公路监理工程师考试过关题库《监理理论》.doc

《公路监理工程师考试过关题库《监理理论》.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路监理工程师考试过关题库《监理理论》.doc（79页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流公路监理工程师考试过关题库监理理论.精品文档.为帮助大家理解消化题库的内容，随后将发布监理理论的复习指导书，希望大家能对照着复习。第一部分 单项选择题(一)单项选择题1、监理单位经营活动的的准则是（ ）A 客观、公正、科学、诚信 B 守法、公正、科学、诚信C 客观、公正、科学、高效 D 守法、公正、科学、高效2、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A 10 B 30 C 15 D 603、下列不是质量监理的依据的是（ ）（B）A 合同条件 B 合同内容 C 合同图纸 D 技术规范4、

2、质量体系的运行过程中，各项活动及其结果不可避免地会发生偏离标准的可能，为此，必须实施（ ）A 质量体系认证 B质量监督 C 质量管理 D 质量体系审核5、下列说法正确的是（ ）（C）A 费用支付是需要进行工程计量的最关键手段 B 费用支付是需要进行工程计量的最关键方法C 费用支付是需要进行工程计量的最关键原因 D 费用支付是需要进行工程计量的最关键途径6、单代号网络与双代号网络的本质区别在（ ）表示意义不同。A 基本符号箭线和编号 B 基本图形和编号 C 基本符号的箭线和节点 D 编号与节点7、混凝土板表面修整完毕后，应及时采用湿治养护和塑料薄膜养护（ ）A 14-21天 B 7-14天 C

3、14-28天 D 7-21天8、对我国公路工程建设项目采用的管理模式，下列说法正确的是（ ）A 驻地的监理四级管理 B 高级驻地监理的二级管理C 高级驻地监理的三级管理 D 总监代表处的一级管理9、因非监理人员原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（ ）A 附加工作 B 额外工作 C 正常工作 D 其他工作10、在施工图设计阶段，监理工程师对设计施工图的审核重点是（ ）A 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 B 采用的技术方案是否符合总体方案的要求C 是否符合城市规划方面的要求 D 是否满足使用功能和质量要求11.在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量，一

4、般会导致（）（C）A投资增加，工期缩短 B.投资减少，工期延长 C.投资增加，工期延长 D.投资减少，工期缩短12.不同的风险对策的适用性需从（）方面考虑 A效果 B代价 C.效果和代价 D.效果或代价 13.职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是（）监理组织A.直线制 B.职能制 C.直线职能制 D.矩阵制14.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是（）A.计划 B.对比 C.转换 D.纠正15.开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议由（）主持A.监理工程师 B.业主 C.监理工程师和业主 D.承包商16.（）一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称，并必须取得交通部颁发的监

5、理工程师证 A.总监 B.总监、总监代表 C.总监、总监代表、(高级驻地监理工程师) D.高级驻地17.在委托监理的建设工程师、监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的（）A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性18.按照控制信息的来源，可将控制分为（）A.事前控制和事后控制 B.前馈控制和反馈控制C. 开环控制和闭环控制 D.主动控制和被动控制19.监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指（）（A）A.协调合同工期与进度计划之间的关系B.编制进度控制工作细则C.及时办理工程进度款支付手续D.建立工程进度报告制度20.在某大型建设工程施工过程中，由于处

6、理地下文物造成工期延长后所延长的工期（）（B）A.应由施工单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期D.经业主核查证实，直接纳入合同工期21、在建设过程的实施过程中，如果提高过程质量标准，一般会导致（ ）A.投资增加、工期缩短 B.投资减少、工期延长C.投资增加、工期延长 D.投资增加、工期缩短22、监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是（ ）A.设计阶段 B.招标阶段 C.施工准备阶段 D.施工阶段23、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行，当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事

7、诉讼法的有关规定向（ ）申请执行。A.当地人民政府 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调节委员会24、某公司开发一项投资100万元，资金时间价值率（相当于年利息率）为20，计划5年那等额收回，则每年 应回收资金额为 （ ）万元。A.33.438 B.34.438 C.35.438 D.36.43825、填石路堤所采用石料抗压强度不应小于（ ）MpaA. 20 B. 15 C. 10 D. 526、在组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数通常包括（ C ）A.施工过程和施工段 B.流水节拍和流水强度C.施工过程和流水强度 D.流水步距和流水强度27、在关键部位获关键工序施工

