园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同).doc
《园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同).doc(168页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同).精品文档.北京金都园林绿化有限责任公司项目管理手册(附录部分)附录1:工程项目内部承包合同(范本)109附录2:工程项目内部承发包安全管理协议(范本)116附录3:项目部公章启用承诺书121附录4:项目部项目经济分析模版122附录5:工程款支付审批表填写实例133附录6:工程检查记录134附录7:工程交底记录的表式及工程交底资料移交清单136附录8:工程施工安全责任书138附录9:生产安全事故报告和调查处理条例(国务院第493号令)140附录10:北京金都园林绿化有限责任公司应急预案149附录11:
2、北京金都园林绿化有限责任公司施工现场场容卫生标准158附录12:北京金都园林绿化有限责任公司工程施工现场环境保护标准161附录13:北京金都园林绿化有限责任公司工程施工现场保卫消防工作标准163附录14:建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)166附录15:建筑工程施工发包与承包计价管理办法(建设部令 第107号)194附录16:建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)197附录17:关于转发财政部、建设部建设工程价款结算暂行办法(京财经二20051032号)202附录18:建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定(建办200589号)203附录19:北京市实施建
3、设工程施工人员意外伤害保险办法(试行)(京建法20040243号)209附录20:北京市园林绿化建设工程施工合同(示范文本)(BF20040204)211附录21:建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF20030213)228附录22:苗木采购合同(范本)250附录23:机械租赁合同(范本)252附录24:建设工程施工劳务分包合同示范文本(GF-2003-0214)255附录25:最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定(法释200811号)271附录26:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释200414号)275附录27:北京金都园林绿化
4、有限责任公司优质工程评比办法278附录28:工程移交证书格式287附录1: 工程项目内部承包合同(范本)工程项目内部承包合同(范本)甲方:北京金都园林绿化有限责任公司 乙方: 甲乙双方经协商一致,甲方同意乙方作为项目承包人,承包甲方与工程发包人签订的工程施工合同约定的施工范围和工程内容,并以甲方的名义履行甲方与工程发包人签订的工程施工合同(以下简称“主合同”)中有关的合同义务。乙方对其所承包的工程项目在接受甲方监督前提下实行自主经营,自负盈亏。一、 工程概况1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程内容: 4. 工程承包范围: 5. 工程承包方式:包工包料6. 工程发包人(业主): 7.
5、工程合同价款:人民币: 元整(¥ 元)8. 工程合同工期: 9. 养护期: 10. 工程质量标准: 二、 管理费及税费缴纳1. 乙方在承包期内,按工程合同总价的 (不含税)向甲方交纳管理费;管理费由甲方在每笔款到帐后按比例扣除(多次扣取)。2. 与本合同约定的本工程相关的各种税费(包括但不限于国家规定的各种税金、印花税及办理完税证明费用等)由乙方承担。三、 甲乙双方的权利及义务(一) 签约管理方面:无论是甲方还是乙方承揽的业务项目,应由甲方统一对外承接并由甲方以甲方的名义签订合同,对外谈判及签订合同应遵守以下事项:1. 对外项目合同可由乙方与工程发包人洽谈,如有需要,甲方可以委派工程技术人员、
6、核算人员予以协助;除另有约定的以外,甲方对于对外工程合同条款有最终决定权;2. 乙方与工程发包人最终谈定的合同条款,应报甲方审查,甲方认为合同条款可能给甲方造成损失或者有重大经营风险的,有权拒绝签署。3. 乙方对甲方拒签合同的理由有异议,可以要求甲方说明情况。但对是否签署合同,甲方有最终决定权。4. 甲方与工程发包人签订的工程施工合同(即“主合同”)应由甲方保存合同正本原件及至少壹份副本原件,其余副本由乙方保存。5. 对于本合同约定的施工内容,禁止乙方转包及私自进行分包。若乙方确实无能力组织施工的项目,需提前向甲方提出分包项目申请书,甲方同意后,由甲方与分包方签署分包合同。(二) 安全管理方面
