预制梁板合同.doc

《预制梁板合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预制梁板合同.doc（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流预制梁板合同.精品文档.HNCJ-006淅川县Y001线荆关大桥新建工程建设工程专业分包合同（预制空心板梁工程） 河南省新恒通公路工程有限责任公司 甲方： 海南六建昌江太坡立交至棋子湾公路工程项目部乙方： 海南琼山建筑工程公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就昌江太坡至棋子湾公路第A1合同段劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1工程名称：海南昌江县太坡至棋子湾公路第A1合同段预制空心板梁工程 1.2工程概况： 1.3分包工作内容：K4+

2、900、K7+530两座中桥及K8+286小桥图纸及清单所对应的桥梁上部结构中预制空心板梁的制作、运输及安装等（20米板50片及10米板12片）所有内容。 承包范围：图纸及清单所对应的空心板梁工程的所有内容。包括预制及存梁场地的临时征用、场地施工排水、平整、台座制作、预制空心板梁板的模板及钢筋工程、混凝土工程、钢铰线张拉、注浆、检验试验、内业资料、预制空心板梁的运输、存放及安装等（包括预制台座制作、橡胶支座安装）等所有内容。1.4作业人员：承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。 第三条 合同工期 开工日期 年 月 日， 完工日期 年 月 日根据项目经理部工期的要求按时进场，按时完工。第

3、四条 工程质量工程质量标准： 合格并达到业主满意 第五条 合同价款5.1 合同价总价包干 ￥2750000元人民币 。 大写： 贰佰柒拾伍万元整 。 5.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划“” ）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （ ）5.2.1承包方式：包工包料包质量包安全。 以上合同价款为总价承包，一次包死，不因人工、材料、设备上涨和政策性调整而调价，合同价款不再调整。 （ ）5.2.2以（ / ）年施工预算或（ / ）年施工概算定额为依据：5.3合同价款内容：完成预制梁板的制作、运输及安装等内容到竣工交付所需的全部内容。第六条 合同价款的结算和支付

4、 6.1工程结算资料：6.1.1发包人向承包人提供工程施工图。6.1.2 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。6.2合同价款的结算：6.2.1承包人每月23日向发包人报送已完工程量及其定额人工工日数（按全国JTG/T B06-02-2007公路工程预算定额）及项目部允许采购的已消耗材料数量和单价。发包人应于次月20日对承包人上月完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。6.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，经业主核实确认后，办理分包工程结算手续。6.2.3工程结算时如单项工程变更量（和发包人下发的图纸比较）

5、超过合同约定量，超过部分按实调整，其单价仍按承包人中标价执行。承包人报价中的辅材费、机械费、其他费用在结算时不作调整。 6.3合同价款的支付：6.3.1合同价款分期支付：预付款（备料款）：承包人的机械设备及施工人员进场并且预制场地平整、台座制作完成经验收合格后，发包人预付承包人35万元作为备料款。当工程款付至合同总价的30%时开始分批逐次扣回预付款或抵作工程进度款。工程进度款：按业主、监理和发包人审定后的每月已完工程量80%支付，剩余20%等梁板运输安装完成并本项工程验收合格后28天内付至全部款项的97%，剩余3%作质量保证金，等到保修期满后14天内全部付清。保修期按发包人与业主签订合同的约定

6、时间，质保金待项目竣工验收合格且保修期满无质量问题无息付清。 6.3.2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，发包人不得以现金方式支付工程款。6.3.3办理支付的手续为：发包人收到付款人全称为海南省第六建筑工程公司并经承包人单位盖财务章的正规发票后将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。因承包人资料、手续不齐全、备案不及时等导致的税金比例增加由承包人自行承担。承包人不提供单位盖财务章发票导致发包人不能及时付款，全部责任及后果由承包人承担。第七条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理7.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有

7、关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。7.2重大伤亡及其他安全事故处理：7.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。7.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。7.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：7.3.1按安全文明工地标准，承包人自己管理，自负其责。发包人监督。如发现安全隐患，接到发包人通知后不整改或整改不及时，将被罚款5001000元。7.3.2施工中必须严格

