桩基础工程合同书-样本.doc

《桩基础工程合同书-样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基础工程合同书-样本.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流桩基础工程合同书-样本.精品文档.桩 基 础 工 程 合 同 书发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方） 甲乙双方按照中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议：第一条、 工程名称： ；第二条、 工程地点： ；第三条、 工程内容： ；第四条、 工程价款：1、预制管桩由甲方提供，打桩单价：500桩 元/米（不包含水电费，包含机械进退场费、打桩、送桩、截桩、接桩、取证、税金等一切费用）；2、工程量确认：按实际打桩长度计量，按实结算（因地质问题导致桩不能达到设计长度，不扣除乙方工程量）；第

2、五条、施工工期：1、乙方自接到甲方试桩通知5日内完成试桩，自接到甲方开工通知之日起30日内完成工程桩施工（施工期间乙方每天完成的工程量不少于600米）。2、如因设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，停电、导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延。第六条、付款方式：乙方设备进场、施工人员到位后，甲方支付3万元；乙方在保证质量的基础上，乙方每完成一栋楼，甲方付支付完成量的70%，桩测试合格并完成桩

3、基础验收工作，乙方向甲方提供发票及验收、取证等所有资料后，甲方一次性付清工程款。第七条、质量技术要求：1、乙方应根据设计图纸和地质资料满足设计承载力。2、乙方应确保沉桩长度达到设计标高，因地质问题达不到设计标高，应保证承载力达到设计要求。第八条、甲方责任：1、甲方保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。2、甲方协助乙方排除临边的施工干扰，若产生费用由乙方负责。3、施工前，甲方提供桩基础平面图一套，地质资料报告一份。4、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格

4、管桩。5、组织有关部门对施工图纸进行会审，并确定每栋建筑物的角点。6、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。7、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请常规经济合理的设计处理方案。 8、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，对乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。9、桩检测费用由甲方承担（静载法检测抽样检测）。若检测不合格属乙方责任，一切后果由乙方承担。第九条、乙方责任：1、乙方委派 为现场代表及项目指挥（联系电话： ）。2、组织各种机械进退场，做好各项施工准备工作，乙

5、方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、乙方根据图纸并与甲方勾通对细线基点、0.00标高及送桩深度进行确定。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、乙方在施工过程中出现桩位偏移超出国家规范，由此产生的一切费用由乙方负责。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、乙方应及时向甲方提供进桩计划。严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度。8、乙方应注意施工安全负责对施工人员进行安全教育，做到文明施工，注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。第十条、注意事项：1、乙方须按桩基础施工图及变更通知进行施工，如不按设计要求施工造成的一切损

6、失由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。6、在施工过程中应严格按照施工组织设计和施工工艺进行施工，避免对临边建筑物扰动和破坏，因此所引起后果由乙方负责。第十一条、不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十二条、工程验收工程验收以施工图纸和设计变更通

7、知书，图纸会审纪要，国家颁发的工程施工验收规范及质量检验标准为依据。通过质监部门的质量验收，达到合格标准。第十三条、违约责任（一）、甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。1、未按期交出施工场地、水电；2、设计图纸及变更未及时送达乙方；3、未按期支付工程款导致乙方停工；4、因工程设计变更，使已完成的工程拆改；5、逾期组织验收结算。（二）、乙方拖延工期超过5日，处以5000元/日罚款。由于甲方原因造成乙方停工的工期顺延。（三）、乙方确保施工人员安全及其他现场施工人员的安全，安全生产、文明施工。若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。乙方不得

8、进行堆放三层的拖桩。（四）、乙方需按图规范施工，确保贯入度满足设计要求，由于乙方施工原因造成成桩经检测不合格的，其处理费用由乙方负责；但由于地质原因（如持力层厚薄不均且有软弱下卧层，挤土造成已施工桩上浮，持力层遇水软化但设计未作有效防水处理等）和检测原因（如未达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等）造成的除外。第十四条、未尽事宜，甲乙方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉。第十五条、 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，自双方签字盖章后即生效。甲方：（盖章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话： 传真：开户银行：账号：税号：邮政编码：乙方：（盖章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行： 帐号：税号：邮政编码：签订日期： 2013年 月 日签订地点：