工程比选文件.doc

《工程比选文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程比选文件.doc（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流工程比选文件.精品文档.四川嘉阳集团工程建设项目比 选 文 件项目名称：四川嘉阳集团芭蕉沟苏式民居绿化工程比选人（项目业主）：四川嘉阳煤矿建筑工程公司法定代表人（或授权代表）签字： 2014年 8 月25日目 录名词释义一、 比选项目概况二、 比选公告三、 评比、签订合同四、 争议及其处理五、 情况说明及其他六、 附件释 义比选：是指比选人事先公布条件和要求，从自愿报名的比选申请人中按本办法规定的方式邀请特定数量的人，比选人通过比较，选择和确定中选人的行为。比选人：是依照四川省政府工程建设项目比选办法规定提出比选项目、编制比选方案，进行比选的

2、人。比选文件：由比选人按照有关规定，对比选被邀请人参加该项目比选提出的条件和要求。比选方案：包括比选的范围、对申请人信誉等要求、邀请申请人的数量、拟划分合同段的数量、项目比选计划草案等内容的文本。比选被邀请人：是响应比选要求、符合比选公告规定的资格等条件并参加比选竞争的人。中选：是指比选人按照规定的程序和要求，对按规定选取的比选申请人进行评选，以最终确定承包人的行为即为中选。一、比选项目概况一、比选项目的基本情况：1、项目名称：嘉阳集团芭蕉沟苏式民居绿化工程 2、建设地点及工程规模：该工程位于芭沟镇芭蕉沟，工程项目包括：挖土、回填土、石砌体挡土墙、砖砌、抹灰工程等，工程人工费39152元。 二

3、、项目的审批情况：本项目经四川嘉阳集团公司批准立项，嘉阳集团项目部批准下达了工程项目开工通知。三、本项目的比选方案已报经嘉阳集团公司审查批准。二、比 选 公 告XX县乡镇卫生院灾后恢复重建项目施工比 选 公 告 一、本项目经XX县发展和改革委员会 以南发改【2009】506号批准建设，比选方案已经政府投资主管部门备案，备案号为 。本项目现通过比选方式选择和确定中选人（承包人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。只有报名参加了比选，并被随机抽取到的比选申请人（即比选被邀请人），才有资格被比选人邀请参加比选竞争。 二、比选项目概况（表一）：比选人(项目业主)XX县卫生局项目名称XX县乡

4、镇卫生院灾后恢复重建项目施工建设地点傅家乡、平岗乡、关田乡、杨坝乡、侯家乡、上两乡、石滩乡、天池乡实施时间5个月工程规模（和/或标准）傅家乡卫生院建设投资642052.66元（含暂列金 35000.00元）；平岗乡卫生院建设投资289248.54元（含暂列金 12000.00元）；关田乡卫生院建设投资480813.50元（含暂列金90000.00 元）；上两中心卫生院建设投资405931.96元（含暂列金 24000.00 元）；石滩乡卫生院重建业务用房567平方米，建设投资476167.21元（含暂列金 30779.40元）；天池中心卫生院建设投资1039532.44元（含暂列金 12000

5、0.00 元）；天池红五卫生院建设投资527328.99元（暂列金47010.00元）；杨坝中心卫生院建设投入资金771770.57元（暂列55000.00 元）；侯家乡卫生院建设投入资金793822建设资金中央灾后恢复重建补助资金和红十字会援助资金其他 三、比选内容（合同段划分）（表二）施工1傅家乡卫生院灾后恢复工程施工施工2平岗乡卫生院灾后重建工程施工施工3关田乡卫生院灾后恢复工程施工施工4石滩乡卫生院灾后重建工程施工施工5天池乡卫生院、天池红五卫生院灾后重建工程施工施工6上两中心卫生院灾后恢复工程施工施工7杨坝中心卫生院灾后重建工程施工施工8侯家乡卫生院灾后恢复重建工程施工 四、资格要求