8、按海南省安全施工有关规定执行。否则一切责任和后果均由承包人承担。7.3.3施工中杜绝伤亡事故、火灾事故的发生，如因承包人原因造成的伤亡事故、火灾事故，责任由承包人承担。由此给发包人形象信誉造成影响的，视情节轻重给予承包人工程总价的1-5的罚款。第八条 工程质量、验收与保修 8.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。并符合国家规定的质量标准。如图纸和发包人的指令与国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。8.2承包人在施工中发现设计有误，须立即以书

9、面形式向发包人提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工，否则由此造成的损失由承包人承担。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。8.3分包工程验收应在分包单位自检合格的前提下，通知发包人验收。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分包工程施工完毕后由发包人、业主、监理人、设计人、承包人共同办理书面验收手续。 8.4对本工程的质量标准，双方约定如下：8.4.1工程质量标准为合格，且达到业主和监理满意。如分部分项工程质量不能达标，按要求应立即无条件返修直至合格，并扣罚承包人工程总价5的违约金。8.4.2施工中如出现质量问题，发包人发出整改通知后，承包

10、人不及时整改或整改不及时将被罚款2000元，如被监理发出整改通知将被罚款5000元，承包人无能力整改情节严重时发包人可勒令承包人退场，承包人承担由此造成的一切损失。第九条 工期延误9.1对于以下原因造成工期延误的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。l 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；l 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包人获得施工必需的指令、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； l 发包人同意工期顺延的其他情况。l 双方对不可抗力的约定： （1）持续3天10级以上的大风； （2）持续降水24小时且降雨量为150mm以上； （3）40摄氏度以上并

11、持续7天的高温天气。 9.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。9.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人每拖延一天工期，向发包人支付工程总价1的违约金。9.4在施工过程中如分项工程按施工网络计划延误的时间超过5天，发包人有权调整承包人的承包工程量，调整工程量后其费用从承包人的合同价款中扣除。原合同其它条款继续履行。第十条 文明施工 10.1 发包人、承包人应严格执行海南省及当地的“施工现场管理规定”，加强科学管理，保证

12、文明施工。10.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：10.2.1按安全文明工地标准，施工垃圾应随时清理并运到指定堆放地点，卫生设专人打扫，洒水防扬尘。10.2.2施工用工机具和材料要摆放整齐，并满足技术要求和文明施工要求。10.2.3严禁在施工现场大声喧哗、打架斗殴、吸烟。赌博。10.2.4搞好饮食卫生，防止食物中毒。10.2.5承包人如有违反以上约定，视情节扣罚承包人违约款1001000元/次，并当场支付，否则，工程结算时从工程款中加倍扣罚。第十一条 材料机具供应 11.1 本工程由发包人提供的机械设备为： /承包人自备的工具为：施工所用的全部机具，进入现场的工机具必须符合国家相关标准及

13、本工地管理及使用要求，其费用已含在工程价款中。双方确认防护用具口罩、手套、安全帽、安全带等全部安全防护用具均由承包人自备并承担其费用 。11.2由承包人自备的工具须自行带入现场。 11.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，发包人的工机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。发生丢失、损坏，按价赔偿。 11.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：承包人所用材料及重要设备必须经发包人现场管理人员、监理共同验收或送检合格后方可使用，如发现使用不经过发包人现场管理人员、监理共同验收而善自使用的将视承包人使用不合格材料或设备，如

14、出现质量问题需要返工，承包人承担全部责任，也承担由此造成发包人的相关损失。第十二条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，根据文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，责任人承担行政、法律责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十三条 发包人的权利和义务 13.1负责提供施工场地、道路、水电等施工条件，负责工程施工的全面管理、组织与协调各分包单位的配合。负责提供电源至二级配电箱。 13.2负责提供施工图纸壹套，和必要技术资料。13.3负责组织施工检查，监督承包人的工程进度、工

15、程质量及安全生产。 13.4 负责组织参加业主召开的图纸会审和技术交底会，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审核承包人根据发包人施工组织设计编制的详细施工作业计划。13.5负责组织工程的验收工作。13.6负责协调各分包单位的施工配合。13.7 本工程发包人施工代表为 曹海宽 ，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托 / 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十四条 承包人的权利和义务14.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。14.2承包人须将其作业

16、人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。14.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于2，服从发包人的统筹安排，统一调动。14.4当发包人因故不能保证连续施工时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，并将所调整人员书面通知发包人，获批准后方可变更。14.5承包人必须按施工图纸施工，按时保质保量完成合同规定的施工内容。如有合理化建议应征得发包人和业主的同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。14.6负责工程成品、半成品的保护，否则所造成的损失由承包人承担。竣工验收前成品

