标准建设工程合同范本3篇-精品文档.docx

《标准建设工程合同范本3篇-精品文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准建设工程合同范本3篇-精品文档.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、标准建设工程合同范本3篇标准建设工程合同范本3篇建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有（设计许可证），具有法人资格的设计单位。下面是学习啦我为大家精心准备的：标准建设工程合同范本3篇，欢迎参考浏览!标准建设工程合同范本一合同编号：_工程名称：_发包方：(甲方)_承包方：(乙方)_资质等级：_北京市工商行政管理局北京市城乡建设委员会监制一九九四年十二月北京市建设工程施工合同是根据（建设工程施工合同示范文本）(GF-91-0201)拟定的。- (贴印花税票处)北京市建设工程

2、施工合同协议条款发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_按照（中华人民共和国经济合同法）、（建筑安装工程承包合同条例）和国家工商行政管理局、建设部颁发的（建设工程施工合同示范文本）(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程大概情况1.1工程名称：_工程地点：_工程内容：见工程项目一览表(附后)。承包范围：_承包方式：_1.2工程性质(指基建、技改、合资等)：_批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：_1.3定额工期总天数：_天。1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的详细日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于_年_月_日

3、开工。完工日期(以单位工程为准;群体工程以最后完工的工程为准)：本合同工程定于_年_月_日完工。1.5质量等级：_。1.6合同价款：本合同工程承包造价为_元。金额大写：_。第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单;7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;8.国家和本市关于施工合同管理的规定。当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影

4、响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第三十条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律3.1合同语言：本合同文件使用汉语。3.2适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。3.3适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条图纸4.1甲方提供图纸日期：_4.2甲方提供图纸套数：_4.3甲方对图纸的特殊保密要求和费用承当：_4.4工程完工图：根据国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程完工图的协议。第五条甲方驻工地代表5.1甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：_5.2社会总

5、监理工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：_第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：_第七条甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分段完成下面工作：7.1施工现场到达具备施工条件和完成的时间：7.2将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供给要求：_并保证施工期间的需要。7.3施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：_知足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_7.5办理证件、批件的名称和完成时间：_7.6水准点与座标控制点位置提供和交

6、验要求：_7.7会审图纸和设计交底的时间：_7.8协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：_甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第三十二条执行。第八条乙方工作。乙方按本协议约定的时间和要求完成下面工作：8.1提供计划、报表的名称及完成时间：_8.2对施工安全保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承当责任及所发生的费用。8.3向甲方提供的办公和生活设施及费用承当：_8.4对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交

7、通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。8.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：_8.6施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承当：_8.7施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场清洁符合有关规定，承当因违背有关规定造成的损失和罚款。乙方不按合同约定完成上述工作时，造成工期延误，应承当由此造成的经济损失，工期不予顺延。第九条进度计划9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：_9.2甲方代表(或总监理工程师下同)确认的时间：_第十条延期开工乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工

8、日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，完工日期不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推延开工日期，承当乙方因而造成的经济支出，相应顺延工期。第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，施行甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小

9、时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承当经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承当发生的费用。因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可以为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承当违约责任。第十二条工期延误12.1对下面造成完工日期推延的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1.工程量变化和设计变更;2.一周内，非乙方原因停水、停电(地区限电除外)、停气造成停工累计超过8小时;3.不可抗力;4.甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因而发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视

10、为延期要求已被确认。12.2非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方每延期完工一天，应交付的违约金额和计算方法：_。12.3因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期完工时，甲方可以为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承当违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。第十三条工期提早工期如需提早，双方约定如下：13.1按本协议条款1.4约定的开、完工日期计算的合同工期总天数为_天，比本协议条款1.3定额工期提早_天、提早_%。13.2乙方采取的赶工措施及因而增加的经济支出：_。13.3甲方应提供的条件：_。13.4乙方每提早完工一天，甲方应支付乙方的奖励金额和计算方法：_。第十四条质量检查

11、和返工检查和返工。乙方应认真根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表根据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承当由本身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承当。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承当。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承当，相应顺延工期。第十五条工程质量15.1约定的工程质量

12、等级(优良、合格)_。实行按质论价和奖罚对等，由此增减的费用支付：_。15.2违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达约定条件，乙方承当违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承当返工的经济支出，工期相应顺延。15.3双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。第十六条隐蔽工程和中间验收16.1工程具备覆盖、掩盖条件或到达协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中

13、间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。16.2双方约定的中间验收部位为：_第十七条试车(应按承包范围确定)17.1设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签字。17.2设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组

14、织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。17.3双方责任：由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新安装。甲方承当修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行。设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车，承当修改和重新试车的费用，工期不予顺延。试车

15、费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承当。甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理完工手续。第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开场验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车，乙方可自行组织验收或试车，甲方应成认验收或试车记录。无论甲方代表能否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，

16、并相应顺延工期。检验不合格，乙方承当发生的费用，工期也予顺延。第十九条合同价款的调整。发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整：_第二十条预付工程款预付工程款的时间和比例及开场抵扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。20.1在合同签订后，甲方预付工程款的时间，比例及甲方按建筑(安装)工程工作量开场抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：_。20.2甲方不按时预付工程款，乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承当违约责任。第二十一条工程量的核实确认21.1乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间

