2022屋面施工合同(15篇).docx

《2022屋面施工合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022屋面施工合同(15篇).docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022屋面施工合同(15篇)屋面施工合同1发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式根据图纸和工程量签

2、证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、

3、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面施工合同2甲方：乙方：1、楼顶屋面维修;2、旧油毡、细石砼去掉;3、珍珠岩翻晒;4、按正式工程建筑标准顶层上上防水层一次，下防水层一次;5、重新修复完整后，重新上新油毡;6、保质保量完工，保

4、证六年以上不漏水，如发现质量出现问题，乙方应赔偿相应损失;7、工程造价每平方150元;8、工程开工预付50%材料款，工程完工后付45%，剩余部分5%工程款，作为保证金到时间后付清;9、双方共同执行以上条款，本合同一式两份，双方各执一份，如任何一方违反本合同，后果自负。本合同双方遵守自愿平等、公平和诚信的原则，双方就本合同协商达成一致，特订立本合同。10、施工首先以安全为主，如果发生伤亡事故，责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。甲方：(签字)乙方：(签名)年月日屋面施工合同3甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：一、施工期限：自年日

5、起至年月日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙

6、方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、其他未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面施工合同4建设单位：（以下简称为甲方)承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，根据中华人民共和国合同法及相关法律，经

7、双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：_省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。C、具体做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期_年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力

8、，满足房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采用建设工程工程量清单计价规范及其配套文件和_年_省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施

9、工同期的_市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的30%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工_年以后支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：甲方代表签字(盖章)：乙方：乙方代表签字(盖章)：_年_月_日屋面施工合同5委托方甲方：承建方乙方：根据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义

10、务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、承建方式：由乙方包工包料。4、保修办法：免费保修期为5年，自_年_月_日至_年_月_日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7付款方式：

11、完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲方乙方日期：屋面施工合同6甲方：武威六中家属院业主委员会负责人： ，业主委员会主任。乙方全称：宏达防水公司承办人： ，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号： 电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行

12、防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为 39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为 天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装

13、修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付

14、工程款 %工程款，为 元。2，乙方施工完毕，验收合格后付 %工程款，为 元。3，房屋竣工验收交付使用后 日内付 %，为 元。4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称： 乙方全称：（签章）负责人： 经办人： 经办人20xx年 月 日 20xx年 月 日屋面施工合同7发包方：承包方：根据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格

15、见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。三、工程总造价(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的

16、工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，

17、监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。八、合同期限：年 月 日始 年 月 日此。九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

18、本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发 包 人：承 包 人：年月日：屋面施工合同8甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起_日内，乙方需安排施工人

19、员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后

20、生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：签字日期：_年_月_日屋面施工合同9甲方：乙方：一、工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米。1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：3B防水卷材，乙方在施工前必

21、须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采用外3厚B防水卷材4、全部包工包料，单价为27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包

22、人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工

23、单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第

24、三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约

25、定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材

26、料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直

27、接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字：签约日期： 签约日期：屋面施工合

28、同10甲方：乙方：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。四、 施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、 付款方式工程完工后，甲方先行支付经

29、双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等_年后全部付清。六、 工程保修期限屋面防水保修期限为_年，(从该屋面竣工之日计算)_年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。八、 开工日期自_年_月_日起至本月_日止。九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。甲 方：xx有限公司代表人：乙 方：_年_

30、月_日屋面施工合同11甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。第一条、工程概况及承包内容1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包内容：屋面防水施工工程屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积 。第二条、施工工期乙方在接到甲方通知后2日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。第三条、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。第四条、工程造价屋面S

31、BS防水每平米 元;(含税金)总价款 整(工程量按实结算)。第五条、材料规格及质量标准5.1 材料规格：(本工程屋面防水等级为级)屋面防水采用SBS防水卷材，厚3mm。5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。5.3 施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。基层必须干燥，含水率要求在8%以内。基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要

32、求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为810cm。上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范(GB50345-20xx)

33、、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。第六条、安全生产文明施工1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照陕西省建设工程安全生产管理条例和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的

34、，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。第七条、工程验收进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按建筑工程质量验收统一标准(GB50300-20xx)和合同规定验收。第八条、违约责任8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。8.2工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。8.

35、3因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。第九条、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。第十条、其他约定10.1本合同的签定地点为 西安市 。10.2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。10.3本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：负责人： 电话:负责人： 电话:

36、年 月日 年月 日屋面施工合同12甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，屋面采用西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：建设工程质量检验规定及建筑装饰工程验收规范。四、 承包方式合同价格：本工程由甲方提供材料及屋面瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算，计 元

37、平方米。五、承包范围：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。4、材料搬运由乙方负责。六、付款方式：乙方施工完成一栋屋面瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后_日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。七、工期要求：每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每

38、天1000元罚款处理。八、双方遵守责任：(一)甲方责任：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。2、按合同约定支付分包工程款。3、甲方给乙方提供住宿及水电。(二)乙方责任：1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工

39、事件由乙方自付。九、违约责任：甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。十一、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面施工合同13工程建设单位：_(以下简称甲方)工程承建方：_(以下简称乙方)因十字布小学教学楼屋面长年漏水，虽经多次进行防水补漏，但仍然未能彻底解决这一问题。学校就此事向康乐街道党委政府申请拨给资金进行屋面改造。康乐街道党委政府非常重视，经康乐街道研究决定，由康乐街道

40、出资将十字小学教学楼屋面改造成彩瓦屋面，以彻底解决漏水问题。为确保工程进展顺利，确保工程质量，经甲乙双方协商，本着公正平等的原则特制定如下施工合同。一、工程项目：康乐街道十字小学教学楼彩瓦屋面施工。二、工程地址：康乐街道十字布小学校园内。三、工程结构：屋面防水、排水沟、下水管、杉木屋架、水泥瓦漆成红色四、工程造价及建筑面积：总面积535平方米，每平方米造价包工包料200元，总造价107000元。大写：壹拾万柒千元。五、施工要求：1、屋面须进行全面沥青防水。2、做好排水沟，排水沟必须满足屋面排水要求。3、安装好屋面下水管，并确保无论下多大的雨都能排水顺利。4、木屋架的安装材料一律采用杉木，所用的

41、杉木平均直径不少于12，以确保木屋架牢固。5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在盖好后全部漆上红漆。6、从学生安全方面考虑，施工应在学校放学后或双休日进行，确保安全。六、施工时间：20xx年12月1日2103年12月30日。七、施工及完工要求1、乙方要按施工要求进行施工，甲方有权进行监督施工质量。2、工程施工完成后，由甲方进行验收。如发现不合格，乙方无条件进行返工，所产生的费用由乙方负责。3、在施工过程中，乙方要要求施工人员注意施工安全，如发生施工安全事故甲方不负责，全部由乙方负责。甲方签字(盖章)：_乙方签字(盖章)：_年_月_日屋面施工合同14甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑

42、法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为_天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本