你的解答：ABC27.多选题(3分)发生工期延误时，项目监理机构不需按（）约定进行处理窗体顶端 A: 施工计划 B: 监理细则 C: 施工合同 D: 监理合同 E: 总承包合同窗体底端正确答案：ABD你的解答：ABD28.多选题(3分)项目监理机构处理施工合同争议时应进行（ ）工作。窗体顶端 A: 了解合同争议情况 B

13、: 及时与合同争议双方进行磋商 C: 提出处理方案后，由总监理工程师进行协调 D: 当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见 E: 项目监理机构应按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD29.多选题(3分)因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位按下列哪些款项协商确定施工单位应得款项，并应签发工程款支付证书。（）窗体顶端 A: 施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项 B: 施工单位合理的利润补偿 C: 施工单位人员的合理遣返费用 D: 施工单位的生活费用 E: 施工单位的差旅费窗体底端正

14、确答案：ABC你的解答：ABC30.多选题(3分)因施工单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定，从下列哪些款项中确定施工单位应得款项或偿还建设单位的款项。（）窗体顶端 A: 施工单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和已给付的款项 B: 施工单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的价值 C: 施工单位造成的施工缺陷 D: 施工合同约定的施工单位应支付的违约金 E: 建设单位到货设备价值窗体底端正确答案：ABD你的解答：ABD31.判断题(1分)专业监理工程师应审查施工单位提交的工程结算款支付申请书，提出意见。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对32.判

15、断题(1分)总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后无需报建设单位审批。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错33.判断题(1分)项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并应在监理月报中向建设单位报告。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对34.判断题(1分)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对35.判断题(1分)施工进度计划审查的基本内容应包含施工进度计划是否符合施工合同中工期的约定。窗体顶端 正确 错误

16、窗体底端正确答案：对你的解答：对36.判断题(1分)由于施工单位原因导致实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应直接调整施工进度计划，要求施工单位按照调整后的进度计划进行。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错37.判断题(1分)工程变更涉及到设计说明变更、人防、消防、环保、节能、结构等内容的，需要经过有关部门重新审查。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错38.判断题(1分)审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料的，应在施工合同约定的期限内发出通知。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：错39.判断题(1分)因施工单位原因造成建设单位损

17、失，建设单位提出索赔的，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对40.判断题(1分)项目监理机构应在竣工前收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错41.判断题(1分)当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并应与建设单位协商。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错42.判断题(1分)施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答

18、：对43.判断题(1分)当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对44.判断题(1分)因非施工单位原因造成施工进度滞后时，项目监理机构应批准工程延期。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错45.判断题(1分)当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对46.判断题(1分)项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施

19、工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方提交仲裁或诉讼。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：错你的解答：错47.判断题(1分)在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构可按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对48.判断题(1分)项目监理机构接到处理施工合同争议要求后应及时与合同争议双方进行磋商。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对49.判断题(1分)因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定代表建设单位和施工单位按对应款项协商确定施工单位应得款项，并应签发工程款支付证书。窗体顶端 正确

20、错误窗体底端正确答案：错你的解答：错50.判断题(1分)因非建设单位、施工单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定处理合同解除后的相关事宜。窗体顶端 正确 错误窗体底端正确答案：对你的解答：对100.0分 考点答题情况正确率总监理工程师培训 50 / 50100.00% 1. singlechoice2131单选题(2分)19272窗体顶端未经（）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A: 专业监理工程师B: 总监理工程师C: 设计代表D: 监理单位技术负责人窗体底端正确答案：B你的解答：B来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章

21、） 总监理工程师培训 知识关键点：2. singlechoice2131单选题(2分)19281窗体顶端哪一类工程变更需要填写工程变更单C.0.2表，并需要总监、项目经理、设计项目负责人、建设单位项目负责人签字认可？（ ）A: 设计变更B: 建设单位要求变更C: 监理单位要求变更D: 施工单位提出变更E: 其他相关单位或部门提出变更窗体底端正确答案：D你的解答：D来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：3. singlechoice2131单选题(2分)19300窗体顶端审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料的，应

22、在（）约定的期限内发出通知；A: 设计合同B: 采购合同C: 施工合同D: 监理合同窗体底端正确答案：C你的解答：C来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：4. singlechoice2131单选题(2分)19301窗体顶端与建设单位和施工单位协商一致后，在（）内签发费用索赔报审表，并报建设单位。A: 施工合同约定的期限B: 7天C: 15天D: 21天窗体底端正确答案：A你的解答：A来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：5. singlechoice21

