2022工程承包合同合集15篇.docx

《2022工程承包合同合集15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程承包合同合集15篇.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程承包合同合集15篇工程承包合同1甲方：乙方：签约地点： 工程地点：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑工程承包合同条例规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成以下协议：一、工程内容：钢结构屋架和屋面的制作安装等。二、计算方式和价格：甲方总工程约200，乙方承包以屋面滴水面积计算，每平方85元/起（不含税价。）三、双方责任：甲方提供施工图纸，如有变更及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地，提供电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。四、付款方式：1、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。2、若因甲方拖欠乙方

2、工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。五、安全施工乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范，统一安排。六、开工及延期开工甲、乙双方协商开工，如甲方因原因造成开工延期，甲方必须通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方 ，给乙方造成损失，由甲方承担。七、工程质量工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应及时维修。八、争议本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的， 1可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。甲方：（签章） 乙方：（签章）身份证

3、：电话：年 月日身份证： 电话： 年 月日工程承包合同2蒋洪芹 (以下简称“甲方”)罗礼平 (以下简称“乙方”)经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据中华人民共和国合同法的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条 工程项目一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程二、工程地点：贵州镇远县三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装

4、7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。第二条 工程实施一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。 1、不可抗力原因。2、甲方未提供施工必备条件。3、其他非乙方原因引起的工期延误。三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用

5、水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。第三条 合同总价及付款方式一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5XXXXX00.00元)。二、

6、付款方式：工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即4902000.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。第四条 工程质量一、工程效果达到甲方的图纸要求。二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。第五条 售后服务一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。二、质保期出现问题的处理办法：乙方在

7、到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。第六条 工程竣工及验收一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式

8、四套。第七条 违约责任一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5/日向乙方支付违约金;第八条 其它事项一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经

9、双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。三、本合同一式贰份，双方各执壹份。四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同3发包单位：_承包人：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。一、第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。二、第二条：施工方案1、护坡（1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉

10、丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42、5，砖要好质量的青砖或红砖）。（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。（3）、完工后做围墙10米左右。（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。三、第三条：合同工期1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。四、第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为_元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工

11、验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。五、第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。六、第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。七、第七条：施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。八、第八条：验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据

12、。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。九、第九条：违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。十、第十条：其它本合同于_年_月_日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。发包单位（甲方）（盖章）_授权代理人（签字或盖章）：_联系电话：_承包人（签字或盖章）：_联系电话：_年_月_日工程承包合同4发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以

13、下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：史家庄小区b区1#2#3#楼二、工程地点：福山城里街西首三、施工工期：根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。四、承包范围1、工程范围：在业主规定甲方范围内的史家庄小区b区1#2#3#楼工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、脚手架工程及现场安全文明施工。五、工作内容1、施工准备工作根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水

14、设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。2、土方清基及回填工作内容（1）清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作）。（2）垫层：垫层的平整、夯实。（3）配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。（4）配合基础施工的其它部分工作。3、砼工程工作内容：（1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品砼（少量零星构件采用现场自拌砼），砼输送泵。（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人

15、工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采用商品砼，免除该项目工作内容。（3）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等甲方提供试验员。砼工须提前30分钟做好准备工作。（4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品砼场内外全部水平、垂直运输。采用商品砼时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采用何种方式，均包括一切配

16、合用工。所有材料不计二次转运费。（5）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。4、模板工程（含木制工程）工作内容（1）准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。（2）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全

17、部操作过程（3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。（4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。（5）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。（6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。（7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。（8）对拉螺杆洗

18、丝，扣件清理洗油。（9）其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇捣砼过程中派专人看模、随时调整、加固模板。5、钢筋工程工作内容（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋计划，领退料具，做好施工前的准备工作。（2）制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。（3）绑扎：a。清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。b。捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。c。搭、拆能保证安全

19、及施工需要的所有自用操作脚手架。d。钢筋接头如按设计要求采用电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。（4）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。（5）清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣砼过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。（6）其它工作：配合甲方以及其它工程工作。6、砌体工程工作内容（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制砌体材料计划，报甲方技术负责审核。施工料具准备等砌体施工前的全部工作。（2）材料准