6、 （1）一般要求：具有独立企业法人资格。 （2）资质要求：企业资质等级不应低于（包括）：国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上企业资质。 （3）其他要求： 比选申请人有两个或两个以上类似项目业绩。 （4）本项目 不接受 联合体参加比选。 五、报名及购买比选文件 （1）请有意参加本项目竞争的比选申请人，到XX日报网站（）报名并购买比选文件，比选文件收费为 200 元（人民币），售后不退。比选申请人应按“比选申请人网上报名特别规定”的要求报名。 （2）比选公告规定的报名时间最少不得少于3个工作日。各比选申请人网上报名时间为：从2009年8月 18 日网上发出比选公告之时起至20

7、09年8 月 21 日15时截止。 （3）比选申请人应在本规定的报名截止时间前，按报名的合同段分别提交比选保证金，具体金额见表三。比选申请人可选择以下两种（A、B）方式之一提交： A直接向比选人提交。户 名： XX县财政国库支付中心 开户银行： 中国工商银行XX支行 账 号： 2318595109026418645 比选保证金必须通过比选申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。 B通过比选网站向比选人提供无条件、不可撤销的保证。 （4）比选人将根据合理低价的原则确定中选人。比选人以比选公告公布的比选最高限价的85作为基准值。凡低于基准值中选的，中选人在提交履约担保的同时，必须额外提交中选价净

8、价与基准值之差额2倍的差价履约现金担保。 （5）报价要求。比选人可以要求比选申请人实行一次性报价或二次报价。比选人对比选申请人报价的具体要求见表三。 （6）本项目（合同段）比选人采用的报价方式、报价要求、最高限价、比选保证金一览表（表三）：合同段报价方式报价要求最高限价（万元） 比选保证金 备注施工1D被确定为比选被邀请人后报价/64.204施工2D被确定为比选被邀请人后报价/28.922施工3D被确定为比选被邀请人后报价/48.082施工4D被确定为比选被邀请人后报价/47.612施工5D被确定为比选被邀请人后报2/156.686施工6D被确定为比被邀请人后报价/40.592施工7D被确定为

9、比选被邀请人后报价/77.174施工8D被确定为比选邀请4后报价/79.304最高限价和比选保证金单位为万元。 六、随机邀请参加比选竞争的比选申请人（1）比选人定于报名截止时间后的下一个工作日即北京时间2009年8 月 24 日10时00分，在有关监督部门以及自愿到场的比选申请人的现场监督下，在XX县政务服务中心公开举行从XX日报网站（）随机抽取参加比选竞争的比选申请人（即比选被邀请人）活动，从进入随机抽取名单的比选申请人中随机选择3个比选申请人参加评比。 （2）抽取方式。采用A、B、C报价方式的，比选人对进入随机抽取名单的比选申请人按其报价由低到高进行排序，比选人只在报价最低的9个比选申请人

10、中进行随机抽取；采用D报价方式的，比选人在所有进入随机抽取名单的比选申请人中随机抽取。 七、联系方式: 比选人（全称）：XX县卫生局 地 址： XX县XX镇光雾山大道57号 联系人：罗 先 生 联系电话： 13551782233 传 真： 0827-8222527 邮 编： 636600电子邮件（E-mail）： / 2009年 8 月 17 日（公章）三、评比、签订合同（一）比选规则1、比选被邀请人须知（1）工程情况说明该项目位于傅家乡、平岗乡、关田乡、杨坝镇、侯家乡、上两乡、石滩乡、天池乡。（2）质量标准：达到国家现行标准、规范要求，质量合格 （3）要求工期： 5 个月。（4）比选范围：施

11、工设计图上及工程量清单的全部工程内容。（5）比选报价方式：采用 D， 被确定为比选被邀请人后报价。本次服务比选代理费场地交易及专家费由中选人向比选代理机构支付。比选申请人应在其报价的利润中考虑该项费用，按国家规定的收费标准计算支付，从比选保证金中扣除。（6）承包方式：双包。（7）比选时间表发售比选文件：2009年 8 月 24日10：0011：30时，下午2：004：00，发售地点：XX县卫生局。比选被邀请人踏勘现场及座谈说明会：不组织。比选被邀请人自行安排。2、比选被邀请人所交文件份数：正本壹份，副本贰份，电子文档一份（U盘封装）。比选申请文件内容应包括：符合性评审文件、商务报价文件、施工组