23、31单选题(2分)19310窗体顶端当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对（）提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。A: 建设单位B: 施工单位C: 监理单位D: 设计单位窗体底端正确答案：B你的解答：B来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：6. singlechoice2131单选题(2分)19312窗体顶端施工单位因工程延期提出费用索赔时，( )应按施工合同约定进行处理A: 建设单位B: 施工单位C: 项目监理机构D: 设计单位窗体底端正确答案：C你的解答：C来源第四章 总监

24、理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：7. singlechoice2131单选题(2分)19323窗体顶端因（）导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位按对应款项协商确定施工单位应得款项，并应签发工程款支付证书。A: 气候原因B: 施工单位原因C: 人为原因D: 建设单位原因窗体底端正确答案：D你的解答：D来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：8. singlechoice2131单选题(2分)19324窗体顶端项目监理机构接到合同争议的调解

25、要求后应进行调解工作。当调解未能达成一致时，总监理工程师应在（）规定的期限内，提出处理合同争议的意见。A: 委托监理合同B: 施工合同C: 有关法律D: 行业惯例窗体底端正确答案：B你的解答：B来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：9. singlechoice2131单选题(2分)19325窗体顶端在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应（）地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。A: 及时B: 公正C: 准确D: 合理窗体底端正确答案：B你的解答：B来源第四章 总监理工程师

26、的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：10. singlechoice2131单选题(2分)19326窗体顶端总监理工程师负责（）建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期等。A: 解决B: 调解C: 处理D: 裁决窗体底端正确答案：B你的解答：B来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：11. multiplechoice2132多选题(3分)19271窗体顶端监理合同应包括哪些内容？（ ）A: 范围，内容，服务期限B: 服务报酬C: 服务原则D: 及双方进行的义务E:

27、违约责任窗体底端正确答案：ABDE你的解答：ABDE来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：12. multiplechoice2132多选题(3分)19273窗体顶端项目监理机构应按下列程序进行竣工结算款审核：（）A: 专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见B: 总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商C: 达成一致意见的，应按施工合同约定处理D: 不能达成一致意见的，在总监与建设单位和施工单位协商处理E:

28、总监理工程师有权裁决双方的分歧窗体底端正确答案：AB你的解答：AB来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：13. multiplechoice2132多选题(3分)19274窗体顶端项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证：（）A: 专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请B: 专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见C: 总监理工程师签发工程款支付证书，并报建设单位D: 专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见，并报建设单位E: 监理员核对完成工程量窗体底端正确答案：ABC你的解答

29、：ABC来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：14. multiplechoice2132多选题(3分)19276窗体顶端未经监理人员（）的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。A: 核算B: 质量验收合格C: 审批D: 不符合施工合同规定E: 办理交接手续窗体底端正确答案：BD你的解答：BD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：15. multiplechoice2132多选题(3分)19282窗体顶端项目监理机构应审查施工单位报审的施工总

30、进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。施工进度计划审查应包括（ ）等基本内容。A: 是否符合施工合同约定B: 工程项目无遗漏C: 阶段性计划是否满足总进度要求D: 施工顺序的安排是否符合施工工艺要求E: 是否符合建设单位提供的施工条件窗体底端正确答案：ACDE你的解答：ACDE来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：16. multiplechoice2132多选题(3分)19283窗体顶端专业监理工程师在检查进度计划实施情况时应做好记录，如发现实际进度与计划进度不符时，应（）A: 签

31、发罚款单B: 向建设单位报告工期延误风险C: 签发监理通知D: 要求施工单位采取调整措施，确保进度计划的实施E: 提出调整方案窗体底端正确答案：CD你的解答：CD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：17. multiplechoice2132多选题(3分)19284窗体顶端由于施工单位原因导致实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应（）A: 签发罚款单B: 签发监理通知C: 要求施工单位采取补救措施，调整进度计划D: 向建设单位报告工期延误风险E: 组织人员赶工窗体底端正确答案：BCD你的解答：BCD来源第四章 总监理