7、:1. 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、北京市安全生产条例、北京市建设委员会实施建设工程安全生产管理条例办法和国家相关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,在本承包合同签订的同时,甲乙双方必须就乙方所承包的工程项目签订工程项目内部承发包安全管理协议(以下简称安全管理协议)作为本承包合同的附件(见附件)。2. 在安全管理协议中乙方必须指定专人负责安全管理工作,甲方定期指派专人负责联系,并检查、督促乙方执行有关安全、防火规定及双方签订的安全管理协议的情况。3. 如乙方所承包的工程项目在施工过程中因违反国家、地方有关安全、防火法规和规
8、定,以及双方签订的安全管理协议书而出现安全事故,由此引起的一切责任,由乙方承担。(三) 施工方面:1. 乙方应严格按照主合同中有关承包方所承包工程的约定,以承包方的名义履行相应的合同义务。2. 乙方自行负责项目经理部的人员招募,但其项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的人选应当报甲方审批,招募其它工作人员应报甲方备案。招募费用由乙方自行承担。但乙方不得以甲方的名义进行任何形式的人员招聘,乙方承诺:甲方每查实一件向甲方支付人民币壹拾万元的罚款。3. 甲方有权对乙方承包的项目进行施工管理。必要时,甲方有权根据乙方履行主合同义务的情况和工程施工的情况,就乙方承包的工程指派质量、进度及安全等监
9、管人员,督促乙方按照主合同的约定进行施工。甲方为此所派出的监管人员除基本工资和职工统一保险费用外,其它费用均由乙方承担。4. 乙方未按主合同约定的质量标准及进度进行施工的,甲方指派的监管人员有权责令其改正。乙方拒不改正或经改正仍不能达到主合同要求的,甲方有权解除本承包合同并另行指派人员负责该项目的施工任务,且由乙方承担因此而给甲方造成的经济损失。(四) 材料供应方面1. 乙方严格按照主合同约定的进度及质量要求购买施工材料,乙方购买材料的清单及材料供应商的基本信息应报甲方备案。2. 乙方应保证所购施工材料及时送至施工现场。乙方未及时将所购材料送至施工现场的,甲方有权提出异议并要求乙方作出合理解释
10、。乙方无法作出合理解释且仍不能在合理期限内将所购材料送至施工现场,造成工期延误的,甲方有权解除本承包合同,且由乙方承担因此而给甲方造成的经济损失。3. 乙方与第三方签订的、有关本合同约定工程范围内的物资、材料、设备采购合同,不得加盖项目部公章,更不得以甲方的名义签署。乙方承诺:甲方每查实一件即向甲方支付查实金额的双倍罚款。 (五) 财务管理方面1. 乙方必须严格按甲方的财务制度进行本工程的财务管理。2. 甲方为乙方所承包的工程单独建帐。乙方承包的工程项目所收全部款项必须直接汇入甲方指定的帐户,并由甲方向工程发包人开具发票。3. 乙方所招募人员的报酬、工程业务费用、购买材料、租赁机械设备等所需费
11、用及工程的相关税费由乙方支付。甲方不为乙方垫付任何款项。4. 乙方向甲方申请支付已到甲方指定帐户的相应工程款时,需提交经甲方督察员签字的工程款支付审批单,同时须有业主和监理签认的计量资料或工程款到帐上月由乙方填报并经甲方督察员签字的项目经济活动分析月度报表(外施项目报表)、工程检查记录和农民工工资发放明细表或农民工工资发放承诺书作为工程款支付审批单的附件,甲方在收到工程款支付审批单后7个工作日内,将扣除管理费的工程款支付给乙方,乙方在支取工程款时,必须向甲方提供等额的发票。5. 本工程款必须专款专用,甲方有权监督乙方的工程款项去向。6. 工程全部完成且经验收已达到主合同约定的质量标准,并在乙方
12、按主合同的约定履行工程养护义务且在甲方收到业主的工程尾款后,14个工作日内,将本工程专用帐内所余金额扣除管理费后,与乙方结清工程尾款。(六) 风险管理方面工程发包人违反主合同约定的,由乙方负责与工程发包人进行协商和谈判。甲方认为工程发包人的违约行为给甲方造成的损失通过协商和谈判不足以弥补的,甲方有权自主决定根据主合同约定解除与工程发包人签订的工程施工合同,或提起仲裁和诉讼。(七) 施工过程管理方面1. 业主方现场负责人: ,联系电话: 2. 监理单位现场负责人: ,联系电话: 3. 甲方指派的督察员为: 4. 督察员的职权:监督乙方在施工现场内的安全、质量、进度执行等合同履行情况。5. 合同签
13、订七日内,乙方向甲方支付本合同价款10%的履约保证金(从首付款扣除或从每笔工程款中分次扣取)。施工期间,乙方必须严格执行甲方与工程发包方签订的“主合同”约定的工程质量标准、工程进度要求,甲方不定期安排工程技术人员督察乙方施工安全、质量、进度执行情况。若发现乙方在施工安全、质量、进度等方面有悖“主合同”相关要求的问题存在,甲方督察人员有权要求乙方限期整改,并向乙方签发限期整改通知书,若在限定期限内乙方无明显改进,甲方视对工程影响的轻重程度,每次处以叁到伍万元罚款,直到达到“主合同”约定的标准为止。甲方督察员的督察报告一并作为工程款结算依据。6乙方在工程的施工过程中,努力做好与业主、监理及工程所在
