建筑工程意向书最新示例2020.docx

《建筑工程意向书最新示例2020.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程意向书最新示例2020.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程意向书最新示例2020建筑工程意向书最新示例2020周国，工程地点：_县_镇_社区3，构造形式：砖混构造4，建筑面积：2栋，5层+1，(共10500左右平方米)二、工程承包范围以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸，所含土建，安装等全部工程内容(挖槽，基护)三、承包方式：包工包料，垫资施工四、合同工期：开完工日期：开工日期自挖槽，3:7灰土始直交钥匙完毕，()天，以甲乙双方监理确认现场签订日期为准，总有效工期()天如遇其他不可抗拒因素双方详细协商五、工程质量工程质量标准：1，到达国家现行规范规定的合格标准。2，做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完好齐全最新施工承包意

2、向书范本最新施工承包意向书范本。3，材料要求：(1)，乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，地方有关规定的相关质量要求，要求国标(2)，乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上(3)，乙方负责及时准确的采集和整理全部工程技术资料，并用于工程完工验收将完工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。六、工程款结算方式及付款方式1、结算根据：工程结算以发包人审核签字后的完工图纸，图纸会审工程联络单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算根据

3、，包工包料：每平方米捌佰叁拾元整品友互动工程变更不得超过壹仟元，不计价，超过壹仟元，甲方付给乙方材料款，材料及人工费调整按当地_市信息指导价执行。2、工程付款方式：(1)、乙方与甲方签订正式合同后，交保证金元0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。(2)、垫资三层封顶后付已完工程量的70%，七日内付清并返清保证金。(3)、所承建楼封顶后，付已完工程量的70%(含已付款)七日内付清。(4)、交钥匙后经历收合格十五日内付总价款的95%，留5%为质量保修金，保修期满后付清，(保修期一年)七、双方权利义务1、甲方的权利义务(1)、负责施工现场三通一平工作。(2)、负责确认水准点、坐标点，以及书

4、面形式通知乙方。(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套完工图纸)，组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。(4保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。(7)、及时组织相关单位进行完工验收。(8)、甲方负责承当全部招标代理费用。2、乙方的权利、义务(1)、服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求，监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。(2)、施工时施工现场的临时道路、临水、临

5、电的现场布置工作。(3)、开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。(4)、负责整理图纸会审的资料。(5)、乙方现场施工代理人，必须由乙方开具的法人委托书有，必须以书面形式加盖公章(6)、施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其他相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的施行。(7)、积极配合甲方和监理单位的质量检查，根据要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提早一天通知甲方和监理单位有关人员，应妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。(8)、确保施工现场整洁有序，做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方

6、承当。(9)、做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。八、违约责任1、双方在履行合同经过，因违约造成的损失由违约方承当。2、因甲方原因造成乙方不能进场施工，给乙方造成损失，超过一个月，乙方有权解除合同，甲方应支付费用和损失，按银行利息加倍赔偿违约金3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方违约金，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承当乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准，发包人有权对承包人进行处罚，

7、限期修复，延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包人承当。九、工程验收完工日期。发包人在收到承包人完工报告十五个工作日内，组织有关单位验收，工程完工验收通过，承包人送交完工报告日期为实际十、其它1、本工程经政府有关部门招标后，发包人与承包人所签的（建设工程施工合同），本合同与补充合同不一致时已补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效益。十一、争议与解决办法在履行工程中争议由_市建设主管部门调解，调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。发包人(公章)承包人(公章)法人或其受权代理人签字法人或其受权代理人签字身份证号：身份证号：通讯地址：通讯地址：建筑工程意向书2发包人(全称)：_承包

