2022工程清包工合同精选.docx

《2022工程清包工合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程清包工合同精选.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程清包工合同工程清包工合同1施工队伍的整体素质，建立一个和谐的文明体制，落实双方的合法权益，制定以下条例：一、所有木工人员到工地必须上交身份证，做好三级教育卡，无身份证不得在工地上班。二、上班要服从公司及木工管理人员的一切安排，上班必须戴好安全帽，扣好帽带，不能光背上班，如有违章按公司的罚款条例处理。三、宿舍区与宿舍内要讲究卫生，不得烧饭，食堂吃饭要排队买菜，要讲文明就餐，就餐时间由项目部统一安排。四、上班时，工种与各工种之间要相互帮助，相互团结。五、上班时不得违章操作，特别是机械与电器方面，要有专职人员操作。六、制模时不要乱锯方木与胶合板，要计算用料，每次制模要清理完模板表面层的垃

2、圾，要每次上刷脱模板油，保证模板质量，正常运转。七、制模时不懂部位要问带班长，以免返工、浪费工、浪费料。八、在上班时如铁钉扎脚，不计工伤之内，要自己小心，其它的工伤要按事情起因，追究事故责任处理。九、质量要求要按优质结构要求做，进度要按公司要求施工，保证一个月做五层，如有涨模乙方自己处理。十、每层制模要做好落手清工作，做到工完场清，工程量从地下室开始至层面机房及女儿墙完成，小于20公分门角柱及门头梁一结构完成。室内二次结构不计在内，完工以后，把模板吊到下面场地指定部位堆放整齐，拔完钉下完扣件。十一、所带材料机械(电焊机、电焊条甲方提供)其它如铁钉、铁丝、台锯、手电锯、大小电箱、劳动车等一切小型

3、工具由乙方自带。十二、甲方给乙方图纸后，乙方自己翻样、自己烧定位，放线要有带班配合放线，进场模板钢管要乙方自己卸车。十三、价格按模板混凝土接触面计算，每平方贰拾叁元计算，进场乙方自垫生活费、材料费一个月，以后每月按每人 左右发放，如由乙方老板代领，必须每个工人在承诺书上签字，工程完工按80%左右付款，余款无质量问题二个月内付清，合同结束。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字有效。甲方：乙方：年 月 日工程清包工合同2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本施工的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本

4、合同。一、施工名称：XX市大名县水榭花都一期车库二、施工地点：大名县县城北环路三、承包方式：清包人工费四、承包范围：本合同包含17#楼地下车库顶（含顶）以下的主体建筑劳务工作，给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务，即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作 安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。甲方提供的材料有：所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。五、开竣工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽误一天，扣施工款5000元，依次累计。耽误工期超过10天，甲方有权另行安排队伍施工，乙方无条件退场。六

5、、施工面积及单价：1、按该施工设计图纸为准，计算项目总面积施工量。2、项目总面积约16000平方米。3、施工承包价：每平方米218元，不包括税金。4、施工总价约348000元。七、付款方式：无预付款，本合同内容全部完工后5日内，甲方支付乙方70%施工款；三个月内支付剩余的全部施工款项。八、双方责任：甲方责任：1、向乙方提供完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。2、对施工质量严格把关，对不合格施工勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。4、协调

6、施工大包方，保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。5、保证按时给乙方拨付施工款，按月累计停工5天，人员误工费由甲方负责，工期续延。6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。乙方责任：1、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员、管理人员和作业工具，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工；主要负责人保证吃住在现场。2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。3、严格执行特种工种上岗，如：电焊工、电工等特殊工种。4、严格规范施工，保证每个分项施工符合标准，凡

7、因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。5、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。九、施工安全施工生产目标承诺：1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。2、杜绝重大设备、火灾事故。3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。十、安全合同内容：1、甲方必须对劳务人员进行安全保险费，如在施工中发生伤亡事故，费用在10000元以内由乙方全部承担，超过10000元的部分由甲方承担80%，乙方承担20%保险公司给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成，而责任及所有费用由造成方负责，甲方进行协调解决处理。2、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准，以及有关的各项规范，自

8、学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。4、乙方必须执行下列安全管理制度：（1）根据施工内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书材料，双方各执一份。（2）乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。（3）乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训，考试合格后办理分包单位安全资格审

9、查认可证后方可组织施工。（4）乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。（5）乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。（6）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。（7）乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。（8）乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。（9）乙方必须执行安全防护措施，设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。（10）乙方必须执行安全防范制度。十一、现场文明