8、过程中由监理人员在现场进行监督活动，称之为（ ）A. 旁站 B. 巡视 C. 检测 D. 复验28、以下哪项不属于政府监督性质（ ）A强制性 B. 科学性 C. 执法性 D. 全面性 E. 宏观性29、工程质量、进度、费用三者之间的关系是（ D ）A. 对立的 B. 统一的 C. 矛盾的 D. 既对立又统一30、建设项目的分解，下面哪个是正确的（ D ）A、单位工程、单项工程、分部工程、分项工程B、单位工程、分部工程、单项工程、分项工程C、单位工程、分部工程、分项工程、单项工程D、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程31如果不具有( )，监理就难以保证三大目标的实现。 A科学性 B服务性 C

9、独立性 D委托性32公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是( )。A、监理委托合同及施工承包合同 B建设单位的会议纪要C设计合同文件 D质量监督信息33已经运到施工现场的施工机械设备是承包人资产，承包人可以( )。（C）A、自由调用 B经业主同意后，可自由调用C经监理批准即可自由调用 D经监理批准、业主同意，才能自由调用34在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为( )。（C）A、工程招标是要约，工程投标是承诺 B工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺C工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺D工程招标、投标是要约，定标则是承诺 35设计单位、监理工程师、承包人

10、均可按照规定程度提出设计变更要求，但必须经过( )的批准才能生效。（ ）A、工程专家 B监理工程师 C总监理工程师 D业主36承包人的费用索赔是指承包人由于( )原因而造成的费用损失或增加而向业主提出的费用补偿要求。（ ）A不可预见因素 B天气因素 C业主因素 D。非承包人自身37按公路工程施工监理规范规定，各类高级监理人员一般应占监理人数的( )以上。（ ）A5 B10 C15 D20 38( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以便计划目标得以实现。（B）A、全面控制 B主动控制 C、被动控制 D反馈控制39下列属于工程进度监理职责与权限的是( )。（C）A、主持开

11、工前的第一次工地会议 B签发动员预付款支付证书C审批承包人在开工前提交的现金流动计划 D签发各项工程的开工通知单40进度控制中横道图是常用图之一，以下四项中哪一项不是其优点( )。（C）A形象直观 B搭接关系明确 C逻辑关系严谨 D制作方便快捷41( )不是确定关键线路的方法。（ ）A、线路枚举法 B关键工作法 C关键节点法 DS曲线法42除工地实验室外，承包人试验室还包括( )。 A、中心试验室 B流动试验室 C检测中心 D质监站试验室43( )不是质量检验的方法。A、目测法 B量测法 C分层法 D试验法44( )不是工程费用的部分。A、间接成本 B设备费 C法定税金 D利润45( )不是公

12、路工程建设资金的筹资方式。A、政府特许经营 B成立政府项目责任公司 C发放国债 D群众集资46工程计量时，应以( )的数量为准。（ ）A图纸给定 B工程量清单 C实际完成 D实际完成并经监理签认47工程支付必须以( )为基础。A工程质量 B工程进度 C工程计量 D工程量清单48质量缺陷的处理方案一般应由( )提出。A、施工单位 B建设单位 C监理单位 D设计单位49( )不是监理月报的内容。A、工程描述 B监理收发函件C工程质量、进度、支付状况 D监理工作执行情况50公路工程施工监理规范明确的监理技术档案不包括( )。（B）A、现场指令 B监理日报 C检查记录 D试验记录51、下列不属于第一次

13、工地会议内容的是( )。A介绍人员及组织机构 B审议施工进度计划 C。明确施工监理例行程序 D审议工程分包52、第一次工地会议，必须在( )举行。（ ）A、合同签订后 B监理进场前 C工程开工前 E工程开工后53、公路工程交工验收由( )主持。A、县、市级以上交通主管部门 B县、市级以上质量监督站 C建设单位 D监理单位54、工程交工日期以( )为准。（D）A、工程完工之日 B承包人提交工程交工报告之日C业主指定的日期 D检查小组决定的签发交工证书之日55、缺陷责任期一般为( )。A、一年 B十八个月 C两年 D三年56、因施工原因造成的质量缺陷的修补和加固，应先由( )提出修补方案和方法，经

