逾期支付工程款利息的法律规定什么（逾期罚息利率标准）.docx

《逾期支付工程款利息的法律规定什么（逾期罚息利率标准）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《逾期支付工程款利息的法律规定什么（逾期罚息利率标准）.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Word逾期支付工程款利息的法律规定什么（逾期罚息利率标准） 利息计算标准典型案例 1合同有商定的，根据商定确定利息计算标准。 （2022）最高法民申 1585 号“2022 年 7 月双方签订的建设工程施工合同专用条款第12.4.4（2）条中商定：“发包人逾期支付进度款（包括质量保证金）的违约金计算方式：逾期超过 60 天，按逾期未付款项部分百分之一点五（月息）支付违约金”。据此，一、二审判决依照前述商定，认定相关工程欠款的逾期付款利息根据月利率1.5%的标准计算，有事实依据，适用法律亦无不当。” 2商定过高的，调整为根据中国人民银行同期同类贷款利率及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价

2、利率分段计算工程款利息。 （2022）最高法民申 6404 号“关于利息的计算标准，虽然合同商定发包方（海原天洁公司）不按合同规定日期支付工程款项的，按该批应付工程进度款的月息 2%计取利息。但是因商定的标准过高，原审将该标准调整为自 2022 年 5 月 25 日起至 2022 年 8 月 20 日按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率、自 2022 年 8 月 21 日起至实际给付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息并无不当。” 3合同无效，根据中国人民银行同期同类贷款利率及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率分段计算工程款利息。 （2022）最高法民

3、申 3438 号“案涉项目承包协议书无效，叶朝明、裕光建筑公司间关于工程款利息的商定亦无效。在此情形下，二审法院依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十七条的规定，根据中国人民银行同期同类贷款利率及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率分段计算工程款利息。” 4合同未商定，根据同期同类贷款利率计算。 （2022）最高法民申 3784 号“省四公司未供应证据证明双方当事人就步步高公司逾期支付工程款的利息进行过明确商定，故二审判决依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十七条规定，确定案涉工程款逾期支付利息按同期同类贷款利率计息并无不当。” 2