10、施工及其人员行为的管理：1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合现场标准化布置的要求。2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。3、乙方的工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。工程清包工合同3甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。一、工程概况1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区2、工程地点：沁源县构配件小区对面3、结

11、构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。二、承包方式和价格及支付方式1、包工不包料的清包方式。2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证进行结算。3、支付方式：3.1主体完工，支付总工程款的40%。3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。3.4竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。三、承包范围1

12、、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。四、材料要求1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。）2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工，如

13、导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不可抗力的原因除外）五、质量要求乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。六、安全文明施工要求1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等）。3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。七、双方义务1、甲方义务1.1甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。1.2甲方向乙方完成技术交底及

14、安全教育交底。1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。1.4甲方向乙方提供安全防护用具。1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进行。2、乙方义务2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工

15、，并进行管理维修，保证施工现场正常运行。八、由下列情况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：1、由严重危害甲方利益及行为的。2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。3、施工质量达不到要求的。4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。甲方（签章）：乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日工程清包工合同4甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平诚信

16、的原则，双方就清包事项达成一致，订立本合同。一、工程概括：1、工程地点：2、工程名称：3、工程总建筑面积：4、xx年至xx年xx月xx日，（因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元/天）。二、承包方式：包清工（保质量、保进度、保文明施工）。三、承包范围：1、本工程安装水、电、暖、消防。（1）强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。（2）弱电、布管、二次配管、（不包含穿线、安装及调试）。（3）给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。（4）排水、预留、楼内主管及支管安装。（不含楼外雨水管道）（5）暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。（6）消防、预留、楼内主管及支管安装、

17、消防及压力调试。（不含消防电穿线及调试）以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。四、付款方式：1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。2、进入安装阶段按每月75%结算。3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月后一次付清。甲方将山东成武工程楼以/清包给乙方。五、工程机械：所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担（除胶带、锯条、PVC胶水）。六、文明施工、安全生产：乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由

18、乙方自行承担。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：乙方：身份证号：身份证号： _年_月_日 _年_月_日 工程清包工合同5发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1。装饰施工地点：_。2。住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。3。承包方式：_清包工。4。工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、工程价款及结算的约定1。工程总价款：￥_元，大写（人民币）：_。2。工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，合同签定后开工前

19、支付工程总造价50%合计_元。（2）第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_元。（3）第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元。（4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1。甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2。乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异

20、，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1。甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2。施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，

21、甲、乙双方商定。3。工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。4。工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、

22、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1。由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付

23、_元违约金。2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：年月日：乙方（签章）：年月日：工程清包工合同6总包方： （以下简称甲方）清包方： （以下简称乙方） 甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程项目：二、工程量、 价格1、工程量：

24、 m2；2、单价： 元/m2；3、工费： 元。三、付款方式1、人员进场后，甲方付给乙方 万元；2、安装完毕后，甲方付给乙方 万元；4、验收合格后，甲方付至乙方合同总价款的95%；5、留5%质保金，一年后无质量问题，甲方一次性付清余款给乙方。四、设计1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套，并负责交底工作；2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用。；2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用；4、乙方应帮甲方收货，核对数量

25、和配件的准确性；5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场；6、未经甲方许可，乙方不得丢损材料，若发现丢损现象，按材料价格从人工费中扣除。六、工期1、开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日止；工期暂定为 个晴天。2、因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。七、乙方责任1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工，完成建造钢结构工程任务；2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修；3、乙方应在合同规定的工期内完工，每延期一天扣工程款500元；4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素，工期应顺延；5、乙方工作人员在

26、施工期间应自行注意安全施工，施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任；6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工；7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场；8 施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。八、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修；2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（漏水问题）乙方必须在24小时内赶到并维修；3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。九、合同争议1、出现

27、争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：xxx有限公司乙方：地址：xxx地址：代表： 代表：手机号码： 手机号码：20xx年x月x日工程清包工合同7业主(简称甲方)：施工队(简称乙方)：甲乙双方本着友好合作的态度，依照中华人民共和国合同法等相关法律，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方寿阳马首隽庭别墅样板间、17#楼装修工程签订如下合同。一、工程概况1、工程地址：2、装修范围：(1)7#楼联排别墅1套(四卫一厨、三室二厅)，建筑面积223;(2)6#楼叠加别墅1套(三卫一厨、四室二厅)，