14、 ( )批准后方可进行。A、设计代表，业主 B监理工程师，业主 C承包人，设计代表 D承包人，监理工程师57、缺陷责任终止证书签发的日期应从( )为准。（B）A、承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B工程通过最终检验的日期C最终检查报告送达监理工程师的日期 D业主指定的日期58、对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应以( )起算。（D）A、统一规定的日期 B最后交工的日期C最先交工的日期 D分别自各自不同的交工日期59、交工证书的签字人有( )。（D）A业主和监理工程师 B业主和承包人C监理工程师和承包人 D业主、监理工程师、承包人各方的代表60、某灌注桩清孔后沉积层仍超过厚度，二次清孔

15、后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增1.3m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师认为( )。A、不予计量 B对承载力有好处，应予计量 C计量所增混凝土量的一半61、工程量清单上路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的，开工后，承包人提出对于 超过20cm厚度的清表工作应予计量，以保证清表质量，监理工程师认定( )。A、不予计量 B为确保工程质量可予计量 C安排承包人与业主协商解决62、承包人连续3个月的期中支付额均达到了合同规定的进度付款额，但其中运行现场的材料和设备(用于永久工程的)按比例支付的款额占了每次的期中付款的一半以上，监理工程师认为( )。（B）A、只要阶段付款符

16、合合同要求，监理工程师就没有失职B应该采取措施，促进永久工程的形象 C合同中规定的期中支付款额是进度的反映63、任何合同形式的工程项目，涉及合同双方利益的最终体现是( )。A、合同文件 B工程费用 C工程质量 D工程进度64、依据公路工程国内招标文件范本(2003年版)，中期支付及最终支付的期限分别为( )天。（D）A28，56 B28，42 C21，56 D21，4265、根据FIDIC条款，在出现承包人与业主签定合同并开始施工后，承包物价上涨20的情况，由此增加的工程费用( )。（A）A、由业主负担 B由承包人负担 C由保险负担 D由监理负担66、有关材料预付款正确的表述是( )。（B）A

17、、施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款B已经支付过材料预付款和材料，其所有权归业主C材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额D材料预付款支付可依据设计工程量报算得来67、监理工程师中心试验室应按( )的频率独立进行抽样检查，以确定承包人的抽样试验是否真实可靠。（C）A5-15 B10-15 C10-20 D5-1068、在进行现场压实质量的评定时，施工单位自检人员的检测频率为2000m2检验( ) 点。A2 B。4 C6 D869在铺筑热拌沥青混合料面层试验路段之前( )天，承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，报监理工程师审查批准。

18、A7 B14 C28 D5670、盖板涵及箱涵台背填土必须在支撑梁(或涵底铺砌)及盖板安装且砂浆强度达到 ( )以后方可进行。A70 B80 C90 D10071、质量评定中，桥台锥坡应纳入( )分部工程评定。（A）A、桥梁基础及下部构造 B桥梁上部构造 C、桥梁防护工程 D桥梁引道工程72、施工组织的基本单元是。 A、分部工程 B分项工程 C工序 D施工过程。73、签署工程施工开工令的人是( )。（A）A、项目总监理工程师 B总监代表 C。业主 D上级主管部门领导74、某施工工地，总工作量为10000m3，每个机械台班的计划工作量为500m3，其有4台相同型号机械进行施工，请问该土石方施工的

19、流水节拍ti( )。A2 B3 C4 D5 75、承包商应在首次延期事件发生( )内，申报延期申请意向。（D）A7天 B14天 C21天 D28天76、某网络计划中有一项非关键工作，总时差为5天，局部时差为3天。由于业主未能按时提供施工场地，造成施工耽误6天，施工单位申请工程延期，监理工程师应批准的延期时间为( )。A1天 B5天 C6天 D不同意延期77、工作的总时差的含义是( )。A、不影响任何一项紧后工作最早开始的情况下，该工作的极限机动时间B不影响任何一项紧后工作最迟开始的情况下，该工作的极限机动时间C不影响任何一项紧前工作最早结束的情况下，该工作的极限机动时间D不影响任何一项紧前工作