17、和要求：_21.2甲方核实已完工程量报告的时间和要求：_第二十二条工程款(进度款)支付22.1工程款(进度款)支付的时间和方式：_22.2凡属本协议条款第19条发生的合同价款调整内容，导致合同价款增减时，其工程款(进度款)同期调整后支付。22.3甲方违约责任：甲方不按时支付工程款(进度款)，乙方在约定支付时间10天后向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程款(进度款)。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程款(进度款)的利息。甲方收到乙方通知后无支付能力，导致施工无法进行，乙方可以为甲方已部分或全部解除合同，

18、由甲方承当违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。第二十三条甲方供给材料设备23.1按双方约定(招标发包工程按招标文件确定)的甲方供给材料设备一览表(附后)。甲方按供给材料设备一览表，向乙方提供材料设备及其产品合格证实。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。23.2违约责任：甲方供给材料设备，乙方派人参加验收后妥善保管，甲方支付相应保管费用。发生损坏丢失，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏丢失由甲方负责。甲方供给的材料、设备发生与一览表不符时，双方约定如下：1.材料设备单价与一览表不符：_2.材料设备的

19、种类、规格、质量等级与一览表不符：_3.供给材料与一览表规格型号不符：_4.到货地点与一览表不符：_5.供给数量与一览表不符：_6.供给时间早于一览表约定的日期：_因以上原因或迟于一览表约定供给时间，由甲方承当相应的经济支出。发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成的乙方损失。经乙方检验通过之后发现有与一览表的规格、质量等级不符的(设备经试车后)情况，甲方仍应承当重新采购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。第二十四条乙方采购材料设备24.1乙方根据设计和规范要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证实。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。24.2违约责任：对乙方采购材料设备与设计和

20、规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承当由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备(设备经试车后)不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承当发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。24.3乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第二十五条设计变更施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前15天(重大设计变更前20天)向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承当，延误的工期

21、相应顺延。施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可施行。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承当，工期不予顺延。第二十六条确定变更价款根据工程承包方式及本协议条款第25条发生的设计变更、并按第22条中确定的工程款(进度款)支付方式支付工程变更价款：26.1乙方收到变更通知后5天内(重大变更10天内)提出变更价款报告的完好资料。26.2甲方收到变更价款报告之日起5天内(重大变更10天内)予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起10天自行生效，由此延误的工期相应顺延。26.3双方对变更价款不能达成一致意见时，按第30条约定的办法解决。第二

22、十七条完工验收工程具备完工验收条件，乙方按国家和本市工程完工有关规定，向甲方代表提供完好完工资料和完工验收报告。按本协议条款第4条约定向甲方提交完工图。甲方代表收到完工验收报告后，在协议条款约定时间内组织有关部门验收(群体工程以单位工程为准)，并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承当由本身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的完工验收报告后10天内无正当理由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视为完工验收报告已被批准。完工日期为乙方送交完工验收报告的日期，需修改后才能到达完工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期组织验收，应

23、从约定期限最后一天的次日起承当工程保管责任及应支付的费用。因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项完工时，双方订立甩项完工协议，明确各方责任。甲、乙双方办理工程完工验收手续后，甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报完工工程质量核定，获得（建设工程质量合格证书）。经核定工程质量不合格时，应予返修重新进行核定，完工日期相应顺延。第二十八条完工结算甲乙双方办理工程完工验收手续后，应根据施工合同签订的承包方式，及约定的工程价款变更方式，由双方进行工程完工结算(群体工程以单位工程为准)。28.1乙方在完工工程验收后15天内向甲方递交完工结算报告及完好的结算资料。28.2甲方自签收完工结算报告资料之日起15

24、天内提出审核意见并予以签认，获得（建设工程质量合格证书）后拨付工程尾款。28.3乙方收到工程结算尾款后15天内将完工工程交付甲方。28.4由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方承当保护费用。该工程视同进入工程保修期。甲方无正当理由收到完工结算报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款额的利息，并承当违约责任。28.5由于乙方不能按时向甲方递交完工结算报告及完好的结算资料，造成工程款不能及时结算时，应承当违约责任;在获得（建设工程质量合格证书）后15天内将完工工程交付甲方使用，并承当工程保修责任。第二十九条保修乙方应按国

25、家和本市有关规定进行保修。保修工作的施行，乙方在收到工程完工结算尾款后，将工程交付甲方的同时，与甲方签订工程保修合同(群体工程以单位工程为准)，并向甲方交付保修抵押金(或在结算工程尾款时抵扣)。第三十条争议甲、乙双方发生争议时，能够通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，能够采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。第三十一条违约甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行本人的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承当违约责任(包括支

26、付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提早10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承当违约责任。第三十二条索赔甲方未能按合同约定履行本人的各项义务、支付各种费用、顺

27、延工期、赔偿损失，乙方能够书面形式按下面规定向甲方索赔：1.有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据;2.索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知;3.甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。第三十三条安全施工乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承当由于本身安全措施不力造成事故的责任和因而发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承当。