28、建筑面积190;(3)17#楼会所一、二层，建筑面积374.86。二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供应。三、工程造价及结算方式1、清包工费：按照不同工种类别协商确定不同单价(见附件一)，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。2、固定工程单价方式，即报价单中工程项目的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。四、付款方式1、工人进场施工后，每隔10天按每人每天20 元支付生活费。(依据现场工人考勤表)2、工程完工以后，乙方凭结算单、验收单和本协议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可按照约定扣除5%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题

29、一次性付清，保修期自工程完工之日算起。五、施工1、甲方须向乙方提供图纸壹套,并负责交底工作;2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;3、施工项目内容的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、木工、泥工)须经甲方认可后方可进行下一步工序，并填报分部分项工程验收单(见附件二);4、施工质量将按照住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)中规定的内容进行验收。六、材料1、乙方应提前8天向甲方提供材料采购计划表，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支

30、付该材料的费用;3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失;4、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性;5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。七、工期1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费300 元/天。2、按照甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。八、材料损耗及搬运1、材料的损

31、耗率分别为：瓷砖2%、石材1.5%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%，乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出部分甲方有权予以在结算中扣除。2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。九、垃圾清运1、垃圾袋装化;2、垃圾应日日清;3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。十、劳动力管理1、乙方指定施发忠为工地现场负责人;2、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员;4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十一、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行

32、承担工具维修费;2、因工具所产生的易耗品(如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等)由甲方承担。十二、工地现场管理1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担;2、现场禁止吸烟;3、油漆材料必须和其他材料分开放置;4、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。十三、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在壹年内无偿维修,普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。2、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方应先协商;2、协商不成可向争议所在地法院提起诉

33、讼。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章：签约日期：乙方签章：签约日期：工程清包工合同8业 主 (以下简称甲方)： 联系电话： 施工队(以下简称乙方)： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。一、 工程概况工程地址：二、 工程造价清包工费： ￥元，大写：三、 付款方式1、施工队进场，预支 元2、瓦工完成，付 元3、木工完成，付 元4、工程竣工，付 元四、 设计1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

34、五、 材料1、 乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.4、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.5、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、 工期从年月日起至 年月 日止，工期为 天。七、 垃圾清运垃圾应由乙

35、方清运至物业指定的垃圾堆放场所八、工地现场管理1、 现场禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟。3、 油漆材料必须和其他材料分开放臵。九、维修因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修。十、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的报价单。3、 乙方开出的材料采购清单。十一、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。甲 方：乙 方：签 章：签 章：签约日期：签约日期:工程清包工合同9业主 （以下简称甲方）： 联系电话：施工队（以下简称乙方）： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、 施工概况施

36、工名称： 。二、施工量、 价格1、单价： 元/m2。2、施工款：元。3、如需要增加施工量洽谈。三、 付款方式：现金付款。四、 设计1、 甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。五、 材料、水电由甲方提供。六、 工期从年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。七、 材料运输甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。八、 施工机具和建筑工具都由乙方提供。九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。十、 此施工出现任何安全事故，由乙方承担。 十一、合同争议出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）： 乙方（签字）：日期： 日期：工程清

37、包工合同10业主（以下简称甲方）：联系电话：施工队（以下简称乙方）：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：承包方式：包清工。二、费用清包工费：￥ 大写：付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：￥ 元2、施工进度超过 元3、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥ 元/天。四、材料1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝

38、使用并可拒绝支付该材料的费用。3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方提供的材料数量误差在5%10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。五、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。六、关于工程管理、项目变更的约定1、乙方在开工前检查水、电、地面、

39、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至

40、合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。八、争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：签章：签约日期：乙方：签章：签约日期：工程清包工合同11水电清包工程合同范本水电安装工程清包合同甲方：盱眙儿童医院有限公司（以下简称甲方） 乙方：江苏裕昌市政工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商

41、达成一致，订立本合同：一、 工程概况工程地点：望城县丁字镇彩陶源村工程名称：石渚坪广场停车场及商业配套用房本工程层数2层，框架剪力墙结构，总建筑面积约7000。 建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司二、 承包方式包工不包主材的大清包方式三、 工程包干承包范围及内容1、承包范围：a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工； c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。2、承包内容：a、从管线、洞孔预留、预埋开始设备安装调试等全部工作项目内容；b、自带本工程所需

42、机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）；c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；d 、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）；e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、

43、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用；f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）；g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。四、 施工范围界限1、 排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业负责；2、 消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；。3、 配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；4、 给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活