12、织实施方案及其他资料。 3、比选被邀请人递交文件：2009年8 月28日10：00时前递交到XX县政务服务中心。4、比选方案：采取经评审的合理低价法。5、比选原则按照符合项目要求、质量和服务相等且经评审的合理低价的原则，比较、选择、确定中选人。6、比选保证金交付：比选申请人应在本规定的报名截止时间前，按报名的合同段提交比选保证金，具体金额见比选公告。比选申请人可选择以下两种（A、B）方式之一提交： A直接向比选人提交。 户 名： XX县财政国库支付中心 开户银行： 中国工商银行XX支行 账 号： 2318595109026418645 比选保证金必须通过比选申请人的基本账户，以银行现金转账方式

13、提交。B通过比选网站向比选人提供无条件、不可撤销的保证。7、其它评审委员会允许比选申请人在规定时间内更正专家提出的其他问题，若比选申请人拒不更正的，视为不响应比选文件，除没收比选保证金外，将按有关规定上报不良记录，同时禁入参加XX县国家投资工程的比选及招标工程活动。为防止比选被邀请人低价抢标,应以比选文件公布的投标最高限价的85%作为基准值，凡低于基准值中标的,中选人在提交履约担保的同时必须额外提交中标价净价与基准值之差额的2倍的履约现金担保。评审委员会由比选人选派有关技术、招标方面专业成员组成。评审委员会成员人数为3人（3人）以上的单数。比选被邀请人的 法定代表人或其委托授权人和拟派项目：项

14、目经理（建造师）本人必须携带有关证明文件出席比选会。若比选被邀请人的法定代表或其委托授权人和拟派项目经理（建造师）不参加谈判，评审委员会将拒绝与之谈判，同时没收其保证金。不论比选结果如何，比选被邀请人的比选申请文件均不退（二）比选被邀请人所应提交文件1、符合性评审文件（1)比选被邀请人企业营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证的复印件（加盖鲜章）（原件备查）。（2）提供类似工程工作业绩证明（施工合同及业主证明并加盖鲜章）（3）比选被邀请人的法定代表人资格证明文件（单位介绍信、法定代表人资格证明）及身份证复印件。（4）拟派本项目工作的本企业项目经理（贰级建造师），具有行政主管部门颁发的安全生

15、产考核合格证，技术负责人具有相关专业中级或以上技术职称，施工员、安全员、质检员应具有职称证书（执业证或上岗证书），安全员具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，以上证书均附复印件（原件备查）。（5）法定代表人授权委托书原件、被委托人身份证复印件。 （6) 无不良记录、法律诉讼及纠纷的承诺。2、报价文件组成 比选被邀请人报价必须采用工程量清单报价。本工程实行固定综合单价合同。3、实施方案实施方案必须用WORD文档格式编制，其包含以下内容即可：（1)拟派人员，拟进场的机械设备情况。（2）主要项目施工组织、实施方法和具体的质量保证措施。（3）给比选人的合理化建议。（4）安全、噪音、污染等的控制措施

16、。（5）对建设单位的安全责任承诺书。4、其他文件 其他证明其信誉文件（三）比选程序1、首先作符合性评审。其具体评审办法见（五）评审标准中2、评审委员会评审实施方案和报价。3、确定比选中选人，次工作日通知中选人和未中选人。（四）谈判内容1、对实施方案中的技术和不足进行详细说明或更正，并补充书面材料。2、对按方案实施过程中可能出现的对项目业主可能或产生有利或不利影响进行说明并阐述其针对上述问题将要采取的措施。3、安全责任承诺的范围、深度。4、对报价中的具体问题的说明，并补充书面材料。5、对报价中可能出现的不合理项目（虚高或偏低项目）进行说明，并补充书面说明。6、其他可能对项目产生影响的内容。（五）

17、评审标准1、出现以下错误，将按不符合要求处理。（1）不符合比选公告中比选被邀请人的资质要求。（2）比选被邀请人所出据的报价和实施方案无企业公章，无对建设单位的安全责任承诺书。（3）无法定代表人资格证明文件（单位介绍信、法定代表人证明、身份证）资料。（4）无法定代表人授权委托书原件，被委托人身份证复印件。（5）无拟派本项目的项目经理（建造师）、技术负责人、施工员、安全员、质检员资格证书、职称证书。（6）未提供2个类似工程项目工作业绩证明。以上（2）至（6）若出现遗漏，经评比委员会提出，在规定的时间内，比选被邀请人拒不更正，比选申请将被拒绝。除没收其比选保证金外，将按有关规定上报不良记录，同时禁入