20、最迟结束的情况下，该工作的极限机动时间78、由于非承包商的原因造成计划工期的延长，则( )。A、承包商无须做任何工作，理应获得延长的工期B承包商应向业主报告，由业主确定延长的工期C承包商应向监理工程师报告，监理工程师审查并确定延长的工期D承包商应向监理工程师和业主报告，才能获得延长的工期79、网络计划工期优化的目标是( )。（C）A确定最低成本工期 B确定最短工期C确定满足目标工期的计划方案 D。缩短关键线路80、工程费用与工期的关系为( )。（B）A、直接费随工期缩短而减少，间接费随工期缩短而增加B直接费随工期缩短而增加，间接费随工期缩短而减少C直接费和间接费均随工期缩短而减少 D直接费和间

21、接费均随工期缩短而增加81、工程质量是施工出来的，不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻( )的原则。A动态控制 B工序控制 C被动控制 D预防为主82、在风险管理流程中，( )工作最重要。A风险的预测和识别 B风险分析和评估 C风险处理对策的规划和决策 D实施和检查83、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是( )。A合同转移 B工程分包 C银行担保 D。工程投保84、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为( )。A、被动控制 B、主动控制 C、前馈控制 D、反馈控制85、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡( )。A前馈控制 B反

22、馈控制 巴被动控制 D主动控制86、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以( )为原则。（C）A每公里配置05人 B每公里至少5人 C、每公里应不少于1人 D根据实际情况确定87、在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师，监理工程师和监理员。 （B）A、部门 B层次 C跨度 D任务88、管理跨度与管理层次的关系是( )。A、成正比关系 B成反比关系 C数目相等关系 D没有关系89、命令源最多的组织模式是( )。A、直线式 B职能式 C直线一职能式 D，矩阵式90、三级监理机构是指( )。A政府建设主管部门，工程质量监督部门，社会监理单位B甲级监理单位，

23、乙级监理单位，丙级监理单位C总监办公室，项目监理部，驻地监理办公室91、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在( )方面的职责。（A）A、工程质量监理 B工程进度监理 C工程费用监理 D合同管理92、审定工期延长是监理工程师在( )方面的职责。（D）A工程质量监理 B工程进度监理 C。工程费用监理 D合同管理93、监理设备的产权归( )。A、监理单位所有 B承包人所有 C业主所有 D三方共有94、监理工程师办公室各专业部门负责人及驻地监理工程师等(中)级专业监理人员，一般应占监理总人数的（ ）。A10以内 B40 C10以上 D7095、监理工程师一般应具备的知识结构是( )。A、技术知识 B

24、技术与经济知识 C技术、经济、管理与法律知识 D经济与合同知识96、监理工程师的权力的核心是(C)。A工程质量的控制权 B工程进度的控制权 C工程支付的控制权 D以上三者都不是97、把对工程的( )交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A、工程费用支付的签认和否决权 B停工与返工权 C旁站与验收权 D验收与计量权98、在公路工程监理过程中，承包人应当按照( )的规定接受监理。A、公路工程承包合同 B公路工程监理合同 C监理单位给承包人的书面通知 D项目法人给承包人的书面通知99、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过（ ）比例。A20 B30 C40 D50100、在工程承包中，承

25、包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以( )。A、将合同全部分包 B将合同部分转让 C不履行合同 D将工程部分分包101、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的( )。A50 B60 C70 D80102、施工监理的原则是( )。A、各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务103、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是( )。A、监控作用 B保证作用 C监控和保证作用104、监理工程师维护业主的利益表现在( )。

26、A、提高工程质量 B力争反索赔 C在争端中为业主辩护 D按合同条件监理工程105、( )签订后即进入施工准备阶段的监理。A工程承包合同 B监理服务合同 C设计委托合同106、工程质量主要取决于( )。A工作质量 B企业管理水平 C企业素质 D企业技术能力107、合同专用条件的效力( )合同通同条件。A高于 B等同 C低于 D与共同条件无关108、履约保证金的清退应在( )内完成。A、工程交工验收完成后15天 B工程竣工验收完成后15天C工程交工验收完成后14天 D工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)109、公路工程监理的主要内容“三监控二管理”系指( )。A质量监理、进度监理、费用监理、合同