17、保护的材料由承发包人提供并承担其费用，竣工验收合格后成品保护由发包人承担。14.7承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。14.8承包人确认 _为派驻工地的施工负责人，负责日常施工的管理、协调工作。 14.9承包人按照发包人的管理规定，必须满足发包人CI形象布置要求，统一着装，注意个人卫生，自备符合发包人要求的各种安全防护用品并承担其费用。14.10为保证务工人员利益，特别是工资发放，以及业主合同要求，承包人须向发包人交农民工工资、质量保证和合同履约保证金共计伍万元，并每

18、月向项目部上报农民工（实名制）的考勤表。第十五条 违约责任 15.1发包人违约责任 15.1.1由于发包人施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。15.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。 15.2承包人违约责任15.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当及时退出施工现场。但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承

19、包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。由于终止合同所造成的损失由承包人承担。15.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。15.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。 第十六条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）：1、向工程所在地仲裁委员会申

20、请仲裁。2、向_海口市_人民法院起诉。第十七条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程尾款后，自动失效。第十八条 本合同一式伍份，发包人执叁份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。第十九条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 其他事项：1、 承包人进场人员须按规定办理一切所需证件，持证上岗，对无证操作、无证上岗人员所引起的任何不利后果承担全部责任。2、 在签订本合同前，承包人必须如实出示本企业全部

21、合法证件。3、 承包人进场的机具、清单在进场前须报发包人备案。4、 在施工中注意保护其它单位的半成品工程和材料设备。否则，应照价赔偿。5、 承包人施工区域的工程设备、材料、机具及一切物品均由自己照管，发生丢失损坏，自行承担损失。如丢失、损坏发包人的材料、设备，据实赔偿。6、 承包人对自己人员的健康管理承担一切责任。7、 在施工中，如果承包人施工进度太慢或质量太差，发包人有权调整发包工作内容，增加劳动力或施工队伍所发生费用从承包人价款中扣除。8、 施工现场不得出现承包人的任何标志，CI形象布置着装等服从发包人的统一要求。9、 承包人接到现场通知后，必须按项目部要求组织满足施工需要的队伍进场施工。

22、否则，每拖延一天进场按延误工期处罚。10、 在施工过程中，承包人若未经发包人同意擅自退场，结算按已完工程量的50%计算。11、 洽商变更以项目部签认的变更单为准，以全国JTG/T B06-02-2007公路工程预算定额计算工日数，工日单价为65元/工日。12、 承包人的工地施工负责人必须每天在施工现场组织管理施工，如有事离开施工现场超过一天而未向发包人项目经理请假的，发现一次罚款500元。13、 承包人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及国务院信访工作条例国务院第431号令第二十条规

23、定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金10万元。14、 承包人需向发包人缴纳壹拾万元履约保证金。15、 发包人提供食宿场地。其它费用由承包人自行解决，费用已含在报价中。16、 承包人自负施工区域的扰民问题。17、承包人选择异地预制梁板，自已承担异场施工的全部施工报建及其他政府部门管制所产生的费用及办理完善相关手续。发包人（章）海南六建昌江太坡立交至 承包人（章）海南琼山建筑工程公司棋子湾公路工程项目部法定代表人 法定代表人或委托代理人（签字） 或委托代理人（签字） 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_13807688278_传真：_ 传真：_开户行： 开户行：账号： 账号： 合同订立

24、时间：2011年 月 日安全生产合同为在海南省昌江县太坡至棋子湾公路第A1合同段K4+900、K7+530两座中桥及K8+286小桥上部结构预制空心板梁工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人海南六建昌江太坡立交至棋子湾公路工程项目部（以下简称“甲方”）与承包人海南琼山建筑工程公司(以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评

25、比。 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、海南省颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程

26、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨

27、碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、焊接、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的

28、设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严格使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同一式伍份，发包人执叁份，承包人执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。（此页无正文）甲方：海南六建昌江太坡立交至 乙方：海南琼山建筑工程公司棋子湾公路工程项目部 法定代表人： 法定代表人：或其授权的代理人： 或其授权的代理人：地 址： 地 址： 电 话： 电 话：13807688278日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日