18、参加XX县国家投资工程的比选及招标工程活动。（六）合同的主要条款及其他说明1、比选被邀请人在参加比选报名时提交的比选保证金按各标具体金额提交，若比选被邀请人因非比选人原因未参加比选，比选保证金不退还。在比选结束后，未被选中的比选被邀请人的比选保证金（不计息）在3个工作日内退还。中选人的比选保证金（不计息）在缴纳履约保证金后退还。中选人应在签定施工合同前按中选价的10%缴纳履约保证金（通过中选人基本账户转账缴纳履约保证金和差额履约保证金;不计息）。2、项目技术人员必须现场办公，施工期间不得脱岗。施工期发现脱岗按100元人.次处以罚金。3、项目的付款办法：根据工程进度情况及上级资金的到位情况拔付。

19、4、本工程实行固定综合单价合同。5、在比选被邀请人领取比选文件，比选被邀请人应单独或与比选人一起踏勘现场。6、比选被邀请人的报价（综合单价）应包含施工期间材料价格波动、因施工单位责任引起的返工损失、气候条件变化、国家政策调整。7、比选被邀请人的报价（工程总价）应含安全文明及临时设施费施工费。施工单位应按安全文明标准化要求施工。8、项目应按期完工。9、若因比选被邀请人过错造成比选失败，过错比选被邀请人应对无过错比选被邀请人和比选人按2000元/单位进行补偿（可在比选保证金中直接扣除）。10、确定中选人后，次个工作日比选人向中选人发出中选通知书，向未中选的比选被邀请人发出中选结果通知书。11、比选

20、人和中选人应在中选通知书发出3日后，10日内订立书面合同。若中选人在中选后10日内拒不订立合同，则没收其比选保证金且比选人将取消中选者的中选资格。12、中选者不准将项目分包或转包，违者将取消中选资格，已开工项目比选人可要求中选者离场，已做工程量将不付款。13、从本项目的情况考虑，合同签订后，中选人在比选申请文件中承诺的项目经理、主要技术负责人，在签订合同和履行合同时必须一致。14、本比选项目实行项目经理、主要技术负责人压证施工制度。比选人须在中选人提供比选申请文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签定合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。15、中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项

21、目施工，中选人不能将本比选项目以任何形式转包或分包，中选人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与比选申请文件承诺不符的，视同转包。四、争议和投诉参加比选的比选申请人和其他利害关系人认为比选中有不符合有关规定和比选文件的，可以向政府投资主管部门和比选有关行政主管部门投诉。五、情况说明及其他 措施项目清单与计价表（一）中的安全文明施工费（环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）按2009XX省建设工程工程量清单计价定额有关规定填报，规费按投标人取费证核定的费率填报。附件1： 法定代表人授权书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权 （姓名）为我单位委托代理人，以本

22、单位的名义参加XX乡镇卫生院灾后恢复重建项目施工的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。委托代理人无转委托权。特此委托。授权人（法定代表人）： （签字）联系电话： 委托代理人： （签字）手机： 委托代理人部门： 职务： 单位电话： 传真： 比选申请人： （全称并加盖企业法人公章） 日期：年月日注应附法定代表人及委托代理人身份证复印件。比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。附件2： 比选申请报价函 致： 1、根据你方比选的 工程比选方案，遵照XX省政府投资

23、工程建设项目比选办法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述比选方案的比选须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写) 元（￥ 元）的比选报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方已详细审核全部比选方案，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、一旦我方中选，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中选，我方将按照规定提交 的银行转账作为履约担保。5、我方同意所提交的比选申请文件在规定的有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。6、除非

24、另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、我方将与本比选报价函一起，提交人民币 元作为比选申请担保。 比选申请人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 日期：_年_月_日附件3：承 诺 书至 （比选人） 比选被邀请人须承诺本工程的项目经理（建造师）、主要技术负责人、安全员、质检员、材料员、施工员实行压证施工制度，中选人提供上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。中选人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与比选申请文件承诺不符的，视同转包，比选人可随