27、管理、工程管理B质量监理、进度监理、费用监理、材料管理、设备管理C质量监理、进度监理、费用监理、信息管理、工程管理D质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、信息管理110、监理工程师的公正是以( )为前提的。A、独立性 B科学性 C。委托性 D诚实性111、公路工程基本建设程序划分的阶段有：(1)列入年度基本建设计划；(2)可行性研究，编制设计任务书；(3)施工；(4)设计和编制概(预)算；(5)竣工验收，交付使用。它们的先后顺序正确的是( )。（C）A(1)(3)(2)(4)(5) B(2)(3)(4)(1)(5) C(2)(4)(1)(3)(5) D(4)(1)(2)(3)(5)112、利

28、用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用( )。A国内竞争性招标(公开招标) B国内有限招标(邀请招标) C国际竞争性招标 D国际有限招标113、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用( )。A国内竞争性招标 B国际竞争性招标 C国内有限招标 D国际有限招标114、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致( )。（A）A、投资增加，工期延长 B、投资增加，工期缩短 C、投资减少，工期延长D、投资减少，工期缩短115、工程项目管理学的母科学是(C)。A投资学 B工程监理学 C项目管理学 D技术经济学116、工程监理学的母科学是(B)。A、投资学 B工程项目管理学 C项目管理

29、学 D技术经济学117列入国家和地方公路建设计划的公路工程建设项目，均应采取( )的方式选择监理单位。 A招标投标 B业主直接委托 C主管部门指定118、( )是全国公路施工监理招标投标的主管部门。A建设部 B交通部 C国家计委 D公路工程总公司119、( )的缺点是招标工作量大，时间长，费用大，难免出现鱼目混珠的现象。A公开招标 B邀请招标 C议标 D业主直接委托120、( )通常用于个别难度较大，工期紧以及情况特殊的公路监理的选择。A公开招标 B邀请招标 C、议标 D以上均不是121、采用邀请招标方式时，邀请投标单位的数目一般为( )家。A2-3 B3-5 C36 D4-8 122、公布各

30、投标书的内容和检查各投标书的有效性是( )的工作内容。A资格预审 B评标 C竞标 D开标123、在确定监理费用中，( )方法适用于小型或中等规模的工程项目。A费率法 B固定价格 C按时计费 D成本加固定费用124、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是( )。A费率法 B固定价格 C按时计费 D成本加固定费用125、国内招标的工程，监理投标价低于定额建安工程费的( )即为无效。A1.0 B1.4 C1.6 D3.3126、监理招标应在( )进行。A工程招标之前 B工程招标之后 C工程招标的同时127、世界银行要求，邀请投标的短名单应分布均匀，即不赞成某一国家的监理单位在短名单中超过( )

31、个。A1 B2 C3 D4128、在国内监理评标办法中，技术性评标和财务性评标的满分应分别是( )。A90分与10分 B80分与20分 C70分与30分 D60分与40分129、监理合同的标的是( )。A设计图纸 B工程项目 C监理酬金 D技术与酬金130、工地会议(例会)宜( )开一次。A10天 B20天 C一月 D两月131、第一次工地会议及工地会议应由( )记录。A监理工程师 B业主 C承包人的项目经理 D监理工程师的助理人员132、现场协调会由( )记录。A监理工程师 B承包人 C各方自己133、监理日报由( )填写。A高级驻地监理工程师B监理办公室的文秘人员 C现场监理人员D. 监理

32、工程师指派的专职人员134、开工及停工指令应归属于( )存档。A行政档案 B人事档案 C. 技术档案 D.计量(支付)档案135、监理工程师与技术专家之间的来往函件应归属于( )存档。A行政档案 B人事档案 C.技术档案 D.计量(支付)档案136、监理工程师在工程计量时，下列属于不能计量的是( )。A计日工 B工程变更 C承包人驻地建设 D承包人机械进退场费用137、不属于期中支付项目的是( )。A工程变更费用 B工程索赔费用 C工程进度款 D动员预付款138、按照有关规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书的( )天内，应将工程进度款支付给承包人。A14 B15 C28 D7139、参