32、工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：18. multiplechoice2132多选题(3分)19285窗体顶端当承包单位未能按照施工合同要求的（）时，项目监理机构应按施工合同规定从施工单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。A: 工期竣工交付B: 造成工期延误C: 工程验收质量D: 工程材料E: 调整内部人员窗体底端正确答案：AB你的解答：AB来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：19. multiplechoice2132多选题(3分)19292窗体顶端项目监理机构按（ ）

33、程序处理施工单位提出的工程变更A: 总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见B: 对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件C: 必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议D: 总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估E: 总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，签发工程变更单窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键

34、点：20. multiplechoice2132多选题(3分)19293窗体顶端发生工程变更，无论是由设计单位或建设单位或施工单位提出的，均应经过（）的签认，并通过总监理工程师下达变更指令后，施工单位方可进行施工。A: 建设单位B: 设计单位C: 施工单位D: 工程监理单位E: 勘察单位窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：21. multiplechoice2132多选题(3分)19294窗体顶端项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的（）A: 计价

35、原则B: 价格上限C: 计价方法D: 价款E: 付款方式窗体底端正确答案：ACD你的解答：ACD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：22. multiplechoice2132多选题(3分)19302窗体顶端项目监理机构处理费用索赔的主要依据应包括下列内容：（）A: 法律法规B: 勘察设计文件、施工合同文件C: 监理规划D: 索赔事件的证据窗体底端正确答案：ABD你的解答：ABD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：23. multiplechoice2

36、132多选题(3分)19305窗体顶端当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并与（）协商。A: 建设单位B: 施工单位C: 设计单位D: 勘察单位E: 主管部门窗体底端正确答案：AB你的解答：AB来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：24. multiplechoice2132多选题(3分)19306窗体顶端监理工程师处理费用索赔的原则（）A: 公正性B: 及时性C: 一致性D: 诚信性E: 主观性窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD来源第四章 总监理工程

37、师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：25. multiplechoice2132多选题(3分)19314窗体顶端当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时（）进行（），签署工程临时延期审核意见后报建设单位。A: 延期报审表B: 审查C: 延期证明D: 验收E: 核对窗体底端正确答案：AB你的解答：AB来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：26. multiplechoice2132多选题(3分)19315窗体顶端施工单位因工程延期提出费用索赔时，

38、项目监理机构不需按（）约定进行处理。A: 施工计划B: 监理细则C: 监理规划D: 施工合同E: 施工组织设计窗体底端正确答案：ABC你的解答：ABC来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：27. multiplechoice2132多选题(3分)19328窗体顶端项目监理机构应依据建设工程监理合同约定进行施工合同管理，处理工程（）及施工合同争议、解除等事宜。A: 合同签订B: 暂停及复工C: 工程变更D: 索赔E: 设备供应窗体底端正确答案：BCD你的解答：BCD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监

39、课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：28. multiplechoice2132多选题(3分)19329窗体顶端项目监理机构处理施工合同争议时应进行（ ）工作。A: 了解合同争议情况B: 及时与合同争议双方进行磋商C: 提出处理方案后，由总监理工程师进行协调D: 当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见E: 项目监理机构应按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据窗体底端正确答案：ABCD你的解答：ABCD来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：29. multiplechoice2132多选题(3分

40、)19330窗体顶端因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位按下列哪些款项协商确定施工单位应得款项，并应签发工程款支付证书。（）A: 施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项B: 施工单位合理的利润补偿C: 施工单位人员的合理遣返费用D: 施工单位的生活费用E: 施工单位的差旅费窗体底端正确答案：ABC你的解答：ABC来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：30. multiplechoice2132多选题(3分)19332窗体顶端由于（）原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工

41、合同的规定处理合同解除后的有关事宜。A: 非建设单位B: 承包单位C: 不可抗力D: 监理单位E: 设计单位窗体底端正确答案：ABC你的解答：ABC来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：31. trueorfalse2133判断题(1分)19277窗体顶端专业监理工程师应审查施工单位提交的工程结算款支付申请书，提出意见。正确错误窗体底端正确答案：对你的解答：对来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：32. trueorfalse2133判断题(1分)19278窗体顶端总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后无需报建设单位审批。正确错误窗体底端正确答案：错你的解答：错来源第四章 总监理工程师的造价进度合同信息管理工作解析考点总监课程（第四章） 总监理工程师培训 知识关键点：33. trueorfalse2133判断题(1分)19279窗体顶端项目监理机构应对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单