14、地业务主管机关等相关各方的沟通协调工作,服从甲方对项目的统一管理,执行甲方的管理指令。若甲方认为乙方的行为惰于执行甲方的统一管理要求,则必须于甲方要求的期限内整改提高,以达到甲方要求的结果。否则,甲方视为乙方违约、放弃了自己继续履行本工程的施工及放弃了自己关于本工程的所有权利(包含但不限于经济、法律)的主张,甲方视具体情况对工程进行接管,乙方从甲方接管之日起全面退出本工程。为此,乙方承诺:无条件接受甲方作出的处理决定,独立承担因此引发的各种债权债务。(八) ISO体系认证的目标分解和实现 甲方已于2005年6月通过质量管理体系认证(GB/T 190012000 idt ISO 9001:200
15、0)、职业健康安全管理体系认证(GB/T 280012001)、环境管理体系认证(GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996)。乙方在项目施工管理中的一切行为、过程(包括施工过程中的质量管理、进度管理、环境管理、职业健康安全管理、工期控制、材料采购管理、机械使用管理等)必须按照前述相关体系标准实施。同时,按甲方的标准和规范认真填写统一的表格,定期向甲方报送相关文字资料并建立本工程可供认证机构查询、考核的档案记录。(九) 乙方承诺先行支付本工程雇佣的农民工工资,并于每期工程款支付时提供农民工工资发放明细表原件一份给甲方备案,乙方对农民工工资发放明细表的真实性负责。若发生农
16、民工工资发放不到位而引发的农民工上访事件,乙方除无条件承担全部经济赔偿和法律责任外,每发生一起(次、件)还要向甲方无条件支付人民币伍拾万元(¥500000.00元)的罚款。(十) 其它甲方应对乙方承包的工程提供必要的协助,或应乙方请求提供技术指导和建议,办公室使用(使用费: 无 ),机械设备使用(使用费: 如发生,另行商议 ),代理协调与工程发包人或有关部门的关系,由此发生的费用由乙方承担,乙方在具体工作中严格执行甲方的各项制度。四、 违约责任:甲乙双方如发生违约,由违约方承担相应的违约责任。如发生争执,在甲方所在地的法院通过诉讼解决。五、 补充条款1. 本工程项目部公章(如果有)必须经甲方授
17、权颁发,且乙方必须签订项目部公章启用承诺书。项目部公章仅用于本项目与工程发包人、设计及监理单位的各种文件和资料往来等授权使用证明限定的范围。如果超出甲方授权范围而发生的各种纠纷(包含但不限于刑事、民事),由由乙方承担全部后果,并无条件赔偿因此而给贵司造成的一切损失,同时每件纠纷向甲方交纳所涉及标的额双倍的罚款。2. 乙方须严格执行本协议书,自觉遵守园林绿化工程的有关法规和规章制度。3. 乙方生产经营中,要精心管理,文明施工,完善工程项目的各种规章制度。4. 乙方必须建立、健全各种财务制度,建立、健全各种台帐,按财务和税务规定定时向甲方财务部报送真实、完整的财务报表。5. 乙方应做好工程资料归档
18、工作,甲方会随时到工地检查乙方的工程资料。工程竣工后,将完整的工程资料及工程决算书各交壹份给甲方存档。六、 合同书份数:本合同壹式肆份,具有同等法律效力,乙方壹份,合约部、工程部、财务、各壹份。七、 合同生效与终止:本合同双方签字盖章后即刻生效。甲乙双方均应严格遵守本合同约定条款,任何一方单方毁约,受损方有权要求违约方予以经济赔偿。在甲方收到工程发包人退还的主合同的全部履约保证金后,乙方按项目部公章启用承诺书的约定退还甲方授权的项目经理部公章(如果有),向甲方提交本合同约定工程的全套完整竣工验收资料7个工作日内,甲方退还乙方所交的履约保证金(扣除施工过程中各种罚款后的余款,如果有)。由于乙方违
19、约,导致甲方向本工程的业主所交纳的履约保证金被扣的,由乙方全部承担相关损失。 工程养护期满、在乙方认真履行本合同和按业主要求认真履行工程养护义务,及在甲方根据本合同相关条款与乙方结清工程尾款后自行终止。八、 本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。(以下无正文)。甲方:北京金都园林绿化 乙方:有限责任公司法定代表人: 法定代表人:甲方代表: 乙方代表:地址:北京市西城区太平桥大街 地址:107号G2地6号楼10层电话:010-66214566 电话:200 年 月 日 年 月 日附录2: 工程项目内部承发包安全管理协议(范本)附件一工程项目内部承发包安全管理协议(范本)甲方:北京金都园林绿化有限
20、责任公司乙方: 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、北京市安全生产条例、北京市建设委员会实施建设工程安全生产管理条例办法和国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程承包合同的同时,签订本协议。一、承包工程项目:1、 工程项目名称:2、 工程地点:3、 承包范围:二、工程项目期限: 年 月 日至 年 月 日(或工程项目竣工)。 三、协议内容:1、 乙方必须认真贯彻国家、北京市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、 乙方应有安全管理组织体制和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 园林绿化 项目 管理 手册 施工 合同
限制150内