25、时终止合同，并报告有关行政主管部门依法处罚。 比选申请人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 日期：_年_月_日附件4：专用合同条款主要内容1、一般约定 1.1.2.2发包人： 1.1.2.3承包人： 1.1.2.6监理人： 1.1.4.5缺陷责任期： 1年 1.4 合同文件的优先顺序合同文件组成及解释顺序： 按通用条款规定的顺序。 1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人提供图纸的时间和数量: 1.6.2 承包人提供的文件承包人提供的文件：详细施工进度计划、施工方案及说明、施工控制网资料、施工安全措施计划、施工工艺及技术

26、、施工技术标准变更、材料变更及部分工程的大样图、加工图等。承包人提供文件的时间和套数：设计交底后5日内。一式六份。监理人批复的时间：收到文件后7个工作日内。1.6.3图纸的修改图纸需要修改和补充的，由监理人取得发包人同意后，施工前10天内签发修改图给承包人。2、发包人义务2.3 提供施工场(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:发包人委托承包人开工前完成，费用由承包人承担。本项目施工所需的水、电在招标人接通以前由中标人自行解决，投标人应将自行解决施工所需的水、电费用纳入投标报价，承包人不得以水电未开通为由而拒绝按发包人的指定时间入场施工。（2）施工场地与公用道路的通道开通时间和要求：由承

27、包人自行完成。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人自行完成有关资料的收集，如在施工中对地下管线等造成损坏的一切责任均由承包人承担。2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，费用各自承担。3、监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1 监理人在行使以下权力之前须报请发包人批准：发布开工令、暂停施工或复工令；工期延误的签认和处理；施工方案（施工组织设计）认可、设计变更、施工技术标准变更、施工工艺及技术核定、材料变更、现场签证和已完工程量的审核确认；工程索赔事项的签认和处理；要求承包人撤换不能胜任或玩忽职守的人员。4、承包人4.1承包人的一般义务需承

28、包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按国家法律法规和XX省法规规章执行。承包人应遵守当地政府和有关部门的管理规定，在开工前办理完相关手续并承担费用，该费用已包含在投标报价中。如果承包人因自身原因违犯上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，其费用已包含在投标报价中，已完工程的成品受到损害，由承包人造成责任方修复和赔偿，费用由责任方承担。施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:按照国家有关法律、法规及当地的各项规定做好保

29、护工作，费用已包含在投标报价中。施工场地清洁卫生的要求按当地政府规定，做好施工现场及周边清洁卫生、清运建筑垃圾，文明施工。在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状况，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。费用已包含在投标报价中，包干使用。4.2履约担保承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人通过基本账户以银行转账方式缴纳到招标人，履约担保为正常履约担保+额外履约担保。正常履约担保为中标价的10%，收取形式：现金。额外履约担保包括低价风险担

30、保。低价风险担保：以招标文件公布的投标最高限价的85%作为基准值，凡低于基准值中标的，中标人在提交履约担保的同时必须额外提交中标价净价（不含招标人暂定部分）与基准值之差额的2倍的履约现金。若承包人中途退场或施工工程质量不能满足要求以及违反合同其他相关条款，将没收其履约担保。发包人向承包人提供履约担保、担保方式为：无。4.3分包承包人可分包给第三人的工程：无5、材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备承包人采购材料和工程设备的审批：招标文件外增加的材料，若发包人委托承包人采购，承包人在投料前15天，将其质量、品牌、价格报监理单位、发包人认质认价，否则在结算时按零价格处理。所有材料均应按符

31、合设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求，并按规定向监理工程师、发包人提供材质合格证书和检验合格证，若需抽检项目，由监理工程师见证送样，经检验合格的，才能用于工程。若发包人或监理工程师对承包人出具的材料质量认证意见持异议，可申请相关质量技术监督部门进行检验，所发生的费用、损失由责任方承担。在处理质量争议期间，承包人应按监理工程师的指令保证工程正常施工，减少窝工待料损失。承包人自购材料虽然经监理工程师质量认证，但不解除承包人的质量责任。5.2 发包人提供的材料和工程设备发包人提供的材料和工程设备的接收、运输和保管： 无 。6、施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施承包人进场的施工