20、备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。（3）砌筑：各类砌体体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。（4）养护及验收：保证7天的湿润养护砌体验收配合（包括养护的覆盖物品等）。7、脚手架工程工作内容（1）场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、砼浇灌架、安全通道、材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。（2）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。（3）清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后所有材

21、料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。8、材料装卸、领用及保管（1）所有到场材料的卸车，及出场材料的装车。（2）乙方按甲方现场材料领用管理办法办理材料领用手续。（3）甲方采购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。（4）其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。（5）领用的材料由乙方负责保管。六、承包方式：包工、包辅助材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。2、包辅助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品砼、黄砂、石子、石灰外，其它所有一

22、次性工程消耗用材全由乙方采购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量（按图计算量加规定的损耗率；损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率）进行领用，超领用部分由乙方承担费用。3、周转材料由甲方根据工程需要提供给乙方使用，乙方应按需下料，如发现乱裁乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款_500_元；发现偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。4、包设备及配电箱柜的维修保养费用：本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、砼搅拌机外的所有到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完

23、好和运转正常。配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方提供。5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方_200_元的处罚。7、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。8、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。9、包质量目标：确

24、保一次交验合格。七、承包费用、甲方在签约前三天收取乙方_5_万元的履约保证金。、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为xx元。2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中所有工序的全部费用。3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。4、

25、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、砼泵车等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。6、本包干价包括了现场安全、文明施工及ci配合用工费。7、合同规定整体清包部分不存在计时工。8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。9、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。10、如甲方根据需要确定外脚手架采用升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。八、结算及付款方式1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出0。000（一层底板砼浇筑完）、1区完工结

26、算一次；三层裙楼顶板完结算一次；塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最后一次结算后全额退回。按量提供申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。如施工方案有变，按施工进度情况酌情解决2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。3、付款方式：每次结算完成后的10日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的70%，主体结构结束后3

27、0天内付款达到90%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后3个月内付清。乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。九、施工质量1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到国家建筑安装工程质量验收评定标准的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍协助其返工，返工费用由乙方承担，并罚款XX元/次。2、严格执行质量三检制度，每道工序完成后乙方根据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申

28、报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款XX元。3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款XX元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。5、项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。十、施工安全1、乙方必须建立健全

29、的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。2、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故（除第三方原因）由乙方负全部责任，并承担所有由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤，在包干结算价中扣除XX元/人次；造成第三方人员重伤，在包干结算价中扣除5000元

30、/人次；造成第三方人员死亡，在包干结算价中扣除50000元/人次。对于产生严重后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。十一、文明施工1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。2、乙方须严格按照甲方企业ci形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理，并接受甲方检查。3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结账单中扣出（按40元/工日扣除）。4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为（打架每人次罚款1000元，其他每人次罚款50100元）。十二、甲乙双

31、方职责甲方职责：甲方指派赵心刚为现场负责人。1、甲方为乙方提供生活和生产临建（只提供材料，搭设由乙方负责）。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。2、乙方员上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方承担。4、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚

32、及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。7、按合同的约定结算及支付劳务费用。8、负责配备安全防护设施（安全帽等劳保用品由乙方负责）。乙方职责：乙方指派为现场负责人，并配备项目技术工程师、安全员、质检员、测量员等管理人员5人以上。1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。3、负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。4、配合甲方做好隐蔽工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。5、负责控制轴线及标高以后的测量工作。并按

33、甲方施工员的要求设置控制点。6、承担因工伤事故所发生的所有费用（以本合同第十条4款为准）。7、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。十三、其它事项1、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款50元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论原因，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方承担。并按约定进行处罚。2、施工生

34、活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款500元/人次。3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假或未委托代理负责人，每出现一次罚款200元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅离开岗位，否则每发现一人次罚款100元。节假日乙方人员不得减少，每减少一人，罚款100元。4、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款10005000元。5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。6

35、、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。7、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员23个月的生活费。8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不