33、加工程计量的主要人员有( )。A工程师和业主 B承包商和业主 C工程师和承包人 D工程师140、承包方按专用条款约定的时间向监理工程师提交已完工程量的报告，监理工程师接到报告后应在( )天内按设计图纸核实已完工程量。A7 B8 C9 D6141、工程计量程序中，叙述错误的一项是( )。A承包方按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告，工程师接到报告7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加B承包人得到通知后不参加计量，计量结果无效C工程师收到承包方报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款

34、支付的依据D工程师不按照约定时间通知承包人，使承包人不能参加计量，计量结果无效142、关于工程量清单前言和技术规范，叙述错误的一项是( )。A工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的都由工程师确定143、监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程( )。A应当予以计量 B不予以计量 C按比例予以计量 D不能确定144、不属于监理工程师计量范围的一项是(

35、 )。A工程量清单中的全部项目 B合同文件中规定的项目 C工程变更项目 D承包商返工工程145、对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的计量方法是( )。A平均值法 B分解计量法 C凭据法 D均摊法146、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动，常采用的计量方法是( )。A分解计量法 B断面法 C图纸法 D凭据法147、建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算方法是( )。A竣工后一次结算 B施工前一次结算 C分批结算 D施工中结算148、关于工程预付款，叙述

36、错误的一项是( )。A实行工程预付款时，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知B实行工程预付款时，发包人收到预付通知后不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工C工程预付款的预付时间不早于约定的开工日期的前7天D承包人在发出预付通知后7天仍未收到预付款，则发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任149、关于工程款(进度款)的叙述，错误的一项是( )。A在确认计量结果14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)B按约定时间发包人应扣

37、回的预付款，与工程款(进度款)同期结算C发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付D发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行的，应由承包人承担违约责任150、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价。A56 B28 C14 D35151、业主支付给承包商的动员预付款( )。A要收取利息 B不收取利息 C按合同的规定办 D按一定比例收取利息152、不属于工程计量的方式有(

38、 )。A现场记录 B室内按图纸计量 C实地测量 D共同计量（属计量组织方式）153、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从( )中支付。A预备费 B建设单位的管理费 C现场管理费 D施工单位的其他直接费154、关于工程量清单的说法，不正确的是( )。A工程量清单的工程量是结算工程量的依据 B工程量清单的工程量是投标报价的依据C工程量清单工程量的变动，不影响合同的效力D工程量清单前言是工程量清单的重要组成部分155、以下有关工程费用监理目标的说法，正确的是( )。A通过工程费用监理，使工程投资控制在标底范围内B通过工程费用监理，最大限度地降低工程造价C通

39、过工程费用监理，限制承包人的费用支出 D通过工程费用监理，使工程费用目标最优实现156、工程费用监理的原则，说法不正确的是( )。A公正原则 B合同原则 C政策原则 D独立原则157、路基边坡的作用是为了( )。A排水 B稳定 C美观 D挡土158、路面混凝土一般是采取( )设计。A两边薄，中间厚 B中间薄，两边厚 C等厚式断面 D无要求159、当采用先张法施工预应力钢筋混凝土时，在混凝土强度达到设计强度的( )以上方可放松预应力钢筋。A70 B80 C75 D100160、质量控制中常说的“一切用数据说话”，就是要求用数据来反映工序质量状况及( )。A判断质量效果 B检查工序质量 C计算标准

40、偏差 D判断工序能力161、( )是为改善土基的温度与湿度状况而设置的结构层。A面层 B基层 C垫层 D联结层162、事故处理的质量检查和鉴定的结论有( )。 A、事故已基本消除，可继续施工 B隐患已基本消除，结构安全有保障 C经修补、处理后，基本能满足使用要求 D基本上满足使用要求，但使用时有附加条件163、( )是监理工程师进行质量监理的最后控制手段，也是中间计量和支付的依据。A开工报告审查 B工序检验认可 C中间交工证书签发 D抽样试样试验164、桥梁基础形式有( )。 A明挖基础、桩基础、钻孔基础 B明挖基础、桩基础、沉井基础C明挖基础、桩基础、沉人基础 D挖孔桩基础、沉人桩基础、钻孔桩基础165、100克湿土，含水率为5，则干土重为( )克。 A95 B95.24 C94.82 D95.70166、生产处于稳定的正常情况下，质量数据的分布在( )。A六倍标准差范围内 B在公差范围内C在正、