32、机械设备应满足施工要求，且设备利用率达到90%以上（在技术标附表一备注中如实填报），承包人不得将已报废机械、车辆驶入施工现场或运用于本工程。如果承包人按投标书承诺的所有施工机械到场后，监理工程师有权要求承包人增调施工机械到场，并书面通知承包人和业主，承包人应立即按监理工程师的上述指令执行，否则将按承包人违约处理。6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施：无。7、交通运输7.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。8、测量放线8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工前10天。承

33、包人将施工控制网资料报送监理人审批的时间：开工前5天。9、施工安全、治安保卫和环境保护9.2.1 承包人编制的施工安全措施计划报送监理人审批的时间：开工前5天。10、进度计划10.1 合同进度计划承包人编制的详细施工进度计划和施工方案报送监理人的时间：本合同签订后7天内，一式六份。监理人批复或提出修改意见的时间：收到以上文件后7个工作日内。10.2合同进度计划的修订承包人向监理人提交修订合同进度计划申请报告的时间：在进度计划需调整20天前。监理人批复或提出修改意见的时间：收到申请报告后14天内。11、开工和竣工11.1开工发包人及监理发出开工令开始计算。11.3发包人的工期延误发包人由拆迁原因

34、造成工期延误的责任：无。11.4 异常恶劣的气候条件可能导致工期延误的异常恶劣气候条件：由承包人自行负责，工期不顺延。11.5 承包人的工期延误11.5.1由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金的计算方法： 工期每拖延1天承担违约金500元人民币，最高违约金额为合同价款的10%。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或时间拖延14天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的施工任务进行调整（减少工程量或要求承包人立即退场等）。发包人下达指令后承包人应立即执行，双方责任等有关问题的协商和解决不得影响对发包人指令的执行。若承包人拖延执行指令工作，则视为承包人严重违约。发生此类

35、拖延，每拖延一天，承包人应向发包人赔偿合同金额5的违约金。违约金在履约担保金中扣除。11.5.2承包人应充分考虑施工中停电的情况，承包人施工现场应具备自备电源，如发生停电引起的工期延误，发包人将不批准承包人工期顺延。15、变更15.1 变更的范围和内容所有工程变更必须由设计单位出具正式变更，并经监理单位、发包人同意后，才能实施。否则视为不按图施工，不支付费用。如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。15.3变更程序15.3.2 变更估价承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书。监理人收到承包

36、人变更报价书后的14天内，根据通用条款15.4款约定的估价原则，按照通用条款第3.5款商定或确定变更价格。15.4 变更的估价原则 除合同另有规定外，若清单有漏项或发生工程变更或设计变更后，单价按下列方法确定：中标价清单中已有相同或类似的工程项目，其综合单价按中标价中相同或类似项目的综合单价计算；若中标价清单中没有相同或类似的工程项目，投标中有的材料单价按投标单价执行，投标中没有的材料价格双方根据当时德阳信息价确认，按2009XX省建设工程工程量清单计价定额进行组价后下浮5%后作为结算单价；如果取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。16、价格调整16.1 物价波动引起的价格调整本

37、合同价款采用综合单价合同方式确定，工程量以实际完成的工程量为准，工程结算价款=（工程实际竣工各分部分项工程量乘以中标的工程量清单报价表中各分部分项综合单价的造价）+2009）年XX省建设工程工程量清单计价定额措施项目计价的规定计算的环境保护、安全、文明、临时设施结算费）+（中标的其他措施费）+（中标的规费）+（招标清单以外的新增分部分项工程造价）。双方约定合同价款的风险范围及风险范围的计算方法如下：材料价格波动不作调整。安全、文明施工措施费用的调整按2009年XX省建设工程工程量清单计价定额措施项目计价的规定办理。措施费用包干使用不做调整。规费包干使用不做调整。双方约定合同价款的其他一致因素及