36、及时等原因造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂期它工作，经甲方确认后给予实际误工人员每人每天7元的生活费。11、所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，安全帽、工作服（如果需要）由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。13、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。15、因业主资金不到位或其它原因，致使工程停、缓建，甲方在确认后30天内及时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为：山东

37、省建筑安装工程预算定额，根据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按53。00元/工日。乙方在结清款项后必须及时清退员工。十四、附则1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方：_乙方：_甲方代表：_乙方代表：_签订时间：签订地点：工程承包合同5甲方：_乙方：_根据国家有关法律法规，遵循自愿、公平、诚信原则，经甲乙双方协商同意将_工程包给乙方。特订合同如下：一、承包方式：包工不包料，甲方负责提供工程所需材料及设备，乙方负责工人日常生活费用，安排工人正常施工。二、承包范围乙方按现有成品工程

38、样式施工。甲方负责挖开地基沟槽交给乙方施工，具体包括：压灰土、打圈梁、砌砖、外墙抹灰、门楼、内墙、厕所、贴瓷砖、院内做地沟铺地板砖。三、承包单价每户_元整。四、付款方式：工人到场付_元生活费;毛墙做成付_元;完工后验收合格付清_元。五、施工要求：乙方按样品工程认真施工，保证工程质量，甲方在施工中有一些具体要求或变更，双方协商配合解决，完工后，甲方甲方按施工要求进行验收。甲方交给乙方工具及设备，乙方要看管好，并爱护使用，丢失或损坏，乙方应照价赔偿。甲方保证施工中水、电、路三通到位。六、安全事项1、乙方在施工中应注意安全，乙方及其工人由于设备原因，违规操作，疏忽大意，管理不严等原因而发生的一切安全

39、事故，乙方负责。2、由于甲方原因，如外来干扰等造成的事故或伤害，甲方负责。3、由一切人力不可抗拒因素，如自然灾害等，双方协商解决。七、违约责任合同期内任何一方要求解除合同，需提前_日通知对方。经协商同意后，能解除合同。否则应付对方经济损失及违约金_元。八、本合同未尽事宜按国家有关法律法规、政策执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款全部结完后，合同自动失效。甲方：_乙方：_年_月_日工程承包合同6甲方：马庄子渔业村、农业村村民委员会乙方：经甲乙双方协商，甲方将 胡柳公路至马庄子村内街道 道路承包给乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米 元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签

40、定合同如下：一、修路要求1. 工期要求：自 工期为2. 尺寸要求：路面宽度：主街道宽米，其他 副街道宽 33.5米不等；道路厚度15公分。3. 材料要求：水泥需用国标325，石子为24厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。4. 有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻23毫米的横槽。6. 实时切缝：每隔45米切一道，深度34厘米，宽38毫米。7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。二、甲方责任1.监督检查全过程、技术规格与质量。2.提供一个料场。3.对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。4.提供水源及电

41、源，费用由乙方自理。三、乙方责任1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。3.负责操作规程，把握质量标准.4.负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。5.接受甲方监督检查和处置决定。6.修路期间负责道路养护。四、付款方式工程竣工后甲方付给乙方70%的施工费，其余的施工费在50日后工程不出现质量问题则一次性付清。五、备注：投标前乙方交投标押金5万元，乙方开工后押金退还乙方。开工5天后，付给乙方预付工程款5万元。以上协议双方共同协定，签字生效，任何

42、一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：代表人（签字）： 授权委托人（签字）年月日 年月日工程承包合同7发包方：_承包方：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程名称：_2、建筑面积（工程形式）_3、施工地点：_4、工期：（1）开工：_年_月_日；（2）竣工：_年_月_日；（3）合同工期总共历时_天。5、承包形式：_6、工程质量标准：_7、工程价款：共计人民币_元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%

43、，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。9、质保期：_年。10、双方的责任义务（1）发包方的责任义务。1）为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；3）给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；（2）承包方的责任义务。1）按发包方要求及图纸要求进行施工；2）如期完成施工任务；3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；4）负责发包方提供料物及设备的保护；5）教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；6）承担施工中的一切安全事故责任及费用；