8、人(全称)：_按照双方合作意向，双方就本建设工程施工项协商一致，订立如下意向书。一、工程大概情况工程名称：_工程地点：_工程内容：_工程立项批准文号：_资金;：_二、工程承包范围承包范围：_三、工期开工日期：_完工日期：_工期总日历天数：_天四、质量标准工程质量标准：_五、价款金额(大写)：_元(人民币)￥：_元六、工程款(进度款)支付双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：主体验收合格付工程价款的%。工程完工验收合格后付工程价款的_%，余款(扣除工程回访保修金外)在工程完工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人，发包人在收到结算书后六个

9、月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款，发包人将承当同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在完工验收合格一年后无质量问题退_%，余款%待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。除招标文件中确定“其他项目费用表中招标人部分费用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行组织采购，凡由承包人采购的材料，承包人应根据设计和有关标准及招标文件要求采购，向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证实材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量

10、验收和相关试验。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。对甲控的材料，承包人应至少提早30天提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可价格后，方可采购。材料使用甲供的，承包人应提早30天向发包人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同盘点，由承包人接收，其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料

11、数量，承包人必须准确，发包人仅考虑定额的合理损耗，超过的部分由承包人承当，在结算审计时扣除多领的甲供材料费用，如承包人提供的甲供材料数量不够，由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承当。发包人甲供的项目、材料详见附页，承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。七、补充条款7.1工程结算：7.1.1工程结算=按施工图纸结算设计变更。设计变更是指变更引起工程量的增减及产生新的工作量，按双方约定的下浮率结算。7.1.2结算价确实定7.1.2.1结算价=【按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用】X(1-中标下浮率)+签证费用X(1+税率)

12、。本工程中标下浮率为%甲供和甲控材料不介入下浮。7.12.2结算根据：(1)定额标准：土建执行_X年（山西省建筑与装饰工程计价表），安装工程执行020_年（山西省安装工程计价表）;(2)费率:按现行省、市有关文件规定，其中、工程类别：土建、安装均按类工程执行;、规费：劳动保险费率土建%，安装%;安全生产监督费率%;、其他项目费：工程现场安全文明施工措施费基本费率为%;、措施费用：临时设施费率土建为%，安装%，大型机械进退场及安装费按每幢壹台40TM计取，塔吊基础及连接件不管大小，统一按元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢元包干使用，除沉降观测与桩基检测由发包方负责承当费用外，其他

13、所有的检验、检测、试验费用均由承包方承当，脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。(3)材料价格：按实际主体施工期间内（晋城市工程造价信息）信息价的均价执行，信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理，有发包人认可品牌和价格，并按发包人签证执行;为保证工期和质量，砼采用商品砼;(4)人工费：执行施工期间政策性文件及调整;7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠，若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;7.3该工程的中标项目经理必须常驻现场，并执行发包人（工程管理手册）的有关管理规定。中途如需离开必须经发包

14、人同意。7.4承包人自行协调解决本工程施行经过中发生的各种矛盾(包括地方矛盾和四临矛盾)。发包人不承当任何费用和责任，工期不顺延;7.5履约保证金每幢_万元;基础完成至0.00，退还给承包人;7.6承包人交纳的前期费用(招投标费、保险费等)，在结算时按承包人直接承包部分核定总价与合同价的比例承当，其余由发包人承当。7.7承包人必须严格按图纸施工，不得私自作任何变更;如承包人以为需变更的，必须将变更方案报发包人批准，并按发包人的书面变更同志施行。7.8本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。7.9本意向书在承包人中标后作为施工合同的补充，与施工合同具有同等法律效力。发包人：承包人：代表人

15、：代表人：年月日建筑工程意向书3甲方：盘锦隆源机械制造乙方：盘锦天实建筑一、盘锦隆源机械制造新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20_年动工，估计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房，仓库)承包予乙方。根据平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方介入盘锦隆源机械制造新建工程项目施工双方应做到下面几点：1、甲方的权利义务(1)、负责施工现场三通一平工作。(2)、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套完工图纸)，组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。(7)、及时组织相关单位进行完工验收。(8)、甲方负责承当全部招标代理费用。意向人：_日期：_年_月_日建筑工程意向书最新示例2020