空白——钢结构工程承包合同(共8页).doc

《空白——钢结构工程承包合同(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《空白——钢结构工程承包合同(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上钢结构工程承包合同发 包 方： （以下简称“甲方” ）承 建 方： （以下简称“乙方” ）根据中华人民共和国合同法规定，为明确双方在履行工程合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。第一条 工程概况一、工程名称： 工程地点： 工程规模： 工程内容： 二、承包范围： 三、工程期限：（一）合同签定 日内，甲方向乙方提供可安装主体结构件的基础。（二）本工程总工期自合同签字起 个有效工作日完成，进场安装 个有效工作日完工。（三）基础工程完工后乙方进场前叁天，甲方应向乙方交付土建验收资料，发出进场通知书，进场安装时间以乙方收到进场通知书后第二天

2、起计算，基础若超期，总工期按有效工期予以调整。四、工程质量：（一）乙方必须合法持有相应的技术施工队伍，不得转包。（二）本工程质量要求达到国家现行质量验收标准要求。（三）乙方必须严格按照施工图、施工说明文件进行施工，接受甲方派驻代表的技术监督，甲方认为施工与图纸不符的，应当天发出书面停工指令，并即时与设计单位书面联系。五、工程造价：（一）钢结构厂房每平方米造价：￥ 元每平方米（大写： ）。（二）工程总面积约： 平方米，工程总造价暂定为：￥ 万元（大写： 人民币）。单方造价不变，结算以实际建筑面积为准。第二条 工程设计一、由 方负责工程设计，设计图必须有设计单位的认证签章。二、由 方应提供完整施工

3、图肆套给 方。第三条 甲方代表一、甲方应委派有关具体管理人员作为本方代表，对工程现场进行管理监督和指导，处理工程相关事务。二、甲方代表的委派和撤回均应提前5天通知乙方；甲方代表易人时，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。第四条 乙方采购材料设备一、由乙方提供的主要原材料、标准件及其合格证明，必须按方案图所示，在材料设备到货的当天通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，甲方有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不得顺延。二、对材料改变或代用必须经甲方及原设计单位同意并发正式书面通知后方可用于工程，因甲方原因使用

4、的，由甲方承担发生的经济支出；因乙方原因使用的，则由乙方承担相关的费用。须对材料进行实验的，工期中断。三、乙方给甲方开具正式的材料发票和建安发票，按照工程比例开票。第五条 甲方工作一、在乙方进场前，做好本工程符合钢结构安装要求之土建及预埋。二、在乙方进场前，做好本工程内外施工车辆进出道路的修通，并负责维修、接通施工现场的施工用水源及照明和动力电源至乙方指定位置，要求能满足施工用水、用电量的需要，做到道路畅通，地坪平整压实（以可承载吊装作业堆放钢构为准）以及拆迁障碍等符合安装需要的必要条件，乙方自行安装水表、电表费用按实际计算。三、施工准备期间，向乙方提供工程地质和地下管网线资料，保证数据真实准

5、确。四、提供基础工程合格的确认文件和基础工程交工的资料。第六条 乙方工作一、乙方在施工准备阶段按照甲方的要求完成工程方案的设计，经甲方批准后使用。二、编制施工组织设计和施工方案，施工总进度计划、材料成品、半成品等进场计划。三、组织施工管理人员和施工机械进场。四、按工程需要提供和维护非夜间照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任和所发生的费用。五、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等的管理规定，经甲方同意后办理有关手续，否则因乙方责任造成的罚款由其自行负责。六、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方按约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生

6、损坏，乙方自费予以修复。七、按合同的要求做好施工场地周围建筑物和地下管线的保护工作。八、保证施工场地的卫生整洁符合有关规定。交工前清理现场达到甲方的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。九、未经甲方同意，乙方不得将本合同的工程分包或转包他人。否则，一经发现，作乙方不能履行合同处理。第七条 进度计划一、 方应在签定合同 日内向 方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划，甲方应在 3 日内予以批复或提出修改意见，逾期不批复的，视为该计划已经批准。二、乙方应严格按照进度计划组织施工，接受甲方的检查和监督。工程实际进展和进度计划不符时，乙方应按甲方的要求在 2 天内提出改进措施，报甲方批准后执行

7、。第八条 设计变更一、施工前由甲方组织设计方及乙方进行图纸会审，图纸会审的内容，经三方确认后作为施工的补充依据，双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应在当天内以书面形式通知对方，由乙方及时会同设计方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备搬迁、材料构配件积压的实际损失）由责任方负责，并调整合同造价，修改变更时间工期中断。三、甲方如需要设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知和修改图纸，届时，工期中断。修改或增加造价时，以现场签证单为准。第九条 施工期的顺延有下列情