38、调整方法：经发包人和监理确认的设计变更、签证单造成的增减工程的合同价款调整，工程量以实际为准，其综合单价确定方法见15.4变更的估价原则。在实际施工中，因自然条件限制，而所做的设计变更，项目的名称、特征和内容无实质性变化时，执行原工程量清单中已有综合单价。17、计量与支付17.1 计量每月20日按监理工程师规定的格式向监理工程师提交5份按业主提供的标准格式填制的已完工程报表，由监理工程师审核后，报发包人审查。本工程量所使用的计算规则应与建设工程清单计价规范（GB50500-2008）和2009XX建设工程工程量清单计价定额中的计算规则一致，并且在招标文件工程量总说明中有特别说明的计算规则，应与

39、工程量清单总说明为准。工程量的确认应得到监理工程师、发包人的认定。17.2预付款17.2.1预付款的额度和预付方法：另行约定。17.2.3预付款的扣回办法：另行约定。17.3 工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间工程进度款按每月度完成工程量的70%支付；竣工后支付至完成工程价款的80%，余下的工程价款（除质量保证金10%外）经审计部门审计确认后一个月内付清，工程质量保证金在质保期限满后付清。17.4 质量保证金结算价款的10%作为质量保证金。17.5 竣工结算竣工资料的提交：工程竣工验收合格后40天内，承包人应向发包人提供完整的竣工结算资料，包括：工程结算汇总表、工程结算书、承发包合

40、同或协议书、原设计施工图及竣工图、招标文件、投标文件、中标通知书、隐蔽验收资料、设计变更、现场签证资料、安全文明施工措施评价及费率测定表、承发包双方确认的材料及设备单价表、图纸会审记录、工程协商会议纪要、承包方取费证及规费取费证（需与省定额站核定的原件一致）、其它有关工程结算资料。发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。发生零星工作项目时，结算时零星工作项目人工单价双方协商确定。本工程结算造价以政府审计部门审定为准。18、竣工验收18.2竣工验收申请报告承包人按照国家有关规定和有关竣工验收备案程序向发包人提供竣工图及相关竣工资料两套（包括竣工图纸、施工

41、记录及完整的竣工资料和竣工验收报告）。18.5施工期运行需要投入施工期运行的单位工程或工程设备：另行商定18.6 试运行18.6.1 工程及工程设备试运行由承包人按国家现行相关规范、标准组织实施，并负责提供试运行所需人员、器材和必要的条件，承担全部试运行费用。19、缺陷责任与保修责任19.7 保修责任工程质量保修范围、期限和责任：另行签定质量保修书。20、保险发包人委托承包人办理所有发包人应办理的工程相关保险，费用列入投标报价中。承包人在工程现场所有施工人员、机具等的有关保险由承包人负责办理并承担费用，费用列入报价中。21、不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1不可抗力的其他情形： 无 。

42、22、违约22.1承包人的违约22.1.1双方约定承包人其他违约责任：实行项目经理、主要技术负责人压证施工制度，至合同标的的主体工程完工后才能退还。该工程的项目经理、主要技术负责人必须与投标文件中提供的一致，承包人未经发包人和行政主管部门批准不能变更或变相变更项目经理，否则，视为违约。擅自更换项目经理由承包人向发包人支付违约金￥5，000元/人次；擅自更换技术负责人由承包人向发包人支付违约金￥3，000元/人次。经发包人批准，承包人更换项目经理或技术负责人的由承包人向发包人支付违约金人民币1，000元/人次，可在履约保证金或工程进度款支付中扣除。如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规

43、定发出的通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令，无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的14天内仍未见纠正后，承包人向发包人支付违约金3000元/次，直至解除承包合同。承包人施工过程中所用材料应与投标文件中所报材料一致，如经发现由于承包人原因自行更换了材料，承包人应向发包人支付合同价款的1%5%的违约金（违约金在履约保证金中扣除），发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的一切损失；如非承包人原因需更换投标文件中所报材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人批准更换。23、争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向德阳仲裁委员会申请仲裁。24、补充条款1、发包人保留的权利：由于不可预见的政策性调整原因，发包人保留以下权利：（1）修改招标合同的规模和范围；（2）调整合同执行工期；（3）废除或取消项目合同；发包人不对上述行为负责。2、发包人按合同约定按时支付工程款项，承包人承诺不拖欠施工人员及民工工资，若发生承包人拖欠施工人员、民工工资。一