28、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后施行。由甲方承当防护措施费用。在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承当有关的经济支出。第三十四条专利技术、特殊工艺、合理化建议：_第三十五条地下障碍和文物乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和构造、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时，应在4小时内通知甲方代表。双方报告有关管理部门和采取有效保护措施。并按有关管理部门详细规定处置。甲方承当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。第三十六条工程分包乙方可按投

29、标书约定分包部分工程。乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。工程分包价款除双方另有约定，应由乙方与分包单位结算。第三十七条不可抗力不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，灾祸继续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾祸情况，直到灾祸结束。甲方应对灾祸处理提供必要条件。因灾祸发生的费用由双方分别承当：1.工程本身的

30、损害由甲方承当;2.人员伤亡由其所属单位负责，并承当相应费用;3.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承当;4.所需清理修复工作的责任与费用的承当，双方另签补充协议约定。第三十八条保险(如有时)。保险内容、保险金额、由谁办理和承当费用约定如下：_投保后发惹事故，乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在15天后每10天报告一次，直到损害结束。第三十九条工程停建或缓建39.1由于政策变化、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应为

31、乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。39.2由于甲乙任何一方不能按所签合同履约，导致工程停建或缓建，造成的损失由责任方承当。第四十条合同生效与终止40.1本合同自订立之日起生效。40.2乙方收到工程完工结算尾款、交付完工工程，双方已签订工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告终止。第四十一条合同份数41.1本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。41.2本合同副本_份。第四十二条补充条款补充条款如下：_工程

32、项目一览表标准建设工程合同范本二甲方(发包人)：_乙方(承包人)：_根据（中华人民共和国招投标法）的规定，参照（寓居小区智能化系统建设要点与技术导则）(修订稿)中相关标准，_小区智能化系统工程经邀请招标，根据乙方提交的_花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表)，并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。为明确工程内容及双方权利、义务，本着互相协作，严密配合的原则，根据（中华人民共和国合同法）、（智能建筑工程质量验收规范）(征求意见稿)及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原

33、则，结合该工程详细情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分工程大概情况1.工程大概情况1.1工程名称：_小区智能化系统工程1.2工程地点：_1.3工程内容1)本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防备子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。2)本次合同未涉及_小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板)，双方另行协商解决，不包含在本合同中。3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建

34、设、可不建设)，可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4)还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，由于价格、型号、印刷不确定，未包含在总

35、报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。第二部分工程承包范围2.工程承包范围承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计讲明。第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成3.合同总额及承包方式3.1合同总额(或者称为工程总造价)即委托乙方建设_小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_万元(_元整)。3.2承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3.3十分讲明1)在本次智能化系统建设中，所有子系统中所涉及的顾地牌PVC管价格均由甲方提供，若价格发生变化，以最终价格为准，补差价(如单价高于合同价，甲

36、方补高出部分差价)。2)在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔_80PVC管道。3)合同中有不可预见因素，若发生增减项，双方补签增、减项合同，一起构成本合同的有效组成部分。4.组成合同的文件4.1本合同4.2_小区智能化系统招标书4.3_小区智能化系统工程技术解决方案书4.4_小区智能化系统工程设备清单及报价4.5_小区智能化系统工程施工组织方案4.6中标通知书4.7图纸4.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第四部分词语定义5.词语定义5.1甲方(发包人)：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及获

37、得该当事人资格的合法继承人。5.2乙方(承包人)：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。5.3项目经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。5.4监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并获得相应工程监理资质等级证书的单位。5.5工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在合同中约定。5.6工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。5.7合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人根据合同约定完成承包范围内全部工程并承当质量保修责任的

38、款项。5.8追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。5.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承当的经济支出。5.10工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。5.11开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开场施工的绝对或相对的日期。5.12完工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。5.13图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，知足承包人施工需要的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。5.14施工场地：指由发包人提供的

39、用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工使用的任何其他场所。5.15书面形式：指合同书、信件、等能够有形地表现所载内容的形式。5.16违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承当的责任。5.17索赔：指在合同履行经过中，对于并非本人的过错，而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。5.18不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克制的客观情况。第五部分施工组织计划及工期6.施工组织计划及工期6.1根据工期定额及使用需要，确定本工程总工期为_日历天(公历日)。开工日期：_年_月_日(以开工报告为准);完工日期：_年_月_日(

40、一次预埋随土建;二次预埋及安装调试随装修)。6.2进度计划1)甲乙双方签订合同后，乙方在15日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书(已提供)，经甲方确认后方可施工。2)承包人(乙方)应在每月25日前，将当月的工程进度计划提交工程师，工程师应在_日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。3)承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。7.开工及延期开工7.1承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内

41、以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。7.2因发包人原因不能根据协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推延开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。8.暂停施工工程师以为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人施行工程师做出的处理意见后，能够书面形式提出复工要求，工程师应当在24小时内给予答复。工程师未能在规

42、定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承当发生的费用，工期不予顺延。9.工期延误9.1因下面原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：1)发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸;2)发包人未能按合同的约定提供开工条件;3)发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行;4)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;5)设计变更和工程量增加;6)一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;7)由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误;8)不可抗力;9)双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情况。9.2承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。