8、况之一者，乙方的工期顺延：一、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时。二、由甲方负责提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动时。三、甲方没有按时交付土建工程时。四、不能按施工要求提供建筑许可证的，从应提供之日起到实际提供止，作开工日期推迟。第十条 总工期顺延（工期顺延至以下情况消除时止）一、重大设计变更，甲方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的，自提出变更日起到变更项目完成止，作工期顺延。二、在现场施工或如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正

9、常施工时。三、因现场代表或（监理）签证不及时而影响下一道工序施工，自未签证起，到影响消除止，作顺延；但因乙方原因造成不能签证的除外。四、未按合同规定拨付定金款、工程进度款而影响施工，从应付款之日起，到以款项实际收付后的实际时间，作双倍的工期延长。五、人力不可抗拒的因素而延误工期停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延。六、基础由甲方负责承建的，由于甲方的延期或因基础上工程质量不符合设计要求而影响乙方的正常施工，自影响开始之日起，到影响消除日止，工期顺延； 乙方在以上第九条、第十条规定的情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后应

10、予签收并在三至七天内予以答复，不予答复的，乙方即可视为报告内容和延期要求均被确认。第十一条 安全施工一、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。二、在施工过程中，由于乙方原因如违章施工、违反操作规程等，造成人员安全或在建工程损坏，其责任由乙方承担。第十二条 工程验收一、甲方应会同质检、设计、乙方等部门对钢结构单项工程完工作验收，竣工验收应在收到乙方单项工程验收通知后的叁至柒天内开始，逾期不验收的，视为工程合格，不影响工程款的支付。任何非钢结构工程的其它工程的任何情况均不构成阻挡钢结构单项验收的理由。二、工程竣工验收后，甲方方可移交或使用

11、，如未经验收，甲方不得使用。在规定的包修期内，凡因乙方原因造成屋面渗漏等，质量缺陷由乙方保修；由于甲方的基础质量原因或设计不合理、使用不合理以及超设计规范的自然力破坏造成构件变形和屋面的渗漏，其费用由甲方承担。三、当工程验收不能合格时，应按本合同第十五条执行。第十三条 工程款支付工程款的支付和结算，应结合钢结构工程的特殊情况进行支付与结算。一、合同签订，甲方向乙方支付人民币 备料款；二、乙方主钢柱、机具、施工人员进场当日起叁日内，甲方必须支付工程第一批进度款人民币 ；三、主钢柱、钢架安装完毕当日起叁日内，甲方支付第二批工程进度款人民币 ；四、屋面断水安装完毕当日起叁日内，甲方支付第三批工程进度

12、款人民币 ；五、本工程单项完工后当日起叁日内，甲方支付除人民币 外的全部工程款项；六、余下人民币 作为质保金，质保期满后七日内支付。第十四条 保 修 一、保修期限：自钢结构单项工程验收合格之后起一年内。二、保修内容、范围：保修期间内，乙方接到修理通知之日后10天内派人进行免费维修，否则，甲方有权委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。第十五条 违约责任合同任何一方在合同履行期间擅自变更或解除合同均属违约行为，应承担相应的违约责任。一、乙方的违约责任：（一）因乙方的原因致使工程逾期的，每逾期一天，支付违约金 元给甲方。（二）本工程质量验收后不合格的

13、，如能修复的，应在十天内修复完毕并再次提交验收。（三）工程竣工后，应由乙方组织质监、设计、甲方等部门进行验收。（四）未经甲方同意而将本合同工程转包或分包给他人的，按乙方不能履行合同处理，且甲方有权终止合同、另行发包承建，以确保工程质量。二、甲方的责任：（一）如因甲方原因造成难以支付的情况发生，即逾期十天仍不付款、难以支付的情况发生，乙方有权要求甲方提供有效经济担保，若甲方不能在乙方书面通知的期限内提供乙方认可的有效担保，乙方有权单方中止合同的履行。（二）确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停工损失的，应由甲方承担相关经济损失，对延期工期作相应延长。（三）甲方不能按合同规定支付工程进度款

14、的，且又不能在乙方限定时间内提供乙方认可的经济担保时，乙方有权停工并将限定合理时间内由甲方将工程抵押给承包方，不办理抵押或不按时办理的，乙方将申请人民法院对在建工程强制留置拍卖并在拍卖后取得优先受偿，受偿全部工程款后，乙方恢复施工，期间甲方不得转包未完工程。（四）未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿乙方由此造成实际停工损失每日的机械租赁费及全体工人的工资及材料库费。（五）因甲方原因，工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工应采取措施弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿乙方由此停工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失

15、；因乙方原因导致上述结果的，责任及相关费用由乙方承担。（六）不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给乙方，并允许乙方停工，工期相应延期。（七）工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。第十六条 不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 一 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十七条 争 议本合同发生争议纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地中级人民法院依法裁决。第十八条 其 它本合同一式四份，合同双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（章）： 乙方（章）：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 年 月 日专心-专注-专业